Тендер - ЗП-25-10-23 Поставка материала для устройства перегородок №316511388

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Удмуртская Респ
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.10.2025 по 01.11.2025Место предоставления документации:Межотраслевая торговая система Fabrikant.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:28.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Указано в документах
Подведение итоговМесто подведения итогов:По адресу в сети интернет www.fabrikant.ruДата подведения итогов:14.11.2025Порядок подведения итогов:Указано в документах Документация_№_ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/1.1 Приложение к ТЗ № 1 (Спецификация).xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_№_ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/1. Техническое задание.docx

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора филиала – Главный инженер

филиала «Уральское строительное управление»

ФГУП «ГУСС»

______________

« ­­­« _______________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материала для устройства перегородок

на объект: корпус 25 площадка № 1 АО «ИЭМЗ «Купол».

2025 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_№_ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2. Проект договора.docx

Договор поставки № __________

г. Ижевск «___» ____________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), далее именуемое «Покупатель», в лице Директора Филиала «Уральское строительное управление» ФГУП «ГУСС» Макаренкова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьД от 14.10.2025г., с одной стороны, и

_______________ «___________» (____ «____________»), далее именуемое/ый «Поставщик», в лице ___________________, действующего/ей на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» на основании Протокола СЗК №______ от ____.____.20__ г., заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар (далее – Товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
• Поставщик гарантирует, что Товар соответствует требованиям определенным Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отвечает российским стандартам качества, техническим регламентам и имеет соответствующие сертификаты, выданные органами, аккредитованными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (в случае, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация поставляемого Товара). На Товар, в силу своих характеристик требующий наличия соответствующей документации, наряду с другими документами, предоставляются паспорта качества, инструкции по эксплуатации на русском языке и гарантийные талоны.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, свободен от любых прав третьих лиц на него, и у Поставщика отсутствуют какие-либо ограничения прав на Товар.
• Право собственности на Товар, риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю с даты подписания Покупателем Товарной накладной или Универсального передаточного документа.

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

• Для целей Договора применяются следующие определения/термины:
• Грузополучатель – Покупатель, либо определенный Покупателем в Техническом задании его филиал или обособленное структурное подразделение, либо иное лицо уполномоченное Покупателем, осуществляющее приемку Товара в Месте поставки Товара.
• Дата поставки Товара - дата получения Товара и подписания уполномоченным представителем Покупателя Товарной накладной или Универсального передаточного документа.
• Дни – календарные дни, если иное не предусмотрено Договором.
• Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств – документ, подтверждающий выполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме, предусмотренных Договором (за исключением Гарантийных обязательств), и являющийся основанием для расчета за поставленный Товар, который составляется по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору.
• Место поставки Товара – пункт назначения, указанный в Техническом задании, до которого Поставщик должен доставить Товар, и в котором Покупатель должен принять Товар от Поставщика, а также произвести приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с условиями Договора.
• Спецификация – согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, содержащий основные характеристики подлежащего поставке Товара: наименование, марка/модель Товара, технические стандарты (ГОСТ, ОСТ, ТУ и иное), количество, комплектность, цена за единицу Товара, общая стоимость, а также сроки поставки Товара (Приложение № 2 к Договору).
• Срок поставки - общий срок поставки, указанный в Приложении № 2 к Договору, а также срок поставки, указанный в графике или в заявке.
• Техническое задание – согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий и конкретизирующий Место поставки, Грузополучателя, гарантийный срок, и иные условия поставки Товара (Приложение № 1 к Договору).
• Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) – первичный учетный документ, применяемый для оформления поставки Товара Поставщиком; составляется по форме № ТОРГ-12 (код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций», в 3 (трех) экземплярах (один экземпляр – для Поставщика, один экземпляр – для Покупателя, один – для - Грузополучателя).
• Универсальный передаточный документ – документ, подтверждающий факт приема - передачи Товара составленный по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 13.12.2024 №ЗГ-2-3/19079@. Универсальный передаточный документ применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организации) при условии, что такой документ оформлен в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ТОВАРА

• Цена Договора и стоимость Товара определяется Спецификацией.
• В указанную цену включены:

- стоимость Товара;

- стоимость транспортных расходов на доставку Товара Поставщиком от мест его производства или отгрузки до установленных Договором Мест поставки;

- стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, загрузки и крепления на ж/д платформах, стоимость запорно-пломбировочных устройств для отправки Товара;

- расходы на получение сертификатов и разрешительных документов на Товар (в случае необходимости), деклараций безопасности, паспортов качества, заключений, подтверждающих надлежащее качество и происхождение Товара, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- уплату таможенных пошлин;

- установленные действующим законодательством налоги, сборы и платежи;

- иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• Оплата по Договору осуществляется в рублях.
• Оплата за поставленный Товар осуществляется со счета Покупателя на счет Поставщика. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
• Оплата за поставленный Товар производится Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета в течение 7 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем в установленном Договором количестве экземпляров надлежащим образом оформленных документов, указанных в пп. 4.3.1.- 4.3.8. (в зависимости от того, что произойдет позднее):

4.3.1. транспортных накладных, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом – железнодорожных накладных, морским транспортом – коносамента;

4.3.2. Товарных накладных или Универсальных передаточных документов;

4.3.3. Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств;

4.3.4. счетов-фактур (если цена Договора определяется с НДС);

4.3.5. счета на оплату;

4.3.6. заверенных Поставщиком копий доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц, подписавших первичные учетные документы от имени Поставщика;

4.3.7. документов, подтверждающих качество Товара (техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты, а также документацию, подтверждающую качество Товара и иные документы, предусмотренные Техническим заданием) на русском языке и в полном объеме, сертификаты изготовителя или их заверенные надлежащим образом копии);

4.3.8. документов, указанных в Техническом задании, поставляемых вместе с Товаром и необходимых для надлежащего использования Товара.

• В случае, если документы, перечисленные в п. 4.3 Договора, Поставщиком не представлены Покупателю либо представлены, но оформлены ненадлежащим образом, срок оплаты поставленного Товара увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного Товара.
• Стороны вправе согласовать в Техническом задании порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами.
• Покупатель вправе оплатить отдельную партию Товара поставленного по отдельной Заявке Покупателя/Грузополучателя или отдельный этап поставки.
• Стороны договорились об исключении действия п. 5 ст. 488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

• Поставщик поставляет Товар в срок, указанный в Спецификации. Если в Спецификации указано, что поставка осуществляется «на основании заявок», то поставка Товара производится Поставщиком согласно Заявке Грузополучателя (далее - Заявка) по форме, установленной Приложением № 3 к Договору.

В заявке Покупатель/Грузополучатель обязан указать наименование, количество и срок поставки.

Заявка направляется Покупателем/Грузополучателем Поставщику по адресу электронной почты, указанной в п. 14.5 или разделе 17 Договора.

Поставщик обязан подтвердить принятие Заявки, направив соответствующее уведомление по адресу электронной почты Покупателя/Грузополучателя, указанному в п. 14.5 или разделе 17 Договора. Ненаправление Поставщиком подтверждения принятия Заявки не отменяет обязанности Поставщика поставить Товар в соответствии с направленной Заявкой.

• Поставщик доставляет Товар в установленное Договором Место поставки и несет все связанные с этим расходы.
• Доставка Товара в Места его поставки осуществляется видом транспорта по выбору Поставщика.
• Поставщик осуществляет погрузку поставляемого Товара на транспорт в пункте отгрузки за свой счет и отвечает за него на всем пути следования до Места поставки Товара, если иное не предусмотрено в Техническом задании.
• Товар должен быть упакован таким образом, чтобы была обеспечена его сохранность при транспортировке, погрузке, выгрузке, хранении.
• Товар должен быть передан Покупателю вместе со следующими документами:

- транспортная накладная – в 3 (трех) экземплярах. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом – железнодорожная накладная, морским транспортом – коносамент;

- товарная накладная или универсальный передаточный документ – 3 экз.;

- счет-фактура (если цена Договора определяется с НДС);

- счет на оплату;

- заверенные Поставщиком копии доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц, подписавших первичные учетные документы от имени Поставщика;

- документы, подтверждающие качество Товара (техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты) на русском языке и в полном объеме, сертификаты изготовителя или их заверенные надлежащим образом копии);

- иные документы, поставляемые вместе с Товаром и необходимые для надлежащего использования Товара.

- документы, указанные в Техническом задании.

• В случае отправки Товара по вине Поставщика в иное место, чем согласовано Договором, затраты, связанные с переадресованием (переправкой) Товара, несет Поставщик.
• Исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме, предусмотренных Договором, подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по форме, установленной Приложением №3 к Договору.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Приемка поставляемого Товара осуществляется в Месте поставки Товара.

При этом приемка Товара включает в себя:

а) приемку Товара по ассортименту, количеству, качеству и соответствию Товара и товаросопроводительных документов условиям Договора;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов.

Грузополучатель, указанный в Техническом задании, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям Договора и приложениям к нему.

• Покупатель/Грузополучатель обязан проверить соответствие Товара транспортным и сопроводительным документам, принять Товар по количеству тарных мест от Поставщика/перевозчика с соблюдением нормативных правовых актов и подписанием транспортной накладной.

Подписание транспортной накладной Покупателем/Грузополучателем при получении Товара от Поставщика/Перевозчика не означает приемку Товара Покупателем/Грузополучателем по количеству, качеству и ассортименту.

Покупатель/Грузополучатель при обнаружении несоответствия Товара сопроводительным документам, а также в случае несоблюдения Поставщиком условий о количестве и ассортименте Товара, которые могут быть обнаружены при визуальном осмотре поставленного Товара, делает соответствующую отметку в транспортной накладной.

• Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится Покупателем /Грузополучателем в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Товара от Поставщика /Перевозчика с подписанием Товарной накладной или Универсального передаточного документа, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков (п. 6.13 Договора).
• В случае выявленного несоответствия количества, качества или ассортимента поставленного Товара в Товарной накладной или Универсальном передаточном документе должна быть сделана соответствующая отметка.
• Покупатель обязан уведомить Поставщика обо всех выявленных недостатках и несоответствиях поставленного Товара не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока приемки, установленного п. 6.3 Договора, а также о времени и месте осмотра Товара.

В уведомлении, направленном Поставщику, должно быть указано:

а) наименование Товара, дата и номер транспортной накладной, Товарной накладной или Универсального передаточного документа, по которым поставлен некачественный Товар;

б) недостатки, обнаруженные в Товаре;

в) время, на которое назначен осмотр Товара, место проведения осмотра;

г) количество Товара ненадлежащего качества.

• Представитель Поставщика обязан прибыть для осмотра Товара ко времени, указанному в уведомлении, на которое назначен осмотр Товара, представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в определении соответствия Товара условиям Договора, подписания соответствующего акта и иных документов, совершения иных необходимых действий при приемке Товара.
• При неприбытии представителя Поставщика для осмотра Товара и фиксации выявленных недостатков Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках Товара, к которому прикладывает документы о выявленных недостатках в одностороннем порядке и делает соответствующую отметку в соответствующем акте. В этом случае Акт о выявленных недостатках Товара, подписанный только представителями Покупателя, является документом, подтверждающим несоответствие Товара условиям Договора.

В случае возникновения необходимости Покупатель вправе привлечь для определения качества Товара независимую экспертную организацию. В случае признания независимой экспертной организацией несоответствия качества Товара условиям Договора и требованиям соответствующих нормативных актов, расходы на проведение экспертизы возмещаются Поставщиком.

В случае несоответствия Товара условиям Договора и требованиям соответствующих нормативных актов о качестве и/или комплектности и/или сборке и/или ассортименте, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения дефектов и/или недостатков и/или замены и/или доукомплектования и/или сборки Товара. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 9.1 Договора и хранение Товара.

• В случае поставки Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель вправе отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы и/или вправе удержать данную сумму из причитающейся к оплате за поставленный Товар.

Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором в срок, установленный Покупателем;

- принять весь переданный Товар, в счет исполнения Поставщиком обязанности поставки Товара иного наименования, входящего в тот же ассортимент по соответствующей Спецификации, заявке.

• При обнаружении несоответствия количества Товара условиям Договора либо данным, указанным в сопроводительных документах, Покупатель:

- по своему усмотрению имеет право приостановить дальнейшую приемку;

- незамедлительно сообщает о данном факте Поставщику;

- составляет Акт о выявленных недостатках Товара, в котором указывает выявленные при приемке Товара недостатки, в порядке, предусмотренном пп. 6.5.-6.7. Договора.

В случае недопоставки Товара в ассортименте и сроки, предусмотренные Договором, Покупатель вправе:

- требовать от Поставщика передать недостающее количество Товара. При этом Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном Спецификацией в срок, установленный Покупателем;

- отказаться от недопоставленного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен – потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик не выполнил требования Покупателя о передаче недостающего количества Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у третьих лиц с отнесением на Поставщика расходов на его приобретение. Поставщик обязан возместить данные расходы в полном объеме и в срок не позднее 10 календарных дней с даты уведомления Поставщика.

В случае выявления несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 9.1. Договора и/или действующим законодательством.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Товара;

- потребовать устранения недостатков Товара в срок, установленный Покупателем, но не более 30 календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления такого требования.

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора в срок, установленный Покупателем.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления, в срок, установленный в Техническом задании, заменит поставленный Товар на Товар надлежащего качества.

• В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны согласовывают экспертную организацию, которая проводит квалифицированную экспертизу. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.
• Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком в размере, определяемом Покупателем самостоятельно с учетом количества и иных характеристик Товара.
• Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.

Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 7 (семи) дней по обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев со дня приемки Товара в соответствии с п. 6.3 Договора.

Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 7 (семи) дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

При обнаружении скрытых недостатков Покупатель действует в порядке, установленном п. 6.10 Договора.

• По требованию Покупателя, Поставщик обязан приостановить поставку Товара, в этом случае срок поставки продлевается на период приостановления и Покупатель освобождается от возмещения убытков, вызванных простоем. Возобновление поставки производится только после письменного уведомления Поставщика.
• В случае если предусмотрено Спецификацией, Товар должен поставляться комплектом.

В Спецификации должно быть определено, что считается комплектом для конкретного Товара. Товар, не соответствующий описанию, данному в Спецификации, считается некомплектным.

Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не указана в Техническом задании. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки Товара. В случае если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на Месте поставки Товара силами и за счет Поставщика, с использованием его инструментов в пределах сроков поставки такого Товара.

• Дата устранения недостатков в Товаре подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанном Поставщиком и Покупателем. В случае если для устранения недостатков Товар вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков будет дата доставки Товара после устранения недостатков, подтвержденная транспортными документами.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Поставщик обязуется:
• Осуществить поставку Товара на условиях, изложенных в Договоре.
• Покупатель вправе запрашивать у Поставщика акты сверок взаиморасчетов. При этом Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса направить подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов Покупателю по форме, установленной Приложением № 3 к Договору. Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней после завершения взаиморасчетов предоставить Покупателю Акт сверки расчетов по форме, установленной Приложением №3 к Договору.
• Соблюдать на территории административного здания Покупателя запрет на использование технических устройств (телефоны, смартфоны, ноутбуки, видео и фотоаппаратура, навигаторы, видео регистраторы и т.д.) личного пользования, имеющих расширенные мультимедийные возможности (аудиозапись, фото и видеосъемка, передача данных по сети интернет и т.д.).
• Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю паспорта или сертификата качества поставляемого Товара. При необходимости (по запросу Покупателя) Поставщик предоставляет техническую документацию, разрешение Ростехнадзора и другие документы.
• В случае, если использование определенных видов Товаров, поставляемых по Договору, требует лицензирования либо получения специальных разрешений (регистрации), Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные оригинальные документы, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Товара в государственных органах Российской Федерации (ГИБДД, Госгортехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСИ и т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в приложениях к Договору.
• Исполнить все свои обязательства, изложенные в других статьях Договора.
• Покупатель обязуется:
• Своевременно принять Товар, являющийся предметом Договора, в сроки, установленные Договором;
• Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, ассортименту и качеству, подписать соответствующие документы;
• Произвести оплату Товара в соответствии с условиями Договора.
• Поставщик не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

• Поставщик гарантирует, что качество поставленного Товара будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к Товару едиными правилами согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также требованиям, установленным Договором. В том случае если на поставляемый Товар (отдельные позиции поставляемого Товара) предусмотрен гарантийный срок, то он устанавливается равным гарантийному сроку, установленному производителем (заводом-изготовителем) Товара и указанному в технической документации на Товар (технический паспорт, гарантийный сертификат (талон) и т.п.), но не может быть менее срока, указанного в Техническом задании, а если гарантийный срок в Техническом задании не определен – не может быть менее 12 (двенадцати) месяцев. В случае противоречий между Гарантийными сроками, указанными в настоящем пункте и гарантийными обязательствами Поставщика, действует более длительный Гарантийный срок. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями производителя (завода-изготовителя).
• Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента подписания Товарной накладной или Универсального передаточного документа, а если Товар требует монтажа и ввода в эксплуатацию – со дня ввода соответствующего Товара в эксплуатацию.
• Поставщик гарантирует:
• соответствие качества поставляемого Товара требованиям действующих ГОСТов, технических условий или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя, указанным в Техническом задании, в Спецификации, требованиям установленным законодательством Российской Федерации, в том числе регламентирующим условия производства, хранения и перевозки Товара.
• нормальную и бесперебойную работоспособность Товара (отдельных узлов и/или компонентов) в течение всего гарантийного срока;
• допоставку несоответствующего товаросопроводительным документам количества и/или комплектности и/или марки Товара, в установленные Покупателем сроки;
• устранение дефектов либо замену всего комплекса или части узлов Товара при нарушении работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки, установленные Договором;
• что поставленный Поставщиком Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц, что Поставщик обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты, товарные знаки и изобретения на поставляемый Товар, и, что Товар, поставленный по Договору, может быть использован Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав. В случае, если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.
• В случае если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты и недостатки Товара или иное несоответствие Товара условиям Договора и приложений к нему, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 6.5-6.7. Договора в разумный срок, но в любом случае в пределах гарантийного срока.

