Описание тендера: | Компьютерное и сетевое оборудование. Комплектующие.: Закупка персональных компьютеров (с результатом) |
Сумма контракта: | 497 264,39 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 21.05.2024 |
Окончание: | 23.05.2024 12:06:22 |
Тендер №: | 272982745 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Республика Башкортостан |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Компьютерное и сетевое оборудование. Комплектующие.: Закупка персональных компьютеров
Цена контракта: 497 264,39 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приобретение товаров согласно спецификации | 497264.39 | 497264.39 | 1 | Условная единица |
Тех. задание.pdf | 495 КБ | 21.05.24 10:09 | Действующая |
Примечание.docx | 10 КБ | 21.05.24 10:09 | Действующая |
Проект Договора.docx | 46 КБ | 21.05.24 10:09 | Действующая |
1) Персональный компьютер поставляется полностью в собранном виде, за счет средств и сил поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Абзелиловский район, с.Аскарово, ул.Коммунистическая, д.22 (склад 1этаж).
2) Участник прикладывает сопроводительное письмо о наличие товаров и готовности поставить в течение 3 календарных дней с момента подписания договора.
Проект_ДоговораДОГОВОР №_______(проект)
Закупка персональных компьютеров
- Посмотреть таблицу с даннымиГосударственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная больница, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кильдиярова Ильгиза Расуловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании ____________, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов закупки, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку товаров согласно прилагаемой Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, и документы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Абзелиловский р-н, с. Аскарово, ул. Коммунистическая, 22 (склад). Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и наименование должны соответствовать данным, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.2. Срок поставки товара: с момента подписания договора в течение 3 календарных дней.
2. Цена и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС
Источник финансирования: за счет бюджетных средств.
2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий исполнения договора.
2.4. Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.
2.5. Оплата поставленного Товара по Договору осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.2.4-3.2.6 Договора. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД) Товара.
2.6. Оплата товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7. При изменении потребности в товарах, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
2.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.1. Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего договора.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Осуществить своевременную доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.
3.2.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
3.2.4. Предоставить Заказчику в двух экземплярах счет, универсальный передаточный документ с указанием наименования Товара на русском языке. Поставщик представляет Заказчику универсальный передаточный документ по форме, утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2020 г. № 1075-р, (Приложение № 2) на бумажном носителе.
3.2.5. Предоставить вместе с товаром следующие документы:
- сертификат соответствия (декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации (декларированию) установленного образца;
- регистрационные удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в случае, если товар подлежит обязательной регистрации установленного образца;
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке.
3.2.6. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.2.7 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
4. Порядок приема-передачи товара
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего Договора.
4.2. Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика в течение двух дней с даты поступления товара на склад.
Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия (декларации о соответствии);
д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 (в ред. от 14.11.1974г., с изм. от 22.10.1997г.), и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в ред. от 14.11.1974г., с изм. от 22.10.1997г.).
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают УПД Товара. Фактической датой поставки считается дата, указанная Заказчиком в УПД.
4.3. Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено Договором, Заказчиком указывается в сопроводительных документах количество фактически принятого Товара без дополнительного извещения Поставщика.
4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится по универсальному передаточному документу в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству.
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими УПД Товара.
4.6. Если в Товаре будут обнаружены недостатки, в том числе нарушение условий Договора об ассортименте, комплектности, качестве, Заказчик предъявляет Поставщику претензию по поводу указанных недостатков в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты, когда такие недостатки могли быть обнаружены, исходя из характера и назначения Товара.
С момента получения от Заказчика претензии о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.
В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком, а обязательства Поставщика по замене некачественного Товара, допоставке согласно Договору – наступившими.
4.7. Замена некачественного Товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков либо даты наступления обязательства Поставщика по замене и/или допоставке Товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.
4.8. В случае, если Поставщиком в течение сроков, указанных в п. 4.7 Договора, не будут устранены все выявленные Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.
4.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Качество товара, упаковка, маркировка
5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с прилагаемой Спецификацией (Приложение № 1), с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления и несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение всего гарантийного срока.
5.2.Товар, на который установлен срок годности, поставщик обязан передать заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 10 месяцев (в случае, если установленный производителем товара срок годности составляет менее 1 года, то остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее шестидесяти процентов).
5.3. Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.
5.4. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода, Поставщик производит полную замену дефектного Товара на новый.
