Тендер - Поставка дезинфицирующих средств (223-ФЗ) №273237644

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Извещение

Извещение_о_проведении_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9DP

Способ закупки: Запрос цен в целях заключения договора.

Описание проведения торгово-закупочной процедуры: Настоящим заказчик проводит процедуру изучения рынка в целях определения наименьшей цены с последующим заключением договора с участником процедуры, предложившим наименьшую цену.

Сведения об организаторе: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат пос. Садовый" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1266).

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый ул. Владимирская, дом2.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый ул. Владимирская, дом2.

Сведения о заказчике: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат пос. Садовый" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1266).

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый ул. Владимирская, дом2.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый ул. Владимирская, дом2.

Контактная информация: Муравьева Юлия Андреевна, тел.: +7 (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: +7 (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЦУЗ»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Ответственное лицо: Иванова Марианна Юрьевна, тел.: +7 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка дезинфицирующих средств (223-ФЗ)

Предмет договора (лота): Поставка дезинфицирующих средств (223-ФЗ).

Классификация товаров, работ, услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с документацией о закупке.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией

Начальная (максимальная) цена договора (лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 руб.

Начальная (максимальная) цена договора (лота) без НДС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 руб.

Сумма НДС: 0.00 руб.

Особенности проведения закупки: только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок предоставления документации о закупке: с 22 мая 2024 года по 24 мая 2024 года.

Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Площадка VladZakupki http://vladzakupki.ru.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

Место подачи заявок: Электронная Торговая Площадка VladZakupki http://vladzakupki.ru.

Дата начала подачи заявок: 22 мая 2024 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 24 мая 2024 года в 09:00 MCK.

Место, дата и время рассмотрения заявок:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый ул. Владимирская, дом2, 24 мая 2024 года в 11:00 MCK.

Место, дата и время подведения итогов закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый ул. Владимирская, дом2, 24 мая 2024 года в 14:00 MCK.

Запрос_и_форма_Ника_(1)xx

Запрос

цен в целях заключения контракта

1. Заказчик – «Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат пос. Садовый (ГБУСОВО «Пансионат пос. Садовый)», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, адрес: Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, д.2 проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с участником процедуры, предложившим такую наименьшую цену, и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на поставку дезинфицирующих средств для нужд ГБУСОВО «Пансионат пос. Садовый». Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Проекте Договора.

2. Цена должна включать в себя стоимость товара (работы, услуги), все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку и разгрузку, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цена контракта не должна превышать 17000,00 (семнадцать тысяч рублей 00 копеек).

3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: май 2024 года.

Заключение договора возможно в форме электронного документа подписанного электронно-цифровыми подписями лиц уполномоченных действовать от имени Участника закупки и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки«VladZakupki» или в простой письменной форме.

Предполагаемые сроки поставки товара и оказания услуг: с даты заключения договора по 12.06.2024 г.

4. Порядок оплаты: в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

5. Предложение рекомендуется направлять по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — Уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из предложения участника должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Предложение должно быть подано Участником
в форме электронного документа на электронную площадку VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки Участник обязан указать номер извещения, указанный на вышеуказанном сайте.

Срок подачи ценовой информации: с 22.05.2024 г.

до 24.05.2024 г.09-00 по МСК

8 Данная процедура является запросом ценовых предложений в соответствии со ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и может закончиться подписанием договора в случае принятия Заказчиком такого решения.

Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником:

1) предложившим наименьшую цену;

2) лучшие нестоимостные условия;

3) лучшие по совокупности условия, или принимает решение о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

9. Условия рассмотрения ценовых предложений Участников и их оценка.

При рассмотрении ценовых предложений Участников Заказчик сравнивает предложенные цены в случае соответствия участника следующим требованиям:

1) единые требования к участникам закупки (декларируются участником):

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителяпо уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма(предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки);

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестров контрактов (договоров)Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а так же иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чьё предложение рассматривается);

3) отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

4) участник закупки, предложивший цену контракта (договора), сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара;

5) наличие у Участника, с которым должен заключаться контракт (договор), необходимой, для соответствующего объекта закупки вида деятельности, лицензии, при условии обязательного лицензирования этого вида деятельности: не требуется (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки);

6) документы, подтверждающие происхождение товара: ________________ (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки).

Если Участник не соответствует требованиям, указанным в пп.1-6 п. 9 настоящего Запроса цен, ценовое предложение не принимается в расчет и к сравнению цен, заявка не допускается, за исключением случая, когда все участники одновременно имеют факты поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, или одновременно имеют факты просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

В случае если Заказчиком принимается решение о выборе победителя среди участников:

- имеющих факт нарушения сроков исполнения контракта (договора), выбор победителя должен осуществляется в пользу минимального размера нарушения такого срока;

- имеющих факт поставки не качественной продукции, такое решение может приниматься только при ничтожных показателях несоответствия товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуги).

В случае если в результате анализа рынка поданы несколько одинаковых ценовых предложений, и они допущены к сравнению, то при принятии решения о заключении договора, договор заключается с Участником, который является субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, если несколько одинаковых ценовых предложений, поступили от Участников, являющихся субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями, или никто из Участников не является субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями договор может быть заключен с Участником, который первым подал ценовое предложение.

Решение о завершении процедуры анализа рынка без заключения договора принимается в случае, если:

- не подано ни одного ценного предложения от Участников;

- из поданных ценовых предложений Участников в расчет и к сравнению цен не принято ни одного предложения.

По результатам проведения публичной процедуры анализа рынка, Заказчик принимает решение о заключении контракта (договора) или о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Решение Заказчика оформляется соответствующим протоколом.

В протоколе указывается обоснование принятия решений:

по допуску или не допуску участников к оценке ценовых предложений;

по выбору Участника, с которым будет заключен контракт или обоснование решения о завершении процедуры запроса цен без заключения договора, если Заказчик принял такое решение.

Ответственный(ые):

• По процедуре проведения и оценке предложений – (Муравьева Юлия Андреевна.) тел.8(49231)62188
• По техническому заданию и исполнению договора – (Муравьева Юлия Андреевна.) тел.8(49231)62188

Приложения:

Форма Предложения (Приложение № 1).

ПРОЕКТ договора (Приложение № 2).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.

Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________

(обязательное поле для заполнения)

Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________ (Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

Приложение № 2 к запросу

пРОЕКТ договорА № ___

на поставку Товаров

п. Садовый _____________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый»» (ГБУСОВО «Пансионат пос. Садовый»), далее именуемый "Заказчик", в лице директора Разумовой Ольги Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ далее именуемое «Поставщик», в лице ________________________________, действующий(его) на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 18.07.2011 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик обязуется в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора поставить и передать Заказчику ______________________(далее по тексту – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и календарным планом (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________________ (_______________) рублей и включает НДС/без учета НДС.

2.1.1. При этом цены за единицу измерения каждой позиции Товара устанавливаются согласно Спецификации (Приложение № 1 к договору).

2.2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (внебюджетные средства).

2.3. Все расчеты по Договору производятся в рублях. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7-ми (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарно-транспортных накладных, счетов-фактур.

Счет-фактура должна содержать обязательные сведения, установленные Налоговым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 2.5. Цена Товара включает в себя все установленные законодательством налоги и сборы, а также все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (такие как хранение, перевозка, доставка, страхование Товара, погрузочно-разгрузочные и другое).

3. Качество, ассортимент и упаковка поставляемого Товара

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями и требованиями, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, ветеринарных свидетельств обязательных для данного вида Товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), и требованиям, указанным в Приложении № 1 к Договору («Спецификация»). Поставляемые продукты принимаются при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность, документов с указанием даты выработки, сроков годности и условий хранения продукции.

3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки Товара, поставленного с несоответствующим остаточным сроком годности, с соблюдением порядка, установленного п.5.6 настоящего Договора.

3.4. В случае поставки товара с несоответствующим остаточным сроком годности Поставщик обязан в 3-х дневный срок поставить Товар с остаточным сроком годности, установленным настоящим Договором.

3.5. В случае если Заказчик не мог использовать Товар по причине обнаружения недостатков, Заказчик уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках Товара в течение 1-го рабочего дня с даты обнаружения, а Поставщик обязан в течение 1 рабочего дня поставить качественный Товар с остаточным сроком годности, установленным настоящим Договором.

3.6. В случае обнаружения каких-либо нарушений, несоответствий либо отклонений от условий и требований к качеству Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью данного Договора, выявленных при хранении и (или) использовании Товара, Заказчик уведомляет Поставщика о выявленных нарушениях, несоответствиях либо отклонениях в порядке, установленном настоящим Договором.

3.7. Тара и упаковка Товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, техническим условиям и требованиям, утвержденным на данный вид тары и упаковки Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к таре и упаковке указываются в календарном плане (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью данного Договора.

3.8. В случае обнаружения Заказчиком несоответствий либо отклонений от условий и требований к качеству тары и упаковки Товара, указанных в календарном плане (Приложение № 2), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказать Поставщику в приемке Товара при соблюдении порядка, установленного п.5.6. настоящего Договора.

3.9. В целях проведения экспертизы Товара независимыми экспертами/экспертными организациями Заказчик обеспечивает наличие количества Товара для отбора первичных проб и контрольных проб Товара согласно нормативной документации.

4. Порядок, сроки и условия поставки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу Заказчика: Владимирская область, Суздальский район, пос. Садовый, ул. Владимирская, д.2

4.1.1. При поставке товара Поставщик (лицо, доставляющее Товар от имени Поставщика по доверенности) обязан остановить транспортное средство у ворот перед въездом на территорию учреждения для проверки соответствия доставляемого товара товарно-транспортной накладной.

4.1.2. При несоответствии Товара товарно-транспортной накладной товар считается не поставленным и не принимается в порядке, предусмотренном п. 5.6. настоящего Договора.

4.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика и за счет средств Поставщика.

4.3. Поставка продукции должна быть осуществлена в соответствии с объемами Товара, датами и временем, указанными в Спецификации (Приложение №1), в Календарном плане (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. График может быть скорректирован в соответствии с заявкой Заказчика.

4.4. При поставке каждой партии Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику копии достоверных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемых Товаров:

- копии сертификата или декларации о соответствии Товара. Копия декларации о соответствии (или сертификата о соответствии) должна быть заверена подписью уполномоченного лица Поставщика и печатью Поставщика.

4.4.1 Заказчик проверяет наличие доверенности у представителя Поставщика (с полномочиями на передачу товара; на право принимать обратно товар, который Заказчик отказывается принимать; подписания актов о выявленных несоответствиях условиям Договора).

4.4.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки Товара при непредоставлении Поставщиком надлежаще оформленных и достоверных документов, удостоверяющих качество и безопасность поставляемого Товара, с соблюдением порядка, установленного п.5.6. настоящего Договора.

4.4.3. Поставщик несет гражданскую, административную, уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за предоставление недостоверных документов, указанных в настоящем пункте Договора.

4.5. Заказчик подает Поставщику заявку на поставку Товара, не менее чем за 1 день до даты поставки. Заявка подается в письменной форме с использованием средств факсимильной связи либо посредством электронной почты Заказчика и Поставщика, указанных в разделе 13 настоящего Договора.

4.5.1. Поставщик обязан за 1 день письменно известить Заказчика о готовности поставить Товар.

4.6. Товар, не считается поставленным при нарушении Поставщиком требований к Товару и поставке Товара, устанавливаемых в разделах 3 и 4 Договора, до устранения этих нарушений в установленный Заказчиком срок.

4.7. Если Поставщик не поставляет Товар своевременно или поставляет Товар не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик оформляет коллегиальное заключение (акт) о выявленном факте просрочки. 4.7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при неоднократном нарушении сроков поставки Товара, в т.ч. при нарушении графика поставки (как суточного, так и почасового).

4.8. Если во время поставки товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе выставить претензию и назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора.

4.9. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных на поставленную продукцию, которая подписывается сторонами в день поставки Товара. При этом подписание товарно-транспортной накладной Товара свидетельствует о переходе права собственности на поставляемый Товар, но не означает отсутствие у Заказчика претензий по качеству полученного Товара.

5. Порядок приемки поставляемого Товара 5.1. Заказчик обязуется осуществить с участием Поставщика приемку Товара (осмотр, проверку и принятие) в сроки и время, установленные в Заявке Заказчика. 5.2. Приемка товара осуществляется по адресу указанному в заявке Заказчика. 5.3. Со стороны Заказчика приемку Товара будут осуществлять представитель Заказчика, действующий на основании соответствующего документа (доверенности, приказа, должностной инструкции и т.д.).

5.4. При поставке Товара Заказчик обязан осмотреть его и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара. Заказчик вправе осуществлять иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям настоящего Договора, в том числе фото-, видеосъемку, аудиозапись, привлекать свидетелей сторонних организаций (третьих лиц) при приемке Товара.

5.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту производится в момент поставки партии Товара и оформляется подписанием товарно-транспортных накладных в день поставки Товара.

5.6. При обнаружении в ходе приёмки (по результатам внешнего осмотра) явных недостатков и/или несоответствий поставляемого Товара (в том числе по количеству, качеству, ассортименту, остаточному сроку годности Товара) и/или сопроводительной документации к Товару условиям настоящего Договора составляется акт о недостатках/несоответствиях, подписываемый представителями Сторон. Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара, при этом обеспечивает его сохранность (ответственное хранение), о чем незамедлительно (в течение 1 дня) направляет Поставщику уведомление, в котором сообщает:

- об отказе от Товара с указанием наименования, количества поставленного Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора;

- о передаче Товара на ответственное хранение;

- срок, в течение которого Поставщик обязан поставить новый Товар, соответствующий условиям настоящего Договора с указанием его наименования и количества, взамен Товара, принятого на ответственное хранение;

- срок, в течение которого Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение.

5.6.1. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, в срок, установленный в уведомлении Заказчика.

5.6.2. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и/или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

5.6.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям настоящего Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5.6.4. В акте о недостатках/несоответствиях должны быть указаны:

- перечень выявленных недостатков;

- срок, до которого Поставщик обязан поставить новый Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, с указанием его наименования и количества взамен поставленного Товара с недостатками;

- при отсутствии и несоответствии сопроводительной документации к Товару – срок, до которого Поставщик обязан представить соответствующую документацию на Товар;

- при нарушении количества, ассортимента поставляемого Товара – срок, до которого Поставщик обязан довезти недопоставленный Товар.

При отказе от подписания акта о недостатках/несоответствиях либо при отсутствии у представителя Поставщика полномочий на его подписание, акт о недостатках/несоответствиях должен быть подписан представителем Заказчика с указанием причин, по которым акт не подписан представителем Поставщика.

5.6.5. Акт о выявленных недостатках и/или несоответствиях Товара Заказчик в течение 1 дня передает/направляет Поставщику любым из перечисленных способом: факсом или по e-mail или по адресу Поставщика, указанным в настоящем Договоре, или лично представителю Поставщика, в т.ч водителю Поставщика, что является надлежащим уведомлением Поставщика.

5.6.6. Акт о выявленных недостатках и/или несоответствиях Товара считается доставленным Поставщику и в тех случаях, если он отказался от его получения или он к нему поступил, но по обстоятельствам, зависящим от него, не был ему вручен или он не ознакомился с ним.

5.6.7. Составленный и направленный Поставщику Акт о выявленных недостатках и/или несоответствиях Товара является мотивированным отказом от подписания документа о приемке Товара.

5.7. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству (скрытые недостатки, т.е. недостатки, которые не могли быть обнаружены в момент приемки Товара), срокам годности поставленного Товара, маркировке Товара и сопроводительной документации на него, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его приемки (до подписания товарно-транспортных накладных, актов приемки-передачи Товара) Заказчиком несет Поставщик. При просрочке передачи либо приемки Товара, риски случайной гибели либо случайного повреждения Товара несет сторона, допустившая просрочку.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в соответствии с требованиями настоящего договора.

6.1.2. Обеспечить участие своего уполномоченного представителя в процедуре приемки Заказчиком поставленного Товара. Выдать своему представителю доверенность на передачу товара с полномочиями в том числе, но, не ограничиваясь, принимать обратно товар, который Заказчик отказывается принимать; подписания актов о выявленных несоответствиях условиям Договора.

6.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику всю необходимую документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

6.1.5. При обнаружении нарушений, недостатков, несоответствий в упаковке Товара либо в самом Товаре, в течение 3-х дней после получения уведомления от Заказчика заменить несоответствующий, некачественный Товар на Товар, соответствующий условиям и требованиям Договора.

6.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора и в рамках своих гарантийных обязательств.

6.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 1-го календарного дня с момента их возникновения.

6.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания приемосдаточных документов на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и подписание приемосдаточных документов на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.2. Произвести оплату Товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать передачи Товара Поставщиком в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

6.4.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке, хранении Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

6.4.3. Требовать оплаты пени, штрафов, неустоек на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение ущерба, убытков, уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере 3 процентов от цены Договора (этапа), что составляет ______________ рублей. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Каждая из сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.10. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ (народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

7.11. При наступлении указанных в п.8.2. обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору. При прекращении указанных обстоятельств, сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.12. Заказчик освобождается от уплаты пени, предусмотренной пунктом 7.5. настоящего Договора, если просрочка произошла по причине несвоевременного поступления средств из бюджета.

7.13. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) не комплектного Товара и (или) недопоставки Товара, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара в 3-дневный срок или разумный срок, установленный заказчиком;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору в 3-дневный срок или разумный срок, установленный заказчиком;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

7.14. В случае если Поставщик не выполнил в установленный срок требования Заказчика о допоставке Товара и (или) замене недоброкачественных Товаров и (или) о доукомплектовании Товаров Заказчик вправе:

- приобрести не поставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение, а так же своих убытков.

- отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

7.15. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе:

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору в 3-дневный срок или разумный срок, установленный Заказчиком;

- приобрести не поставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение, а так же своих убытков;

- отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

7.16. В случае ненадлежащего качества части Товаров, Заказчик вправе осуществить в отношении этой части Товаров права, предусмотренные п.п. 7.13., 7.14. и 7.15. настоящего Договора.

7.17. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества Товара или настоящим Договором.

7.18. В случае нарушения Поставщиком любого из сроков поставки Товара более чем на 3 дня или более 1 раза в период действия Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор одностороннем порядке и направить Поставщику требования о взыскании убытков. 7.19. Указанные в пункте 7.18. настоящего Договора нарушения признается сторонами существенными (ст. 450.1 ГК РФ).

7.20. Заказчик имеет право произвести оплату по Договору за поставленный Товар за вычетом сумм начисленных пени, штрафов, а так же стоимости экспертизы качества Товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после подписания Договора.

8.2. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего Договора, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего Договора, или носящих непредвиденный характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемия, введение чрезвычайного положения, вступление в силу нормативных актов органов государственной власти и управления и других действий государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.4. Отсутствие извещения другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение десяти календарных дней с момента их наступления лишает сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой стороной своих обязательств по Договору.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих целей с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2 При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3 В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положение настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.4 В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

10. Разрешение споров

10.1. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие при исполнении настоящего Договора разрешаются Сторонами путем ведения переговоров или в претензионном порядке.

10.2. Полученные претензии подлежат рассмотрению Стороной, получившей претензию, в течение 5 рабочих дней со дня получения претензии.

10.3. В том случае, если претензия не была удовлетворена и соглашение по спорным вопросам Сторонами не достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.4. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется гражданское право.

11. Изменение Договора

11.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, объема работы или услуги, качества поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара, указанной в Приложение № 1 к настоящему Договора.

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на Товары, работы, услуги;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

11.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует вплоть до исполнения Сторонами всех своих обязательств. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Стороны Договора не имеют права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями (при наличии печати).

12.4. С момента заключения Договора Поставщик обязан:

- обеспечить постоянно действующую работу собственных средств связи (телефон, факс, электронная почта), указанных в разделе 13 «Поставщик» настоящего Договора;

- ежедневную проверку почты приходящей на Почтовый адрес, указанный в разделе 13 «Поставщик» настоящего Договора;

- иным образом обеспечить прием и получение заявок Заказчика на поставку Товара в соответствии с условиями Договора.

12.5. Заявка на поставку товара, направляется Поставщику с использованием факсимильной связи или по электронной почте, по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 13 «Поставщик» настоящего договора. Заявка, направленная Поставщику с использованием средств связи (факс, электронная почта), имеет для сторон одинаковую юридическую силу.

12.6. Стороны договорились, что письменные обращения Заказчика (заявки, письма, претензии и т.д.) считаются полученными Поставщиком по истечению 1 дня с момента отправления их Заказчиком по реквизитам, указанным в разделе 13 «Поставщик» настоящего Договора.

12.7. Перечень приложений к Договору:

- Приложение № 1 – Спецификация,

- Приложение № 2 – Календарный план.

13. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ ___ от «____» ___________ 202 г.

Спецификация

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить следующий Товар, и передать в установленные сроки Заказчику:

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательное наличие сертификатов.

Заказчик _________________О.А. Разумова Поставщик ______________

М. П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

от «__» ______________ 2024г. № _________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения поставки по Договору

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик ______________О.А. Разумова Поставщик ______________

м.п. м.п.