Тендер - Хозяйственные товары №273017785

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_на_ЭА

Закупаемые товары, характеристика и их количество:

Общие требования:

Срок поставки: в течение 45 дней с момента заключения договора.

1. Требования к количеству, качеству оказываемых услуг,

к их техническим и функциональным, и эксплуатационным характеристикам.

1.1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара, к количеству установлены в Таблице №1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара» настоящего Описания объекта закупки (далее - Таблица №1), в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам поставляемых товаров установлены Заказчиком в соответствии с Правилами использования каталога товаров, работ, услуг (далее - КТРУ) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, предусмотренное пунктом 5 Правил:

В связи с отсутствием в составе информации, включенной в соответствующие закупаемым товарам позиции КТРУ, ряда существенных показателей, определяющих функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара, а также в связи с необходимостью отражения специфических требований к товарам, связанных с нанесением на поставляемые изделия изображения индивидуального дизайна, Заказчик, на основании пункта 5 Правил, указал в извещении об осуществлении закупки и в настоящем приложении к нему дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Закона №44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции КТРУ.

1.3. При установлении показателей товаров Заказчик, в большинстве случаев, руководствуется стандартными наименованиями показателей, требований, условных обозначений и терминологией, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

При установлении качественных и потребительских свойств товаров, Заказчик в требованиях к товарам выражает такие характеристики через показатели, непосредственно не содержащиеся в документах технического регулирования и стандартизации, но являющиеся общеупотребительными или употребляемые производителями для описания требуемого товара.

Заказчик, при установлении требований к техническим и качественным характеристикам товара, может указывать более строгие требования к значениям показателей, по сравнению с документами о техническом регулировании и стандартизации, в случае, если ему необходимы товары, качество и технические характеристики которых, в связи с потребностями Заказчика, по соответствующим показателям, строже, чем предусмотрено документами о техническом регулировании и стандартизации.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.5. В соответствии с частью 2 статьи 456 Гражданского кодекса РФ Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности товара, а также относящиеся к товару документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами. Товар должен быть снабжен русифицированной документацией. Если поставляемый товар, а также его конструктивные элементы подлежат обязательной сертификации либо декларации о соответствии требованиям в рамках требований, установленных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», в данном случае Поставщик обязуется предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Копии таких сертификатов или деклараций будут приложены к сопроводительной документации на каждую единицу поставляемого товара и переданы Заказчику.

1.6. Весь поставляемый товар является пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставляемый товар не имеет дефектов, связанных с используемым сырьём при изготовлении и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товара.

2.Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

2.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар не имеет дефектов изготовления.

2.2. Поставляемые товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

2.3. Объем предоставления гарантии качества товара – в течение гарантийного срока в 100% – м объеме.

2.4. Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправного (дефектного) товара, производятся за счет Поставщика.

2.5. Поставщик гарантирует поставить товар в срок в соответствии с условиями контракта и сдать Заказчику. Поставщик информирует представителя Заказчика о готовности к передаче товара. Заказчик обязан обеспечить прием поступающей от Поставщика информации.

2.6. Транспортировка товара осуществляется силами Поставщика вручную или с применением собственных погрузочно-разгрузочных средств и приспособлений. Также силами Поставщика осуществляется выгрузка. Для доставки товара Поставщик предоставляет работников, обладающих навыками погрузо-разгрузочных работ. Поставщик за свой счет обеспечивает работников необходимым подъемно-транспортным оборудованием (тележки, носилки и т. д.).

В процессе оказания услуг по поставке товара Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика, а также за нанесение материального ущерба имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ поставке товара либо повреждения товара при доставке, Поставщик своими силами и без увеличения стоимости обязуется в согласованный с Заказчиком срок устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление Заказчиком или третьим лицом.

Въезд на территорию г. Байконур ограничивается в соответствии «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке посещения комплекса «Байконур» от 21 мая 2009 года.

Процедуры согласования въезда на территорию возлагаются на «Поставщика».

Требования

к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

*Дополнительные характеристики поставляемого товара установлены в связи с потребностью Заказчика. Наличие дополнительных характеристик дают Заказчику надежность и удобство в ходе эксплуатации.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 21.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000021

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Байконур г, г. Байконур, ул. Мира, 12Г

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 81214.85 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником, с которым заключается Контракт, путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика или безотзывной банковской гарантией, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником самостоятельно. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" Информация отсутствует

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,85

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 ТЗ на ЭА

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Информационная карта

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены НМЦК_81_214,85 - Посмотреть таблицу с даннымиИнформационная_карта

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

ДОГОВОР № ______

ИКЗ _________________________________

г. Байконур «___»_________2024 г.

От имени ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России Заказчик, – именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Спожакина Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) по результатам осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме, объявленного извещением № _____________________, протокола подведения итогов электронного аукциона от __________2024 года, заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

Предмет и общие условия договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поручению Заказчика, поставить хозяйственные товары для нужд ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России (далее по тексту – товар) согласно спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве, ассортименте и сроки, определенные настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в установленном настоящим договором порядке, форме и размере. Количество, ассортимент и цена товара указываются в Приложении № 1 к настоящему договору и являющемуся неотъемлемой его частью.

1.3. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям, устанавливаемым нормирующей документацией РФ для данного вида товаров.

1.4. Поставщик гарантирует качество товара.

1.5. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80%.

1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц и принимает на себя все риски, связанные с данным пунктом договора.

Порядок поставки товара и получение товара

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в течение 45 дней с момента заключения договора.

2.2. Отгрузка, доставка и разгрузка товара производится силами и средствами Поставщика.

2.3. Товар передается в упаковке, соответствующей стандартам, которые обеспечивают сохранность при транспортировке и хранении у Заказчика в течение всего срока годности товара. Ответственность за упаковку и правильность маркировки товара несет Поставщик.

2.4. Поставщик несет всю ответственность за отклонения от стандартов качества товара, зафиксированных в договоре, а так же дефекты товара любого характера, обнаруженные Заказчиком, при условии, что данное повреждение товара произошло не по вине Заказчика.

2.5. Поставка оформляется накладной, счетом и счетом-фактурой по каждому этапу поставки, которые являются основанием для оплаты за поставленный товар.

2.6. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора непосредственно в адрес Заказчика.

Цены по договору и порядок расчетов

3.1. Товар оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами отраженными в Приложении № 1 к настоящему договору.

3.2. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации и составляет _____ (____________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __ % _____ (__________________________________) рублей ____ копеек.

3.3. Оплата за товар в рамках договора осуществляется по факту поставки товара в течение 10 банковских дней после представления поставщиком счетов-фактур и накладной по каждому виду финансирования.

3.4. Расчеты между сторонами осуществляются безналичным расчетом (платежными поручениями), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

3.5. В цену товара включена стоимость доставки, погрузочно-разгрузочных работ, таможенных сборов, платежей в бюджет РФ и РК, налогов, сборов и прочих обязательных платежей.

3.6. Оплата по договору осуществляется за счет средств субсидии и средств, получаемых от приносящей доход деятельности.

Количество и ассортимент продукции

4.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику в соответствии с настоящим договором товар, виды, ассортимент, количество которого указаны в Приложение №1, с характеристиками в соответствии с приложением №2 (Техническое задание).

4.2. При поставке товара, не соответствующего требованиям Приложения № 2 и нормативных документов РФ, установленным для данного вида товара, поставщик обязуется в 10-тидневный срок произвести замену товара.

Обязанности и права сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оплатить поставленные товары.

5.1.2. Обеспечить приемку оказанных товаров в объеме, предусмотренном договором, а в случае обнаружения отступлений от условий договора, заявить об этом Поставщику, направив ему уведомление.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. Поставить товары согласно Приложению № 1, 2 Заказчику, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.2.2. В случае изменения банковских реквизитов письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

5.2.3. Обеспечить поставку товаров надлежащего качества с наличием сертификатов на каждое наименование.

5.2.4. Обеспечить упаковку товара, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к месту назначения (доставки) в соответствии с настоящим договором.

5.3. «Заказчик» имеет право:

5.3.1. На осуществление экспертизы качества товара, привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества товара требованиям, установленным договором;

5.3.2. По согласованию с Поставщиком изменить условия договора в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

5.3.3. В случае выявления нарушений при выполнении договора назначить Поставщику срок для устранения нарушений, допущенных им при поставке товара.

5.4. «Поставщик» имеет право:

5.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

5.4.2. По согласованию с Заказчиком изменить условия договора в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Порядок приемки товара

6.1. Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Первичным учетным документом, подтверждающим (сопровождающим) поставку товара, является универсальный передаточный документ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

6.2. Приемка товара осуществляется Заказчиком по факту поставки товара в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 2 к договору)

6.3. Для приемки товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза товара, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Поставщиком отчетных документов, Заказчиком проводится экспертиза поставленного товара. В течение 3 (трех) рабочих дней после проведения экспертизы приемочной комиссией Заказчика должна быть осуществлена приемка поставленного товара по качеству и объему и по ее результатам оформляется в бумажном виде документ о приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.5. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе и прилагает подписанные членами комиссии документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.

6.7. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

6.8. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, осуществляются за счет средств Поставщика.

6.9. Обязанность Поставщика по поставке товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком универсального передаточного документа

Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной цены договора.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 5% от цены, по которой заключается Договор.

8.2. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с пунктами 8.1, 8.5 и 8.6 Договора, возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком).

8.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Договора, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 Договора.

8.6. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 8.3 Договора срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в реестре контрактов.

8.7. Предусмотренное пунктами 8.1 и 8.5 Договора уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом VI Договора, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора в объеме выплаченного аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Договору в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 Договора.

8.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.1 и 8.5 Договора размера обеспечения исполнения Договора, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 8.6 Договора информации в реестр контрактов.

8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора в соответствии с пунктами 8.5 и 8.8 Договора возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.11. Положения настоящего раздела Договора не применяются в случае заключения Договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

8.12 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9. Разрешение споров

9.1. Любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся поставки товара, могут быть урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все споры и разногласия между сторонами по договору, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых Стороны не отвечают и на которые они не имеют возможности оказывать влияние, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по договору и т.д.

10.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по договору до прекращения их действия при условии, что она немедленно письменно уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.

11.3. В случае расторжения договора по соглашению Сторон Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по договору.

11.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с дня направления письменного уведомления.

13. Срок действия договора и прочие условия

13.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

- с исполнением Сторонами своих обязательств по данному договору;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляр – Поставщику.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____ от «___»___________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

_____________ Д.С. Спожакин ____________________

Приложение №2

к договору № _____ от «___»____________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

[Формируется на основании предложения победителя и условий Документации об аукционе]

- Посмотреть таблицу с данными