• По прибытию по вызову Покупателя представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного Товара на месте установки/нахождения и его диагностику силами привлеченной по своему усмотрению лаборатории, в этом случае Покупатель обязан обеспечить возможность безопасного проведения работ.
• По результатам проверки, проведенной в соответствии с пп. 8.4., 8.5. Договора, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по Договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена Товара и др.). В том случае, если Поставщик отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным и подтверждает факты, изложенные в нем.
• Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, дефекты, неполнота и/или некомплектность Товара и/или технической документации, и/или несоответствия качества Товара условиям Договора, ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документами полностью или частично, подтвержденные Актом о выявленных недостатках Товара, в течение 20 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о выявленных недостатках Товара или получения Поставщиком Акта о выявленных недостатках Товара, при подписании такого Акта в одностороннем порядке Покупателем на условиях указанных в Договоре, Поставщик обязан за свой счет устранить все установленные дефекты и недостатки путем исправления либо замены дефектного Товара или его частей на новый Товар надлежащего качества/комплектности.
• Все расходы, связанные с устранением дефектов, недостатков и заменой Товара (включая, но не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы, хранению, транспортировке, монтажу Товара и т.п.) несет Поставщик.
• Дата устранения недостатков, дефектов, замены Товара подтверждаются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 6.16. Договора.
• Замененный дефектный Товар, Товар с недостатками и/или его части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом дефектного Товара (его частей), Товара (его частей) с недостатками несет Поставщик.
• Если обнаруженные дефекты и недостатки будут признаны Покупателем неустранимыми, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязуется возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленный и оплаченный Товар.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• В случае непоставки Товара в установленный срок, либо нарушения Поставщиком срока поставки Товара, он уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Указанная неустойка начинает начисляться со дня, следующего за днем (последним днем) срока поставки Товара и начисляется по день фактического исполнения Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
• В случае возникновения документально подтвержденных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик принимает на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.
• В случае если в результате поставки некачественного Товара будет нанесен ущерб Покупателю, его работникам, то Поставщик компенсирует все убытки, понесенные Покупателем, в связи с этим событием в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Покупателем уведомления Поставщику.
• В случае нарушения сроков устранения выявленных дефектов и недостатков и/или несоответствия качества и/или замены некачественного и/или некомплектного Товара, установленных Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,2 % от стоимости Товара, подлежащего замене и/или ремонту и/или доукомплектованию за каждый день просрочки устранения дефектов и недостатков, доукомплектования или замены Товара.

При этом неустойка рассчитывается за период со дня, следующего за днем (последним днем) срока для замены и/или ремонта и/или доукомплектования Товара и начисляется до даты фактического исполнения Поставщиком обязательств по замене и/или устранению дефектов и недостатков и/или доукомплектованию Товара фактического исполнения Поставщиком своих обязательств, или, при отказе Поставщика от устранения дефектов и недостатков, доукомплектования и замены Товара, до дня устранения дефектов и недостатков или замены Товара иными способами и лицами, в случаях предусмотренных Договором и действующим законодательством.

• В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,2 % от совокупной стоимости Товара, документы на который не были представлены, за каждый день просрочки.
• Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.
• В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, путем направления соответствующего уведомления Поставщику, и имеет право приобрести не поставленный по Спецификации Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.
• Покупатель вправе зачесть в счет оплаты по Договору сумму неустоек (штрафов, пеней), начисленную за нарушение Поставщиком условий Договора, а также иные суммы, право требования оплаты которых от Поставщика принадлежит Покупателю. В этом случае Покупатель должен направить в адрес Поставщика письменное уведомление о зачете, в котором должна быть указана зачитываемая сумма и основания ее начисления, а также сумма оставшейся задолженности Поставщика по Договору с учетом проведенного зачета. С момента получения Поставщиком указанного уведомления обязательство Поставщика по оплате денежного требования Покупателя, равном зачтенной сумме, прекращается.
• Применение штрафных санкций (уплата неустойки) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых она не несет ответственности.

• О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
• Факт возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
• Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 10.2 и 10.3 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
• Срок исполнения обязательств для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
• Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 20 (двадцати) дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче любым третьим лицам Стороной, которой такая информация была передана или стала известна в ходе исполнения Договора, без предварительного письменного разрешения Стороны, которая ее предоставила или к которой такая информация имеет отношение.
• Стороны выражают понимание того, что содержание Договора являются конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон Договора третьим лицам.
• Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.
• Сторона, допустившая утерю или разглашение конфиденциальной информации, несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные передающей Стороной и вытекающие в связи с любым раскрытием конфиденциальной информации.
• Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 лет после прекращения Договора по любому из оснований, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

• Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» января 2026 г.

В случае если Сторонами не исполнены свои обязательства по Договору до окончания срока, установленного п. 12.1 Договора, то Договор продолжает действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

• Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Договором и действующим гражданским законодательством РФ.
• Покупатель в любое время вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе, но не ограничиваясь:

- при нарушении сроков поставки Товара на срок, более 10 рабочих дней;

- в случае возбуждения судебного дела о признании Поставщика (несостоятельным) банкротом;

- в случае обнаружения факта несоответствия Поставщика установленным закупочной документацией требованиям к участникам закупок или предоставления недостоверной информации о своём соответствии этим требованиям;

- при выявлении фактов несоблюдения требований, определенных Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- при выявлении фактов предоставления Поставщиком недостоверной информации в учредительных документах (уставе с изменениями и дополнениями), выписке из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, свидетельстве о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц), ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), свидетельстве, лицензии, разрешении и иных документах.