5.5. В случаях замены Товара гарантийный срок на замененный Товар устанавливается с момента подписания Сторонами УПД нового Товара, на новый Товар. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование Товара по назначению Заказчиком невозможно
5.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, Стороны руководствуются положениями настоящего Договора.
5.7. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Поставщиком более чем на 3 (три) дня признается неисполнением обязательств Поставщиком.
5.8. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
5.9. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:
Наименование товара:_______________________
Номер контракта N___________________
Заказчик (название):_________________
Поставщик (название компании):_____________
Получатель:_____________
Пункт назначения:_____________
Грузоотправитель:____________________
Ящик/контейнер N_______, всего ящиков/контейнеров_________
Размеры (высота, длина, ширина)_______________
Вес брутто ________ кг
Вес нетто _________ кг
5.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке
5.11. Наименование медицинского изделия на маркировке товара должно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении на данное изделие.
5.11. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф.
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
что составляет 1000 рублей.
6.7. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока представления документов, необходимых для оплаты договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3.- 6.6. Договора.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора
6.9 В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1 процент цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей,
что составляет ______________ рублей.
6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
что составляет ____________ рублей.
6.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
что составляет 1000 рублей.
6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.17. В случае просрочки со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнения настоящего Договора на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с предложением о расторжении настоящего Договора, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса) и уплате штрафных санкций, а при несогласии поставщика (подрядчика, исполнителя) - обратиться в суд с соответствующим иском.
6.18. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.20. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
6.21. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.22. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.
7. Прочие условия договора
7.1. В случае возникновения разногласий по договору стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.
7.2. Все споры по настоящему договору Стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024 г. или до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Товара.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Изменение и расторжение договора
8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.
8.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-23, 25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения договора или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.5. Если в качестве обеспечения исполнения обязательства Заказчику были переданы денежные средства, удовлетворение требований Заказчика при неисполнении обязательств Поставщиком осуществляется без обращения в суд путем удержания суммы неустойки из предоставленного обеспечения исполнения Договора.
8.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения договора, предоставленного Поставщиком, указанным в пункте 8.5 Договора способом.
9. Реквизиты сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к договору
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2
к договору
ФОРМА
универсального передаточного документа
- Посмотреть таблицу с даннымиОснование передачи (сдачи) / получения (приемки) _____________________________________________________________________________________________
(договор; доверенность и др.)
Данные о транспортировке и грузе _
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)
- Посмотреть таблицу с данными* Заполняется, если используется форма УПД со статусом «1».
** Заполняется, если страной происхождения товара является Российская Федерация.
Тех._задание№
п/п
1
Наименование
Системный блок в
сборе:
Кол-во
10
Характеристики (параметры эквивалента)
Единица
Наименование показателя
измерения
Значение показателя
Процессор
Количество производительных ядер
Максимальное число потоков
Техпроцесс
Объем кэша L3
Базовая частота процессора
Максимальная частота в турбо режиме
Свободный множитель
Поддержка типа памяти
Максимально поддерживаемый объем памяти
Максимальная частота оперативной памяти
DDR4
Максимальная частота оперативной памяти
DDR5
Количество каналов
Тепловыделение (TDP)
Интегрированное графическое ядро
Максимальная частота графического ядра
Поддержка PCI Express 5.0
Сокет
Технология виртуализации
Поддержка Intel Optane
Кулер для процессора
Сокет
Рассеиваемая мощность
Материал основания
Размеры комплектных вентиляторов
Минимальная скорость вращения
Уровень шума вентилятора
Материнская плата
Форм-фактор
Сокет
Тип поддерживаемой памяти
Количество слотов памяти
Максимальный объем памяти
Максимальная частота памяти (JEDEC / без
разгона)
Чипсет
Количество слотов PCI-E x16
Количество слотов PCI-E x1
Поддержка NVMe
шт
шт
шт
Мб
МГц
МГц
ГБ
Не менее 4
Не более 8
Не более 10
Не более 12
Не менее 3300
Не менее 4300
Наличие
DDR4 и DDR5
Не менее 128
МГц
Не менее 3200
МГц
Не менее 4800
шт
Вт
Не менее 2
Не более 60
Наличие
Не менее 1400
Наличие
Не хуже LGA1700
Наличие
Наличие
МГц
мм
об/мин
дб
Совместим с процессором
Не менее 95
алюминий
Не менее 92 x 92
Не менее 2200
Не более 23.9
шт
ГБ
Micro-ATX
Совместим с процессором
DDR4
Не менее 2
Не менее 64
МГц
Не менее 3200
Вт
шт
шт
Разъемы M.2
Количество портов SATA
шт
Количество и тип USB на задней панели
Видеовыходы
Количество сетевых портов (RJ-45)
шт
Внутренние USB A разъемы
Разъемы питания процессорного охлаждения
Звуковая схема
Основной разъем питания
Разъем питания процессора
pin
pin
pin
Не хуже H610
Не менее 1
Не менее 1
Наличие
1 x 2242/2260/2280
(SATA/PCIe 3.0 x4)
Не менее 4
2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB
2.0
1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub)
Не менее 1
1 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB
3.2 Gen 1 (19 pin)
Не менее 4
Не хуже 7.1
Не менее 24
8
Поддержка Intel XMP
Память
Тип памяти
Объем одного модуля памяти
Общий объем памяти
Количество модулей памяти
Тактовая частота
Напряжение питания
SSD накопитель
Разъем подключения
Объем SSD
Количество бит на ячейку
Структура памяти
Скорость записи
Максимальная скорость чтения
Максимальный ресурс записи (TBW)
Аппаратное шифрование данных
Максимальная перегрузка (ударостойкость)
Корпус системного блока
Форм-фактор
Габариты (ГхШхВ), см
Поддерживаемые габариты видеоадаптера, L,
мм
Количество и типы встроенных интерфейсов
USB на лицевой панели, не занимающие
отсеки 5.25, 3.5, шт.
Наличие
Гб
Гб
Мгц
В
DDR4
Не менее 8
Не менее 8
Не менее 1
Не менее 3200
Не более 1.2
G
SATA
Не менее 512
3 бит MLC (TLC)
3D NAND
Не менее 520
Не менее 560
Не менее 300
Наличие
Не менее 1500
см
MiniTower
Не более 43х17.5.5х37
мм
Не менее 230
шт.
Не менее 2 x USB 3.2 Gen 1
(USB 3.1 Gen 1, USB 3.0), 2
x USB 2.0, Наушники x 1,
Микрофон x 1
Гб
МБ/сек
МБ/сек
тб
Доступные к использованию свободные
шт.
внешние отсеки, шт.
Доступные к использованию свободные
шт.
внутренние отсеки, шт.
Сталь толщиной
мм
Поддержка фронтальных вентиляторов
мм
Поддержка тыловых вентиляторов
мм
Поддержка боковых вентиляторов
мм
Материал
Блок питания
Мощность блока питания
Вт
Основной разъем питания
pin
Разъемы для питания процессора (CPU)
pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)
pin
Количество разъемов 15-pin SATA
Количество разъемов 4-pin Molex
Поддержка Intel C6 (Zero Load)
КПД
Управление скоростью вращения
Стандарт
Длина кабеля
м
Защита от коротких замыканий (SCP)
Защита от повышения напряжения (OVP)
Защита от понижения напряжения (UVP)
Защита от перегрузки (OPP/OLP)
Защита от скачков тока и напряжения (SIP)
Размеры вентиляторов
мм
Кабель питания
Программное обеспечение
Microsoft Windows 10 Pro
Программное обеспечение
Мониторинг рабочего времени сотрудника
ПО обеспечивает следующие функциональные возможности:
Не менее 1 х 5.25”
Не менее 2 х 3.5”, 1 х 2,5”
Не менее 0,7
1 x 92
1 x 92
2 x 120
Сталь
Не менее 550
Не менее 20 + 4
Не менее 4+4
Не менее 6+2
Не менее 3
Не менее 3
Наличие
Не менее 80%
Наличие
ATX 12V 2.3
Не менее 0.5
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 120 x 120
Наличие
Наличие
Наличие
• Ведение учета времени работы
пользователя при работе с персональным
компьютером (ПК);
• Ведение статистики времени работы и отдыха
пользователя;
• Запуск напоминания о необходимости
перерыва при работе на ПК по истечении
заданного отрезка времени;
• Функция игнорирования напоминания об
отдыхе пользователем ПК;
• Ведение учета незапланированных перерывов
и считает их полноценными перерывами (если
незапланированный перерыв
длится больше заданного отрезка времени);
• ПО работает в скрытом от пользователя
режиме, без возможности его отключения и
удаления пользователем;
• Задавать время работы и перерыва на отдых в
зависимости от категории работ имеет
доступ только системный
администратор либо специалист по охране
труда в соответствии с
нормами СанПин 2.2.2./2.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ТОИ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсогласно правилам внутреннего
трудового распорядка по ТК РФ ст.
