Тендер - Поставка товара №273229755

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_контракта_трудоустройство_лако_красочные ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ № __

на поставку товара

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

п. Светлополянск «__» ________ 2024 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского района» (КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Могорич Надежды Александровны, действующего на основании Устава, и ______________________, в лице директора ______________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (именуемый в дальнейшем «контракт») о нижеследующем:

Предмет контракта.
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка товара________________ (далее - Товар).
1.2. Наименование Товара, его характеристики, количество, цена определены в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Срок поставки: с ______________________.
1.4. Заказчик, по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

Цена контракта.
2.1. Цена контракта составляет _______________ (______________________________), в том числе НДС ______________ (______________________) рублей ____ копеек.
Цена подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Товар оплачивается по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством. Финансирование производится за счёт средств субъекта Российской Федерации на 2024 год (Кировская область).
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта
2.3. В цену контракта включаются стоимость Товара, стоимость упаковки, страхование, хранение, доставка Товара до Заказчика, таможенные пошлины, все установленные налоги (в т.ч. НДС, если Поставщик является его плательщиком) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

Условия и порядок поставки.

3.1. Поставщик обеспечивает погрузку товара на транспортное средство своими силами и средствами в месте нахождения товара - на складе Поставщика. Доставка Товара осуществляется специализированным автотранспортом за счет Поставщика. Место поставки – Склад Заказчика, расположенный по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, п. Светлополянск, ул. Дзержинского, д. 8.

3.2. На поставку Товара Заказчик направляет Поставщику предварительную заявку, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки, в которой указывает ассортимент, количество, день поставки Товара. Заявка Поставщику направляется по факсу, телефонограммой либо другим приемлемым для обеих сторон способом. В случае не поступления в адрес Поставщика заявки на поставку Товара поставка Поставщиком не производится.

3.3. Досрочная поставка Товара может производиться с согласия Заказчика.

3.4. Разгрузка Товара производится Заказчиком. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки товара. По результатам приемки закупленного товара на соответствие условиям настоящего контракта Заказчиком оформляется и подписывается товарная накладная.

3.5. При поставке каждой партии Товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие качество Товара: декларации о соответствии, сертификаты соответствия (при их наличии), удостоверения качества, ветеринарные сопроводительные документы (в зависимости от наименования Товара, указанного в Спецификации).

3.6. Поставка Товаров и вывоз тары осуществляется Поставщиком. Приёмка Товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (с последующими изменениями) в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству и условиям настоящего контракта.

3.7. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке Товара по настоящему контракту. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке Товара и право подписания актов, заключений в процессе приемки Товара по количеству и качеству.

3.8. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной по представлению подписанного Поставщиком и Заказчиком акта приема-передачи Товара, при наличии счета-фактуры, что подтверждается датой на акте приема-передачи Товара.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента Товара Заказчик обязан составить соответствующий акт и известить Поставщика.

3.10. Поставщик обязан заменить Товар несоответствующего качества, осуществить допоставку Товара в течение 24 часов или возвратить Заказчику уплаченную за него стоимость в течение трёх (3) календарных дней со дня выставления Покупателем соответствующих требований.

3.11.Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания акта приема-передачи Товара.

4. Качество Товара.

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду Товаров согласно ГОСТА Национальный стандарт РФ.

4.2. Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Маркировка Товара на упаковке должна быть на русском языке.

4.3. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем в течении 12 месяцев со дня принятия товара по товарной накладной.

5. Порядок расчетов.

5.1. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятого по количеству и качеству Товара при наличии, счетов-фёактур, накладных, Акта приема - передачи товара являющихся основанием для оплаты.

5.2. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не более 10 (десяти) рабочих дней с даты оформления и подписания Заказчиком товарной накладной (УПД) при условии отсутствия разногласий по количеству и качеству принятого товара, а также при представлении Поставщиком счета (счета-фактуры) на оплату.

5.3. В случае принятия Поставщиком решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный Товар в течение 14 календарных дней.

6. Права и обязанности сторон.

6.1. Заказчик вправе:

• требовать передачи ему поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Контракта;
• требовать расторжения Контракта, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
• требовать передачи недостающего товара при недопоставке;
• отказаться от принятия товара, не соответствующего Спецификации и требованиям качества товара.
  6.2. Заказчик обязан:
• совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;
• проверить количество и качество принятого товара и в случае выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
• оплатить принятый от Поставщика товар.
  6.3. Поставщик обязан:
• передать товар свободным от любых прав третьих лиц;
• передать товар, соответствующий условиям настоящего Контракта.

6.4. Поставщик вправе:

- требовать оплаты за товар, поставленный Заказчику по настоящему Контракту, в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон. Разрешение споров.

7.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063".

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Заказчиком.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.5. Общая сумма начисленых штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Стороны договорились считать неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, следующие случаи:

- непредоставление каких-либо документов, предусмотренных контрактом, без которых товары (работы, услуги) могут быть приняты;

- нарушение порядка передачи товаров (работ, услуг), в т.ч. отсутствие представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) при передаче, если это было предусмотрено контрактом;

- нарушение гарантийных обязательств.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком(подрядчиком, исполнителем).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

7.13. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

7.14. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

8. Порядок расторжения Контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Поставщиком.

8.2.2. В случае просрочки выполнения работ, включая выполнение работ, поставки товара более, чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.2.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Исполнителем.

9. Разрешение споров.

9.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением условий контракта, разрешаются путем переговоров. В случае отсутствия взаимной договоренности, рассмотрение спора передается в Арбитражный суд Кировской области.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

10.2 Обязательства Сторон по Контракту прекращаются 31.12.2024 года, за исключением гарантийных обязательств, а также обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

Спецификация

К контракту № __ от «__»__________2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

Итого к оплате ______________ (______________) рублей __ копеек.

В том числе НДС _________ рублей (__________________) рублей __ копеек.

Заказчик: Поставщик:

КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска

Верхнекамского района

___________________ /Могорич Н. А./ ______________ /____________/