В этом случае Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление и Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

• После расторжения Договора прекращаются обязательства Поставщика относительно предмета Договора (поставки Товара). Иные условия Договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения Договора (в частности, гарантийные обязательства, соглашение о подсудности, о досудебном порядке урегулирования спора, о порядке возврата Покупателю финансовых средств, документов и т.п.) сохраняют свое действие после расторжения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

• Все споры по Договору разрешаются путем обязательного соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования. Срок рассмотрения претензии 15 календарных дней с момента ее получения.
• В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не направлен в течение указанного срока, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.
• Стороны обязуются направлять претензии в письменном виде за подписью уполномоченного лица с приложением документов, подтверждающих полномочия подписанта и указанные в претензии требования, по почте заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу (адресу места нахождения), указанному в разделе 17 Договора. В случае направления претензии иным способом и по другому адресу претензия считается ненаправленной (непредъявленной) и рассмотрению не подлежит.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

• В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 7 (семи) дней со дня вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
• Внесение изменений в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
• При исполнении Договора допускается перемена прав и обязательств Поставщика только при наличии письменного согласия Покупателя, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 17 Договора, или с использованием электронной связи (факс, электронная почта) с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почтовой связи уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтовой службы, а также если уведомление поступило Поставщику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено (отказался или не явился за получением уведомления и др.) уведомление будет считаться доставленным в момент отправления уведомления обратно отправителю по истечению срока хранения. В случае отправления уведомлений посредством электронной связи (факс, электронная почта) уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
• Стороны признают юридическую силу электронных сообщений (писем) и считают переписку по электронной почте надлежащим образом отправленной (полученной) корреспонденцией. Электронные письма, направленные с любых электронных адресов домена «@su408.ru» (или адресованные на любой электронный адрес указанного домена) считаются соответственно исходящими от Покупателя (или направленными Покупателю). Электронные письма, направленные с электронного адреса, указанного в разделе 17 (или адресованные на электронный адрес, указанный в разделе 17), считаются соответственно исходящими от Поставщика (или направленными Поставщику). Документы, переданные по электронной связи, имеют полную юридическую силу. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу по электронной связи, в течение 5 дней с момента такой передачи. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.
• Стороны признают юридическую силу документов, полученных с электронных адресов (доменов) в виде подписанных уполномоченными лицами Сторон скан-образов до момента получения оригиналов этих подписанных документов. При этом при наличии разночтений и несоответствий текста документов, полученных в оригинале, документам, полученным в виде скан-образов, Стороны руководствуются первоначально полученными документами в виде скан-образов.
• Подписывая приложения (Спецификацию, Техническое задание), Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил технические требования и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических требованиях, достаточно для поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.
• Во исполнение пунктов Договора Стороны согласовали условия поставки Товара и подписали Техническое задание и Спецификацию, которые в силу соглашения Сторон могут содержать иные условия поставки и такие условия имеют приоритет перед положениями Договора.
• Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
• Во всем остальном, что не оговорено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

• Заверения и гарантии, содержащиеся в Договоре, признаются Сторонами существенными условиями Договора. Покупатель и Поставщик заключили Договор, полагаясь на достоверность, точность и полноту заверений Поставщика и Покупателя. Каждое заверение Поставщика имеет существенное значение для Покупателя, и каждое заверение Покупателя имеет существенное значение для Поставщика, а также для заключения, исполнения и прекращения Договора. Поставщик и Покупатель понимают, что в случае, если любое из нижеизложенных заверений не соответствует действительности, а любая из гарантий не будет выполнена надлежащим образом, Стороны не заключили бы Договор на изложенных в нем условиях.
• Поставщик гарантирует, что до заключения Договора им получены все корпоративные и иные одобрения в соответствии с действующим законодательством РФ, а также отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о заключении сделки на невыгодных для Поставщика условиях.
• Поставщик гарантирует, что в отношении него отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, штрафов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
• Поставщик гарантирует, что:

• Поставщик зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом.

• Поставщик уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность.

• Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц.

• Поставщик (его работники) не имеет возможности влиять, не влияет и не будет влиять на условия и результат экономической деятельности Покупателя и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.
• Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; неотражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.
• Целью совершения сделок (операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
• Если Поставщик нарушит указанные гарантии или законодательство, он обязуется возместить Покупателю ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в соответствующих решениях уполномоченных контролирующих органов (правоохранительных, налоговых, природоохранных и др.).
• Помимо ущерба Поставщик, нарушивший гарантии, возмещает Покупателю все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков - 20 дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.
• Поставщик, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие:

• в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по Договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

• в связи с предъявлением третьими лицами, у которых Поставщик приобрел Товар, являющийся предметом Договора, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных Товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком.

• Указанные в п. 15.10 Договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.
• При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, представления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов.
• Поставщик обязуется исполнять обязательства и соблюдать требования, предусмотренные Приложением №4 к Договору.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью, в частности неотъемлемой частью Договора являются:

• Приложение № 1 – Техническое задание;
• Приложение № 2 – Спецификация;
• Приложение № 3 – Формы.
• Приложение № 4 – Налоговая оговорка.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1

к договору поставки № ____________

от «__» __________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место поставки: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Грузополучатель: Филиал «Уральское строительное управление» ФГУП «ГУСС».

Договор заключен во исполнение договора подряда № 2025/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 16.09.2025 года, заключенного между ФГУП «ГУСС» и АО «ИЭМЗ «Купол».

Товар (продукция) по настоящему договору приобретается для использования на объекте нормального уровня ответственности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», класса КС-2 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства

/Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства; [1]

Дополнительные требования: на продукцию, которая выпускается по техническим условиям (ТУ), поставщик обязан представить копию ТУ, заверенную держателем подлинника по требованию Покупателя.

Гарантийный срок:

Гарантии качества распространяются на все Товары в соответствии с договором поставки.

На поставляемый товар (отдельные позиции поставляемого Товара) должен быть предусмотрен гарантийный срок, равный установленному в нормативно-технической документации, указанной в заявке (ГОСТ), но не менее срока, обозначенного в технической документации и документах о качестве, устанавливаемых производителем (заводом-изготовителем) Товара. Если гарантийный срок не установлен нормативно-технической документацией (ГОСТ) и отсутствует в документах о качестве производителя (завода-изготовителя), то гарантийный срок не может быть менее 24 месяцев.

Гарантийный срок не начинает течь если покупатель не может использовать товар по причинам, которые зависят от поставщика (не предоставление документации о качестве товара, отсутствие комплектующих и т.п.).

Объём гарантии должен быть зафиксирован в документах, относящихся к товару (гарантийный талон, гарантийный сертификат, документ о качестве и т.п.).

[2] Поставщик обязуется:

• Отвечать за безопасную эксплуатацию техники, соблюдение правил безопасности, охраны труда, трудовой дисциплины, правопорядка.
• Нести ответственность за соблюдение правил по технике безопасности лицами, осуществляющими технологические операции с использованием грузоподъемной техники.

Соблюдать пропускной режим на Строительную площадку.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2

к договору поставки № ____________

от «__» __________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

В соответствии с п.1.1 Договора Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар следующего наименования:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора: _______________ (____________________) рублей, __ копеек, в том числе НДС.

Срок поставки: в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты заключения Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3

к договору поставки № _________

от «__» __________20__ г.

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА № 1

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на «___» ___________ 20___ г.

между Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства»

(ФГУП «ГУСС»), (далее – Покупатель) и ___________ (далее – Поставщик) по договору поставки от «___» ____________ 20__ г. № ___________

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 2

Итоговый акт

об исполнении Поставщиком договорных обязательств

«____» ________________ _____г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании доверенности __________________________, с одной Стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, составили настоящий Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств (Далее – Акт) по договору поставки от «___» ____________ 20__ г. № _______________ (далее – Договор) о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

Поставщик поставил Товар на сумму____(_____) руб., в том числе НДС 20% - _____ (_______) руб.

Настоящий Акт подтверждает, что Поставщиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).

Подписание настоящего Акта не прекращает оснований для начисления Покупателем штрафов, пеней, неустоек, предусмотренных Договором, и не освобождает Поставщика от ответственности за нарушения условий Договора.

Настоящий Акт является основанием для расчета по Договору от «__»____________20__г. №____________/________

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 3

Заявка

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), далее именуемое «Покупатель», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________ уведомляет о количестве Товара, подлежащего поставке

ОБРАЗЕЦ

- Посмотреть таблицу с данными

конец форм

Согласовано в качестве форм

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 к договору поставки

от «__» __________20__ г.

№ _________

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

Каждая из Сторон способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом.

Каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора.

Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не является неуплата налогов (неполная уплата) и(или) зачет (возврат) суммы налога.

Поставщик заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

Он предоставил в налоговый орган по месту своей регистрации и обеспечил (обеспечит) предоставление третьими лицами, привлекаемыми для исполнения Договора (подрядчиками/соисполнителями), Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп.1 п.1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@, сроком действия не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по Договору.

Поставщик соблюдает и будет соблюдать требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учета, полноты, точности и достоверности отражения операций в учете, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов.

Поставщик стремится приобретать товары/заказывать выполнение работ/оказание услуг, избегая многоступенчатого процесса перепродажи:

обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать заверениям и гарантиям, указанным в настоящем приложении, оформлены документально и будут также содержать гарантии и заверения, соответствующие изложенным в настоящем приложении, Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них;

привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств по Договору третьи лица (подрядчики/соисполнители) не являются лицами, подконтрольными Поставщику, полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами (работники, участвующие в поставке, оказании услуг (выполнении работ) по Договору находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с подрядчиком/соисполнителем).

Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичной документации Поставщика и лиц, привлеченных им в целях исполнения Договора, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по Договору) ФГУП «ГУСС» достоверные, полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, которые оформляются для исполнения Договора.

Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (подрядчиками/соисполнителями), привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по Договору) по первому требованию ФГУП «ГУСС» или органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства осуществления операций по исполнению Договора и подтверждающие гарантии и заверения, указанные в настоящем приложении, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от ФГУП «ГУСС», государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе.