108,109; 15 мин раз в 120 мин, 8 часовой
рабочий день
• Возможность настройки и отключения
программы имеет только системный
администратор либо специалист по охране
труда.
2
3
Клавиатура
Мышь
10
10
Тип
Основной цвет
Дополнительный цвет
Интерфейс подключения
Встроенный USB-хаб
Тип клавиатуры
Раскладка клавиатуры
Общее количество клавиш не менее 104
штук
Цифровой блок
Клавиша функции (Fn)
Длина кабеля
Защита от попадания воды
Вид защиты от воды
Подставка под запястье
Формат клавиатуры
Максимальное разрешение датчика
Основной цвет
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Проводная клавиатура
Белый
серый
USB
Наличие
мембранная
английская, русская
Соответствие
м
dpi
Тип сенсора мыши
4
Монитор
10
Интерфейс подключения
Длина кабеля
Диагональ
Разрешение экрана
Размер пикселя
Плотность пикселей
Глубина цвета
Частота обновления
Тип матрицы
Статическая контрастность
Яркость экрана
Время отклика
м
Дюим
мкм
ppi
bit
Гц
кд/м2
мс
Наличие
Наличие
Не менее 1,5
Наличие
от проливания
Наличие
полноразмерная
Не менее 1000
Белый
оптический
светодиодный
USB A
Не менее 1,5
Не менее 23.8
Не менее 1920x1080
Не менее 274
Не менее 92
Не менее 8
Не менее 75
IPS
Не менее 1000:1
Не менее 250
Не более 5
Углы обзора
По горизонтали
По вертикали
Светодиодная подсветка ЖК-панели
Наклон экрана
Количество разъемов HDMI
Количество разъемов VGA(D-SUB)
Крепления VESA
Защита зрения
Градусов
Градусов
шт
шт
Комплектация
Потребляемая мощность при работе
Вес товара
Вт
Кг
Не менее 178
Не менее 178
Наличие
Наличие
Не менее 1
Не менее 1
75x75
Наличие
блок питания,
документация, кабель
HDMI, кабель питания
Не более 22
Не более 3.4
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №280237427
Поставка дезинфицирующих средств
|
Электронный аукцион
#280237427 |
199 700
Обеспечение контракта:
5% |
16 часов
19.09.2024 27.09.2024 |
Тендер №280259758
КВР 244. Поставка товаров (ЛОТ 24: Моющие 2)
|
Электронный аукцион
#280259758 |
71 389
Обеспечение контракта:
5% |
19 часов
19.09.2024 27.09.2024 |
Тендер №280315880
Закупка расходных материалов для аппарата Glosair 400 (картридж)
|
Электронный аукцион
#280315880 |
86 890
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
869 |
3 дня
20.09.2024 30.09.2024 |
Тендер №280330901
Поставка чистящих и моющих средств (лот 1)
|
Электронный аукцион
#280330901 |
21 117
Обеспечение контракта:
5% |
3 дня
20.09.2024 30.09.2024 |
Тендер №280330957
Поставка чистящих и моющих средств (лот 1)
|
Электронный аукцион
#280330957 |
21 117
Обеспечение контракта:
5% |
3 дня
20.09.2024 30.09.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272982687
Поставка дезинфицирующих средств
|
Малая закупка
#272982687 |
191 818
|
срок истек
- 22.05.2024 |
Тендер №272982629
хозтовары
|
Малая закупка
#272982629 |
3 243
|
срок истек
- 22.05.2024 |
Тендер №272982598
Приобретение хозяйственных материалов
|
Анализ цен
#272982598 |
срок истек
- 23.05.2024 |
|
Тендер №272982593
ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
|
Электронный аукцион
#272982593 |
297 448
|
срок истек
- 22.05.2024 |
Тендер №272982554
Бытовая химия и моющие средства
|
Анализ цен
#272982554 |
срок истек
- 27.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#272982740 |
248 880
|
срок истек
- 23.05.2024 |
|
Тендер №272982695
Мебель. Декорации. Уличные конструкции и знаки. Флористика.: Тен
|
Малая закупка
#272982695 |
47 808
|
срок истек
- 21.05.2024 |
Тендер №272982455
Закупка мебели (с результатом)
|
Запрос котировок
#272982455 |
238 470
|
срок истек
21.05.2024 28.05.2024 |
Единственный поставщик
#272981124 |
427 000
|
срок истек
- 30.06.2024 |
|
Малая закупка
#272981104 |
465 000
|
срок истек
21.05.2024 21.05.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |