Тендер - Поставка дезинфицирующего средства №273102241

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть41 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_контракта_на_поставку_ЮНИДЕЗ_22.05.2024г. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор на поставку товара № ________

пгт Фаленки «___» _____2024 года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Фаленская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника, ветеринарного врача Гайнетдинова Сергея Раисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно называемые в дальнейшем «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Источник финансирования - средства от оказания платных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности.
1.3. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Условия поставки
2.1. Поставщик передает Заказчику товар, указанный в Приложении 1 к настоящему контракту, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего контракта.
2.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами «Поставщика» с разгрузкой транспортного средства, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, пгт. Фаленки Кировская обл., ул. Свободы, д.25
2.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
2.4.Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).
2.5. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
2.6. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, с соблюдением условий хранения, обеспечивающих сохранность товара.
2.7. Поставщик гарантирует соблюдение требований, указанных в договоре, технических характеристиках, а также качество поставляемого Товара, устранения недостатков за свой счет.
2.8.В случае, если Заказчиком будут обнаружены дефекты поставляемого товара, Поставщик обязан своими силами и без увеличения стоимости товара, в течение 5 рабочих дней принять меры по замене товара на качественный.

Стоимость договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: _______________ (___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС, НДС не облагается
3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.3. В цене Договора учтены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортные расходы (в том числе затраты на доставку до Заказчика), хранение, разгрузку товара на складе Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей, уплаченных или подлежащих уплате.
В случае, если Поставщиком по настоящему контракту выступает юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.4. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с момента приемки товара.

Обязанности и права сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора и в срок, обусловленный настоящим договором. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов на данный вид товара. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать техническим требованиям и подтверждаться сертификатом качества (если товар подлежит обязательной сертификации).
4.1.2. Поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, разгрузке, хранении с соблюдением условий хранения и транспортировки товара, предусмотренных нормативно-технической документацией или инструкцией по применению.
4.1.3. Предоставить гарантии качества товара на весь объем поставляемого товара.
4.2. Поставщик имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно отгрузить товар.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять поставленный товар.
4.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством, при нарушении Поставщиком сроков поставки товара более чем на десять дней, о чем Заказчик письменно извещает Поставщика.

Порядок приемки товара
5.1. Приемка товара по количеству производится в момент передачи товара Заказчику и подтверждается товарной накладной или универсальным передаточным документом (УПД), подписанным Заказчиком. Приемка Товара по видимым недостаткам качества производится в течение одного дня с момента получения товара.
5.2.В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего договора, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение пяти дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Ответственность сторон
6.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором, в размере 1000 рублей.
6.3. Ответственность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя):
6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.3.3. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты неустоек (штрафов, пеней) в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора.
При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями договора, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.
6.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в размере 10 % цены договора (этапа).
6.3.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
6.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору и направить подтверждающие документы.
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. Претензионный порядок рассмотрения разногласий является для сторон обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение семи дней с момента её получения.
7.3. Споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Кировской области.

Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 10.06.2024 года. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, если таковые имели место при исполнении условий договора.

8.2. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с действующим гражданским законодательством.

8.4. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, перечисленных в части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 15-дневный срок после их осуществления.

8.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке, ставших им известными в процессе исполнения настоящего договора, а также принять для этого все необходимые меры с использованием методов и способов защиты информации, установленных действующим законодательством.

8.7. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора об авансах, предварительной оплате, отсрочке или рассрочке оплаты во исполнение настоящего договора не являются условиями о предоставлении коммерческого кредита (ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации) и не предоставляют кредитору по соответствующему денежному обязательству права на получение каких-либо процентов.

8.8. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами каждой из Сторон законные проценты не начисляются и не подлежат уплате противоположной Стороне по договору.

8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.Антикоррупционная оговорка

9.1.При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

9.2.В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта.

Каналы уведомления КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ» о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: на адрес электронной почты, указанный в контракте.

Каналы уведомления поставщика, подрядчика, исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: на адрес электронной почты, указанный в контракте.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

9.3.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

9.4.В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.

9.5.Стороны информируют в письменной форме Управление ветеринарии Кировской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к договору №

от «__» ________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными