Тендер - Поставка детского стирального порошка для прачечной №273196600

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОПЗ.docx
• ОПЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Саха /Якутия/ Респ Место поставки (адрес):г Якутск, Сергеляхское шоссе, д 4
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.05.2024 по 30.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Саха /Якутия/ Респ Место поставки (адрес):г Якутск, Сергеляхское шоссе, д 4
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.05.2024 по 30.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Форма_заявки

Приложение 1

Форма заявки

Заявка участника закупки в электронном магазине в электронной форме

Кому: ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1-Национальный центр медицины». Комиссии по осуществлению закупок.

Изучив извещение о проведении закупки в электронном магазине в электронной форме на поставку________________________________________________:

- Посмотреть таблицу с данными

согласны исполнить условия договора и предлагаем осуществить поставку следующего товара:

(Предложение по техническим характеристикам товара оформлять сторого в соответствии с данной таблицей!!!)

- Посмотреть таблицу с данными

на сумму ________________, подтвержденную прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки и включает в себя расходы на перевозку, разгрузку на склад заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, всех обязательных платежей, то есть является конечной.

______________________ ____________ __________________________

(должность, печать) (подпись) (Ф.И.О.)

* - Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке;

- Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

**- Участник закупки в своей заявке указывает конкретные показатели, технические характеристики товара без слов «не более», «не менее», «или эквивалент».

Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_ДОГОВОРА

ДОГОВОР № 02- -ТФ/МСП

на поставку детского стирального порошка для прачечной

г. Якутск «_____» ________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1-Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жиркова Станислава Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ____________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице______________, действующий на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола ______________от «» __________ 2024г., в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупе, товаров, работ и услуг для нужд ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ им. М.Е. Николаева» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику детский стиральный порошок (далее по тексту – Товар), указанный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР

2.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует ГОСТ, ТУ, стандартам, техническим регламентам, документам по стандартизации и иным требованиям, установленным законодательством к данному виду товара.

2.2. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Товарная позиция должна строго соответствовать по наименованию, быть соответствующей описанию предмета закупки по составу, назначению к применению, размерам и упаковке.

2.3. При передаче Заказчику Товара (партии Товара) Поставщик обязан передать все относящиеся к Товару документы, предусмотренные действующим законодательством для Товара данного вида: регистрационные удостоверения, сертификат соответствия, свидетельство о декларировании, гигиенический сертификат, качественное удостоверение, декларация и т.д.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями в соответствии с Графиком поставки Товара, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №2 к настоящему договору).

3.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком.

3.3. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Заказчика, расположенный по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), город Якутск, Сергеляхское шоссе, 4, склад ОМТС СС.

3.4. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

3.5. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ.

3.6. Товар, поступивший в поврежденной упаковке, признается товаром ненадлежащего качества.

3.7. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.8. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Заказчика (получателя), наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек. Работы по погрузке Товара на транспорт Заказчика (получателя) осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.9. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

3.10. Приемка и проверка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится Заказчиком в течении 30 (тридцати) календарных дней в соответствии с условиями Договора, Спецификации (Приложение №1) и универсального передаточного документа (либо товарной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи), счета, подтверждающего факт и стоимость поставки Товара.

3.11. Если Поставщик передал Заказчику наряду с товарами, ассортимент которых соответствует настоящему Договору, товары с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров;

- отказаться от всех переданных товаров;

- потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;

- принять все переданные товары.

При предъявлении Заказчиком требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более 14 календарных дней с даты получения претензии Поставщиком. При этом Заказчик сообщает Поставщику об обнаруженных упущениях не позднее 120 календарных дней с момента получения Товара.

3.12. Если Поставщик передал в нарушение настоящего Договора Заказчику меньшее количество Товара, чем определено договором, Заказчик в праве либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

При предъявлении Заказчиком требования о допоставке недостающего количества Товара, допоставка должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более 10 календарных дней с даты получения претензии Поставщиком. При этом Заказчик сообщает Поставщику об обнаруженных упущениях не позднее 120 календарных дней с момента получения Товара.

3.13. Если при приемке будет обнаружено ненадлежащее качество Товара, несоответствие Товара условиям и требованиям ГОСТ, ТУ, стандартам, техническим регламентам, документам по стандартизации и иным требованиям, установленным законодательством к данному виду товара, Заказчик в течение 120 календарных дней направляет Поставщику претензию с требованием устранить несоответствие Товара. В течение 10 календарных дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие Товара.

3.14. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение срока годности товара (при условии соблюдения Заказчиком условий хранения).

3.15. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику (получателю) по универсальному передаточному документу (либо товарной накладной, счет-фактуре, акту приема-передачи), счета, подтверждающего факт и стоимость поставки Товара.

3.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику - с момента передачи Товара Заказчику.

3.17. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

Кроме того, для товара иностранного происхождения, при передаче товара поставщик предоставляет документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия (лицензионные соглашения поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

3.18. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена.

Маркировка должна содержать:

- наименование товара и обозначение его модели (артикула);

- наименование страны-производителя (изготовителя);

-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;

- номер серии (партии) товара, и срок его годности

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, составляет ______________ (____________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (вариант – НДС не предусмотрен).

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Источник финансирования – Средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

4.2. Стоимость Товара указывается с учетом всех возможных расходов на перевозку, разгрузку на склад Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.3. Оплата по договору подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. Цена Товара уплачивается после передачи Товара Заказчику, не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами универсального передаточного документа (либо товарной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи), счета, подтверждающего факт и стоимость поставки Товара.

Оплата производится при условии предоставления Поставщиком универсального передаточного документа (УПД) в 3-х экземплярах (либо товарной накладной в 3-х экземплярах, счет-фактуры в 2-х экземплярах, акта приема-передачи в 2-х экземплярах), счета на оплату в 1-м экземпляре. Срок исчисляется со дня подписания УПД (либо товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи).

4.5. Настоящим Стороны согласовали, что у Поставщика не возникает права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

4.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства по Договору.

Поставщик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты Товара в срок, установленный п.4.4. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера задолженности, но не более 10 % от цены Товара.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. За нарушение сроков устранения несоответствия Товара (пп. 3.11, 3.12, 3.12 Договора) Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.

5.5. В случае нарушения Поставщиком иных обязанностей по Договору, за исключением обязанностей, ответственность за нарушение которых указана в п.5.2 и п.5.4 Договора, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора, что составляет ____________ (__________________________) руб. ____ коп.

5.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 2,5% цены Договора, что составляет _______________ (_________________) руб. ___ коп.

5.7. Оплата пени и штрафов не освобождает Сторону от исполнения своих обязательство по договору.

5.8. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) рабочих дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

7.2. Изменение существенных условий Договора осуществляется в соответствии с п. 23.28. Положения о закупке ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ им. М.Е. Николаева».

Разгрузка Товара на склад Заказчика производится за счет сил, средств Поставщика.

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим договором.

7.5. Поставщик может воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения Договора в случае, если Заказчик неоднократно нарушает срок оплаты.

7.6. Заказчик может воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения Договора в случаях, если:

- в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

- поставщик существенно нарушил требования к качеству, ассортименту или количеству Товара;

- поставщик в установленный договором срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании, замене, допоставке Товара или замене Товара на ассортимент, предусмотренный Договором;

- поставщик поставил Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- поставщик существенно или неоднократно нарушает сроки поставки Товара (под существенным нарушением Стороны понимают нарушение срока поставки всего Товара или части Товара на срок более 10 календарных дней).

7.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления уведомления об этом по почте и по электронной почте по адресам, указанным в настоящем Договоре. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня отправки уведомления о расторжении по электронной почте.

7.8. При изменении адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

7.9. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- нарочным.

8.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны).

8.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Настоящий договор заключен в электронной форме через функционал оператора электронной площадки______________.

9.3. Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

9.4. К Договору прилагается:

- Спецификация (Приложение №1);

- График поставки Товара (Приложение №2).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 02- -ТФ/МСП

от «_____» ________________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору № 02- -ТФ/МСП

от «___»__________ 2024 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_ДОГОВОРА

ДОГОВОР № 02- -ТФ/МСП

на поставку детского стирального порошка для прачечной

г. Якутск «_____» ________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1-Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жиркова Станислава Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ____________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице______________, действующий на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола ______________от «» __________ 2024г., в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупе, товаров, работ и услуг для нужд ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ им. М.Е. Николаева» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику детский стиральный порошок (далее по тексту – Товар), указанный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР

2.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует ГОСТ, ТУ, стандартам, техническим регламентам, документам по стандартизации и иным требованиям, установленным законодательством к данному виду товара.

2.2. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Товарная позиция должна строго соответствовать по наименованию, быть соответствующей описанию предмета закупки по составу, назначению к применению, размерам и упаковке.

2.3. При передаче Заказчику Товара (партии Товара) Поставщик обязан передать все относящиеся к Товару документы, предусмотренные действующим законодательством для Товара данного вида: регистрационные удостоверения, сертификат соответствия, свидетельство о декларировании, гигиенический сертификат, качественное удостоверение, декларация и т.д.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями в соответствии с Графиком поставки Товара, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №2 к настоящему договору).

3.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком.

3.3. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Заказчика, расположенный по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), город Якутск, Сергеляхское шоссе, 4, склад ОМТС СС.

Разгрузка товара производится силами Поставщика.

3.4. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

3.5. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ.

3.6. Товар, поступивший в поврежденной упаковке, признается товаром ненадлежащего качества.

3.7. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.8. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Заказчика (получателя), наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек. Работы по погрузке Товара на транспорт Заказчика (получателя) осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.9. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

3.10. Приемка и проверка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится Заказчиком в течении 30 (тридцати) календарных дней в соответствии с условиями Договора, Спецификации (Приложение №1) и универсального передаточного документа (либо товарной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи), счета, подтверждающего факт и стоимость поставки Товара.

3.11. Если Поставщик передал Заказчику наряду с товарами, ассортимент которых соответствует настоящему Договору, товары с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров;

- отказаться от всех переданных товаров;

- потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;

- принять все переданные товары.

При предъявлении Заказчиком требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более 14 календарных дней с даты получения претензии Поставщиком. При этом Заказчик сообщает Поставщику об обнаруженных упущениях не позднее 120 календарных дней с момента получения Товара.

3.12. Если Поставщик передал в нарушение настоящего Договора Заказчику меньшее количество Товара, чем определено договором, Заказчик в праве либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

При предъявлении Заказчиком требования о допоставке недостающего количества Товара, допоставка должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более 10 календарных дней с даты получения претензии Поставщиком. При этом Заказчик сообщает Поставщику об обнаруженных упущениях не позднее 120 календарных дней с момента получения Товара.

3.13. Если при приемке будет обнаружено ненадлежащее качество Товара, несоответствие Товара условиям и требованиям ГОСТ, ТУ, стандартам, техническим регламентам, документам по стандартизации и иным требованиям, установленным законодательством к данному виду товара, Заказчик в течение 120 календарных дней направляет Поставщику претензию с требованием устранить несоответствие Товара. В течение 10 календарных дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие Товара.

3.14. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение срока годности товара (при условии соблюдения Заказчиком условий хранения).

3.15. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику (получателю) по универсальному передаточному документу (либо товарной накладной, счет-фактуре, акту приема-передачи), счета, подтверждающего факт и стоимость поставки Товара.

3.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику - с момента передачи Товара Заказчику.

3.17. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

Кроме того, для товара иностранного происхождения, при передаче товара поставщик предоставляет документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия (лицензионные соглашения поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

3.18. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена.

Маркировка должна содержать:

- наименование товара и обозначение его модели (артикула);

- наименование страны-производителя (изготовителя);

-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;

- номер серии (партии) товара, и срок его годности

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, составляет ______________ (____________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (вариант – НДС не предусмотрен).

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Источник финансирования – Средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

4.2. Стоимость Товара указывается с учетом всех возможных расходов на перевозку, разгрузку на склад Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.3. Оплата по договору подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. Цена Товара уплачивается после передачи Товара Заказчику, не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами универсального передаточного документа (либо товарной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи), счета, подтверждающего факт и стоимость поставки Товара.

Оплата производится при условии предоставления Поставщиком универсального передаточного документа (УПД) в 3-х экземплярах (либо товарной накладной в 3-х экземплярах, счет-фактуры в 2-х экземплярах, акта приема-передачи в 2-х экземплярах), счета на оплату в 1-м экземпляре. Срок исчисляется со дня подписания УПД (либо товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи).

4.5. Настоящим Стороны согласовали, что у Поставщика не возникает права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

4.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства по Договору.

Поставщик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты Товара в срок, установленный п.4.4. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера задолженности, но не более 10 % от цены Товара.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. За нарушение сроков устранения несоответствия Товара (пп. 3.11, 3.12, 3.12 Договора) Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.

5.5. В случае нарушения Поставщиком иных обязанностей по Договору, за исключением обязанностей, ответственность за нарушение которых указана в п.5.2 и п.5.4 Договора, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора, что составляет ____________ (__________________________) руб. ____ коп.

5.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 2,5% цены Договора, что составляет _______________ (_________________) руб. ___ коп.

5.7. Оплата пени и штрафов не освобождает Сторону от исполнения своих обязательство по договору.

5.8. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) рабочих дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

7.2. Изменение существенных условий Договора осуществляется в соответствии с п. 23.28. Положения о закупке ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ им. М.Е. Николаева».

Разгрузка Товара на склад Заказчика производится за счет сил, средств Поставщика.

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим договором.

7.5. Поставщик может воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения Договора в случае, если Заказчик неоднократно нарушает срок оплаты.

7.6. Заказчик может воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения Договора в случаях, если:

- в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

- поставщик существенно нарушил требования к качеству, ассортименту или количеству Товара;

- поставщик в установленный договором срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании, замене, допоставке Товара или замене Товара на ассортимент, предусмотренный Договором;

- поставщик поставил Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- поставщик существенно или неоднократно нарушает сроки поставки Товара (под существенным нарушением Стороны понимают нарушение срока поставки всего Товара или части Товара на срок более 10 календарных дней).

7.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления уведомления об этом по почте и по электронной почте по адресам, указанным в настоящем Договоре. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня отправки уведомления о расторжении по электронной почте.

7.8. При изменении адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

7.9. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- нарочным.

8.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны).

8.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Настоящий договор заключен в электронной форме через функционал оператора электронной площадки______________.

9.3. Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

9.4. К Договору прилагается:

- Спецификация (Приложение №1);

- График поставки Товара (Приложение №2).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 02- -ТФ/МСП

от «_____» ________________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору № 02- -ТФ/МСП

от «___»__________ 2024 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор СС

ГАУ РС (Я) РБ №1-НЦМ

_________________ Ершова М.Г.

«___» ______________2024 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

на поставку детского стирального порошка для прачечной

1. Товар №1

1.1. Наименование товара Порошок стиральный детский «Ушастый нянь».

1.2. Количество товара (с указанием единицы измерения товара (согласно ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили ОКЕИ)): 50 шт.

1.3. Требования к изменяемым и не подлежащим изменению показателям характеристики товара:

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

1.4. Требования к показателям характеристики товара, которые не подлежат изменению по результатам закупки, в дополнение к указанным показателям в столбце «Не подлежащие изменению» таблицы №1:

Порошок для стирки детских изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон, как вручную, так и в автоматических стиральных машинах и машинах активаторного типа. Подходит для белья и одежды детей любого возраста, в том числе новорожденных.

Дополнительные требования:

- Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) товара, должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

- Срок поставки: 1) 50% в течение 20 дней со дня заключения договора; 2) 50% до 01.11.2024г.

- Цена договора должна включать все расходы на поставку товара в полном объеме, а также расходы на: перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи. Оплата по факту поставки товара в течение 7 дней со дня предоставления Поставщиком всех необходимых бухгалтерских документов (товарной накладной, счета-фактуры).

-Поставка товара осуществляется до места назначения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4, склад ОМТС СС.

-Заявка должна содержать копии сертификатов соответствия (декларация о соответствии) или иные копии документов, подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, прилагаются вместе с согласием

-На момент поставки товара Поставщик должен предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия (декларация о соответствии), копии Регистрационных удостоверений Минздрава России (Росздравнадзора РФ), иные документы (копии документов), подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник ОМТС__________________ Корнилова М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СС

ГАУ РС (Я) РБ №1-НЦМ

_________________ Ершова М.Г.

«___» ______________2024 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

на поставку детского стирального порошка для прачечной

1. Товар №1

1.1. Наименование товара Порошок стиральный детский «Ушастый нянь».

1.2. Количество товара (с указанием единицы измерения товара (согласно ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили ОКЕИ)): 50 шт.

1.3. Требования к изменяемым и не подлежащим изменению показателям характеристики товара:

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

1.4. Требования к показателям характеристики товара, которые не подлежат изменению по результатам закупки, в дополнение к указанным показателям в столбце «Не подлежащие изменению» таблицы №1:

Порошок для стирки детских изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон, как вручную, так и в автоматических стиральных машинах и машинах активаторного типа. Подходит для белья и одежды детей любого возраста, в том числе новорожденных.

Дополнительные требования:

- Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) товара, должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

- Срок поставки: 1) 50% в течение 20 дней со дня заключения договора; 2) 50% до 01.11.2024г.

- Цена договора должна включать все расходы на поставку товара в полном объеме, а также расходы на: перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи. Оплата по факту поставки товара в течение 7 дней со дня предоставления Поставщиком всех необходимых бухгалтерских документов (товарной накладной, счета-фактуры).

-Поставка товара осуществляется до места назначения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4, склад ОМТС СС.

-Заявка должна содержать копии сертификатов соответствия (декларация о соответствии) или иные копии документов, подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, прилагаются вместе с согласием

-На момент поставки товара Поставщик должен предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия (декларация о соответствии), иные документы (копии документов), подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник ОМТС__________________ Корнилова М.П.