Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №272172077

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Камчатский крайМесто поставки (адрес):г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, 3 этаж, вирусологическое отделение микробиологической лаборатории
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.05.2024 по 16.05.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документацией п. 18 ч.1 Извещения и документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_и_документация

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Камчатском крае»

_____________Е.И. Кормич

«__» мая 2024 г.

Извещение и документация

о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку дезинфицирующих средств для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

для субъектов малого и среднего предпринимательства

(при проведении закупки, включая вопросы и ситуации, не указанные в настоящих извещении и документации, заказчик, комиссия заказчика и участники закупки руководствуются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»), утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 22.09. 2022 года (далее – Положение о закупке)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая вирусологическим отделением

микробиологической лаборатории

_____________Е.И. Щаева

Документацию подготовил

Специалист по закупкам для государственных нужд

М.С. Кочнева

г. Петропавловск-Камчатский

2024 год

Часть 1. Извещение и документация

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 2. Извещения и документации

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

20

литр

Рекомендуемая форма заявки на участие в запросе котировок

(на фирменном бланке участника закупки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив направленную Вами Документацию о проведении запроса котировок в электронной форме, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем ______________________________(наименование закупки) на общую сумму _______________ (сумма цифрами и прописью) (в том числе НДС ____%___________).

Объем поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора: Цена договора включает в себя расходы, производимые в процессе поставки товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, стоимость самого товара, а также расходы на доставку товара на склад Заказчика, погрузку/выгрузку, складирование товара в месте, указанном Заказчиком, и все остальные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением договора.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар/выполнить работу/оказать услугу в соответствии с заявленными сроками, и согласны с имеющимся порядком платежей.

Мы согласны заключить и исполнять условия договора в соответствии с требованиями проекта договора о поставке товара/выполнение работ/оказание услуг и условиями размещенного на официальном сайте РФ извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями в проведении запроса котировок в электронной форме или принятия решения о заключении с нами Договора, в случае отказа от его подписания победителем в проведении запроса котировок в электронной форме, и нашего уклонения от заключения Договора на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, являющихся предметом проводимого запроса котировок в электронной форме, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Гарантируем достоверность предоставленной нами в котировочной заявке информации.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 4. Извещения и документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _______

на поставку дезинфицирующих средств для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

г. Петропавловск–Камчатский «___» __________ 2024 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в лице главного врача Кормич Елены Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _____________, вместе именуемые Стороны, на основании Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 22.09.2022 г., по результатам Протокола ________________ от «__»______2024 г. № ________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена настоящего договора составляет _____ (_____) руб., с учетом НДС ____% (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации), и является твердой на весь период действия договора. Изменение цены договора допускается в случаях, установленных Законом № 223 – ФЗ и предусмотренных настоящим договором.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанной с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена договора и единичные цены, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, являются твердыми в течение срока действия договора и изменению не подлежат.

2.3. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе поставка товара по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 9/1, 3 этаж, вирусологическое отделение микробиологической лаборатории.

2.4. Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки товаров, работ, услуг).

2.5. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

2.6. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, Стороны договора обязаны уменьшить цену исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.8. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий договора.

3. Качество и упаковка товара

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.6. При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, Заказчик может провести его дополнительную (внешнюю) экспертизу. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности, принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением, возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме.

3.7. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям договора, несет Поставщик.

3.8. Поставляемый товар должен иметь паспорт или сертификат качества, инструкция по применению, регистрационное удостоверение.

4. Порядок и срок поставки, приемка товара

4.1. Поставка товара и передача документов осуществляются в соответствии с условиями настоящего договора:

Срок поставки товара: с момента заключения Договора в течение 60 (шестидесяти) дней. Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации и графику поставки товара, на склад Заказчика, с 9:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 15:30 часов местного времени, с понедельника по пятницу, согласно режиму трудового распорядка учреждения.

В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший рабочий день перед нерабочим днём.

4.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы акта приемки товаров, работ, услуг, товарной накладной в 2 – х экземплярах, счета, счета-фактуры в 1 – м экземпляре с обязательной ссылкой на номер договора, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим договором.

4.3. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления № П – 6, П – 7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.

4.4. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в договоре, производится проверка комплектности, маркировки, соответствия тары и упаковки требованиям технических регламентов, ГОСТов, образцам.

4.5. По итогам приемки товара, представленного Поставщиком товарная накладная подписывается Заказчиком. В день окончания приемки один экземпляр товарной накладной подписанной Заказчиком направляется Поставщику либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего договора.

4.6. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков по количеству, комплектности, целостности, соответствию заявленным техническим параметрам Товара и его физико-химическим свойствам несет Поставщик.

После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки товара, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает товарную накладную о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.8. Датой исполнения Поставщиком обязательств по договору считается дата подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

4.9. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать к поставке такой товар.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору

5.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.

5.1.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями договора.

5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями договора

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора

5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

5.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора

5.4.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

5.4.6. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные договором и действующим законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки некачественного товара, а также товара, не отвечающего требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иным нормативным актам, не соответствующего условиям настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик получивший уведомление от Заказчика о недостатках поставленных товаров в течение текущего рабочего дня произвел замену поставленного товара товарами надлежащего качества.

6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.

6.4. В случае поставки некомплектных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уменьшения покупной цены товара, а также доукомплектования товара в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

6.5. В случае если Поставщик не выполнил требования, предусмотренные пунктом 6.3. договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.

6.6. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от ответственности, если просрочка исполнения им обязательства возникла по вине Заказчика.

6.7. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.

6.8. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены договора.

6.9. Стороны могут предъявить взаимные претензии по фактам нарушения условий договора в течение всего срока его действия. Окончание срока действия договора не освобождает от ответственности за его нарушение.

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31 декабря 2024 года или до полного исполнения обязательств сторонами

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8. Расторжение, изменение договора

8.1. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора до окончания срока его действия по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами или по решению суда при существенных нарушениях Поставщиком условий настоящего Договора. Существенными нарушениями условий настоящего Договора считаются:

• Однократная поставка недоброкачественного товара или фальсифицированного товара;
• Неоднократная просрочка доставки товара, когда срок поставки увеличивается более чем на 20 (двадцать) дней.
• Неоднократная поставка товара в объеме, не соответствующем заявке (недопоставка).
• Существенное нарушение Поставщиком условий Договора, ведущие к снижению качества товара, если это нарушение не устранено в течение 10 (десяти) дней;
• В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Поставщик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

8.2.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств;

8.2.2. В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении: не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.11. Положения о закупках для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

8.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

8.6. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9. Форс-мажор

9.1. В случае наступления после подписания настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки (за исключением забастовок трудовых коллективов Сторон), вступления в силу запретительных или ограничительных актов государственной власти и государственных органов, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух суток в письменной форме уведомить другую Сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора лишает Стороны права ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти календарных дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по настоящему Договору, приняв все меры по проведению взаимных расчетов, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков.

9.4. Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Камчатского края.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, один у Поставщика.

11.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора действительны при условии составления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

11.3. В случае изменения адреса, наименования или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.

11.4. По соглашению сторон в условия договора, в том числе и в существенные условия могут вноситься изменения. Все изменения, дополнения к договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которые подписываются уполномоченными представителя сторон.

12. Приложения к договору

12.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

• Спецификация (Приложение № 1 к договору).

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору № _____/23-П

от «___» ___________2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Камчатском крае»

ПОДПИСЬ

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку дезинфицирующих средств для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок определения начальной (максимальной) цены договора:

1. Цена единицы товара рассчитана как средняя величина предложений участников исследования рынка.

2. Расчет начальной (максимальной) цены договора произведен по формуле:

где:

НМЦ - начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых.

Итого начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Коммерческие предложения с информацией о Поставщиках и их ценовых предложениях хранятся у Заказчика.