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения.

По операциям с участием Поставщика, а таже третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению обязательств по Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС.

Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на то лицом.

Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий является основанием для одностороннего внесудебного отказа ФГУП «ГУСС» от Договора путем письменного уведомления, при этом, Поставщик не вправе требовать от ФГУП «ГУСС» возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом ФГУП «ГУСС» от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает ФГУП «ГУСС» права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

Поставщик возместит ФГУП «ГУСС» полностью все имущественные потери и/или убытки, которые возникнут в случае невозможности уменьшения ФГУП «ГУСС» налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком и/или третьими лицами (подрядчиками/ соисполнителями), привлеченными Поставщиком для исполнения Договора, определенным Решением государственного органа, в частности, Решения налогового органа, постановления о возбуждении уголовного дела или мотивированного мнения налогового органа. Решение государственного органа является достаточным доказательством потерь ФГУП «ГУСС» в независимости от факта его обжалования.

По требованию ФГУП «ГУСС» Поставщик обязуется участвовать в обжалованиях Решения (ий) государственного органа, вынесенного (ых) в отношении ФГУП «ГУСС», в части, касающейся хозяйственных операций с участием, Поставщика или третьих лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения Договора.

ФГУП «ГУСС», по запросу Поставщика, предоставит ему право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне ФГУП «ГУСС») Решение государственного органа, вынесенного в отношении ФГУП «ГУСС», в части, касающихся хозяйственных операций с участием Поставщика или третьих лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения Договора.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате ФГУП «ГУСС» сумм налогов, в возмещении которых ФГУП «ГУСС» было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате ФГУП «ГУСС» вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

Поставщик возместит ФГУП «ГУСС» полностью все имущественные потери, которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщик, лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению Договора, источника для принятия ФГУП «ГУСС» к вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения ФГУП «ГУСС» отказалось от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, при этом, для целей данного положения Стороны исходят из следующего:

- в понимании Сторон существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения ФГУП «ГУСС» вычета по операциям из Договора и не будет требовать от ФГУП «ГУСС» доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа ФГУП «ГУСС» в применении вычета;

- добровольный отказ ФГУП «ГУСС» в применении вычета по НДС выражается в подаче ФГУП «ГУСС» в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках Договора, с Поставщиком либо с третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению Договора;

- несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Поставщиком и ФГУП «ГУСС», но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

- устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения ФГУП «ГУСС» вычета по НДС, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты НДС в бюджет.

8. При получении уведомления от ФГУП «ГУСС», сформированного на основании письма налогового органа о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Поставщик обязуется обеспечить устранение таких признаков в сроки, установленные в письме налогового органа и указанные в уведомлении, в том числе путем подачи уточненной налоговой декларации по НДС.

Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате ФГУП «ГУСС» Поставщиком, на сумму НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС. Данная сумма остается в распоряжении ФГУП «ГУСС» до момента истечения срока на устранение признаков несформированного источника для применения вычета по НДС без применения к ФГУП «ГУСС» какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

9. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик обязуется возместить ФГУП «ГУСС» в случае добровольного неприменения ФГУП «ГУСС» вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с Поставщиком в размере, равном сумме уплаченного ФГУП «ГУСС» налога на добавленную стоимость, а также сумме уплаченных пени.

10. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери ФГУП «ГУСС», достаточным доказательством будет являться письмо налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке Поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия ФГУП «ГУСС» к вычету сумм НДС. Ситуация по взаимоотношениям с Поставщиком считается урегулированной для ФГУП «ГУСС» в связи с подачей последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с Поставщиком, при этом для Поставщика ситуация считается неурегулированной.

11. Поставщик обязуется возместить ФГУП «ГУСС» имущественные потери и/или убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования ФГУП «ГУСС». В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

ФГУП «ГУСС» вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся к выплате, Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Поставщику.

12. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату ФГУП «ГУСС» в случаях:

- отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке;

- устранения Поставщиком или третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения Договора признаков Несформированного источника для вычета по НДС, что должно быть подтверждено соответствующим письмом налогового органа.

ФГУП «ГУСС» возвращает денежные средства Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения ФГУП «ГУСС» приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в настоящем пункте.

13. Стороны признают, что положения настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают настоящее приложение в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения настоящего приложения сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

14. Стороны обязуются незамедлительно известить другую Сторону о том, что указанные в настоящем приложении заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

15. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем приложении заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Если торги – выбирается по результатам проведения ТЗП и/или если ЕП – выбирается в зависимости от принадлежности ЕП к СМСП ↑

Пункт включается при необходимости ↑

Документация_№_ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/3. Обоснование РН(м)ЦД..xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_№_ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/5. Расчет Н(м)ЦД.xlsx - Посмотреть таблицу с данными