Тендер - 557-ЗК(ЭЛ) Поставка хлора жидкого (1 сорт) автомобильным транспортом №287940860

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Закупочная_документация_557-ЗК(ЭЛ)(v1).docx
• НМЦД_на_хлор_авто_2025_в_ЗД.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская обл
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.12.2024 по 14.01.2025Место предоставления документации:ЕИС (https://zakupki.gov.ru) и ФЭТП ТЭК-Торг (https://zakupki.tektorg.ru)Порядок предоставления документации:В соответствии с извещением о запросе котировокОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.12.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с извещением о запросе котировок
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Екатеринбург, ул. Царская, д.4, к.526/1Дата подведения итогов:14.01.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с извещением о запросе котировок - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по персоналу

МУП «Водоканал»

______________ /А.А. Лейтнер/

«26» декабря 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

в электронной форме

№ 557-ЗК(ЭЛ)

на поставку хлора жидкого (1 сорт) автомобильным транспортом

г. Екатеринбург

2024 г.

Правила подготовки и проведения закупки

Настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) применяются термины и определения, используемые в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ), иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, а также Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденного приказом генерального директора МУП «Водоканал» от 28.03.2024 № ПО/230, (далее – Положение о закупке или Положение).

1. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме

1.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

• Участники закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям, соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1.2.1. обладать необходимыми разрешительными документами, в том числе лицензиями или свидетельствами о допуске, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.2.2.обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям законодательства Российской Федерации, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.2.3.не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда (юридические лица, индивидуальные предприниматели) несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство.

1.2.4.не являться организацией, на имущество которой наложен арест, запрет по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

1.2.5.не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшие 3 (три) месяца, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

1.2.6.обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, деловой репутацией, а также человеческими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

1.3. Дополнительные требования:

1.3.1. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

• • отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

1.3.3. иные требования, предусмотренные извещением о закупке.

1.4. В случае подачи заявки несколькими физическими лицами, несколькими юридическими лицами, несколькими индивидуальными предпринимателями, объединившимися на стороне одного участника закупки (группа лиц), требованиям, указанным в извещении о закупке, должна отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятые лица, входящие в ее состав.

2. Условия допуска к участию в запросе котировок в электронной форме

2.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в случае:

• несоответствия участника закупки требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным локальным нормативным актом Заказчика (далее – Положение), и извещением о проведении закупки;
• несоответствия коммерческого предложения (ценового предложения) участника закупки условиям документации и (или) извещения о закупке;
• невнесения в сроки, в размере и порядке, указанные в извещении
  о проведении закупки, задатка, вносимого в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование об обеспечении заявки указано в извещении о проведении закупки, отсутствия суммы задатка на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры вскрытия конвертов и/или рассмотрения заявок на участие в закупке, внесения части суммы задатка на расчетный счет Заказчика;
• несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации и (или) извещения о закупке, в том числе:
• отсутствия в составе заявки хотя бы одного документа из перечня обязательных документов, прилагаемых к заявке, определенного документацией и (или) извещением, нарушения требований к оформлению заявки;
• содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении, при осуществлении закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
• отрицательный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее заключенному договору с МУП «Водоканал» (наличие претензий о нарушении предусмотренных договором обязательств (сроки и/или иные существенные условия договора), а также расторжение договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора);
• нарушения участником закупки иных требований, установленных документацией и (или) извещением о закупке.

2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в соответствии с требованиями Положения и документации о закупке, установления факта проведения процедуры ликвидации в отношении участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшие 3 (три) месяца, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, факта наличия участника закупки в реестрах недобросовестных поставщиков (участников), закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе их проведения.

2.3. Решение Закупочной комиссии об отстранении участника закупки от участия в закупке либо решение закупочной комиссии об отказе в допуске к участию в закупке оформляется протоколом.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

3.1. Условием для участия в закупке может являться установление в извещении и (или) документации о закупке требования об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупки в виде задатка, предоставляемого участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке и/или извещении.

3.2. Размер, сроки и порядок внесения участниками закупки задатка определяются в извещении и (или) документации о закупке. При отсутствии в извещении и (или) документации о закупке информации о размере, сроках и порядке внесения задатка, закупка проводится без внесения задатка.

3.3. Сумма задатка определяется Заказчиком в извещении и (или) документации о закупке.

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (пять миллионов) рублей.

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (пять миллионов) рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора.

3.4. Факт внесения суммы задатка на расчетный счет Заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Обязательство участника закупки по перечислению задатка считается исполненным, если денежные средства поступили на расчетный счет Заказчика в срок, указанный в извещении и (или) документации о закупке и находятся на расчетном счете Заказчика на дату рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки.

3.5. Документ, подтверждающий факт перечисления суммы задатка на расчетный счет Заказчика, предоставляется в составе заявки на участие в закупке.

3.6. В случае если закупка не состоялась, задаток подлежит возврату в сроки и в порядке, установленные документацией о закупке и (или) извещении о закупке .

3.7. Задаток возвращается также участникам закупки, отозвавшим свои заявки, участникам закупки, которые не были допущены к участию в закупке либо отстранены от участия в закупке Закупочной комиссией, а также которые участвовали в закупке, но не стали победителем.

3.8. Срок возврата задатка Заказчиком – 7 (семь) рабочих дней со дня:

• принятия решения об отмене конкурентной закупки – участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке;
• поступления уведомления об отзыве заявки на участие в закупке – участнику закупки, подавшему заявление об отзыве заявки на участие в закупке;
• подписания и размещения в ЕИС протокола об итогах закупки – участнику закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;
• подписания и размещения в ЕИС протокола об итогах закупки – участнику закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке в связи с несоответствием заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке;
• подписания и размещения в ЕИС протокола об итогах закупки – участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки;
• подписания и размещения в ЕИС протокола об итогах закупки – участнику закупки, не принявшему участие в процедуре закупки;
• заключения договора – победителю закупки;
• заключения договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации – такому участнику закупки;
• заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником – такому участнику закупки;
• заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в процедуре закупки – такому участнику закупки.

3.9. Возврат задатка осуществляется на расчетный счет участника закупки, указанный в заявке на участие в закупке или письма-требования участника закупки, отозвавшего заявку на участие в закупке.

3.10. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

• уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
• непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Порядок удержания денежных средств в таких случаях установлен в документации о закупке и (или) извещении о закупке.

3.11. В зависимости от предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора (лота) Заказчик вправе установить иной способ обеспечения заявки на участие в закупке, предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Способ обеспечения заявки указывается в извещении и (или) документации о закупке.

Обеспечение исполнения договора, заключенного по результатам запроса котировок в электронной форме, обеспечение гарантийных обязательств

4.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по итогам закупки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Форма, размер, сроки и порядок внесения обеспечения исполнения договора указываются в извещении и (или) документации о закупке.

4.2. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

4.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

4.4. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

4.5. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

4.6. Передача Заказчику в залог денежных средств. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в документации о закупке и (или) извещении о закупке до заключения договора. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается непредставленным.

4.7. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение всего срока. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании к Заказчику.

4.8. Банковская (независимая) гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией:

– предусмотренный договором срок поставки товара, окончания выполнения работ, оказания услуг;

– предусмотренные договором сроки выполнения этапов работ, оказания услуг, периоды поставки товара;

– надлежащее качество товара, выполнения работ, оказания услуг.

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Закона № 44-ФЗ (срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц).

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Независимая гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол, составленный по результатам закупки, как основание заключения договора.

4.9. Срок выплаты гарантийной суммы банком Заказчику – не более 5 (пяти) рабочих дней, с момента преставления Заказчиком документов, свидетельствующих о том, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не исполнил или вследствие каких-либо причин не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по договору.

4.10. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.

4.11. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ, с учетом требований Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий»), такая гарантия вступает в силу со дня заключения договора.

4.12. Заказчик вправе установить в проекте договора требование обеспечения гарантийных обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены договора.

4.13. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в договоре счет.

4.14. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до подписания итогового акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг).

4.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5. Отмена запроса котировок в электронной форме

5.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

5.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

5.3. По истечении срока отмены закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Закона № 223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

5.1. Порядок направления запросов о предоставлении разъяснений извещения о запросе котировок в электронной форме

5.1.1. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Текст запроса должен быть составлен на русском языке.

5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

5.1.3. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, а так же если текст запроса представлен не на русском языке.

5.1.4. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

5.1.5. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурентной закупки размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурентной закупки срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

6.1. Участнику закупки для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.

6.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке указываются в извещении о проведении запроса котировок.

6.3. Все документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть представлены в формате полученного в результате оцифровки изображения оригинала документа.

Применение факсимильных подписей в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, не допускается.

6.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору ЭТП.

6.5. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора ЭТП должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора ЭТП.

6.6. Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного извещением о закупке.

6.7. Правила и процедуры проведения закупки в электронной форме с использованием ЭТП устанавливаются регламентом работы ЭТП и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП.

6.8. При проведении закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

6.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

6.10. Оператор ЭТП направляет 3аказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленного в извещении об осуществлении запроса котировок в электронной форме.

7. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

7.1. Закупочная комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

7.2. Участники закупки не вправе присутствовать на процедуре рассмотрения их заявок на участие в закупке.

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе котировок участника запроса котировок и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, участником запроса котировок или об отказе в допуске такого участника запроса котировок к участию в запросе котировок в порядке и по основаниям, предусмотренным Положением и извещением о проведении запроса котировок.

7.4. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям извещения о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора.

7.5. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

7.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, который подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии в срок не более 7 (семи) рабочих дней после проведения процедуры рассмотрения заявок, после чего размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

Протокол должен содержать следующие сведения:

- о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

- сведения об участниках запроса котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок;

- дата подписания протокола;

- количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

- причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

- причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

7.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

В случае, если извещением о закупке предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, где подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной такой заявки.

7.8. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если запрос котировок признан не состоявшимся по следующим основаниям:

- по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке;

- по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке.

7.9. Договор по результатам закупки заключается в порядке, предусмотренном разделом 8 извещения о закупке.

8. Порядок заключения и исполнения договора (включая изменение и расторжение договора)

8.1. Заключение договора.

8.1.1. По результатам конкурентной закупки Заказчиком заключается договор в соответствии с условиями и сроками, указанными в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке в порядке, установленном внутренними нормативными документами Заказчика, на условиях, предусмотренных проектом договора, извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки.

8.1.2. Победитель закупки (участник закупки, обязанный заключить договор) обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения в ЕИС итогового протокола предоставить Заказчику сметы (сметные расчеты, калькуляцию), графики выполнения работ, иные документы, необходимые для заключения договора, в двух экземплярах.

8.1.3. В случае, если извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке предусмотрено требование к обеспечению исполнения обязательств по договору (обеспечение договора), договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 9.1. Положения о закупке.

8.1.4. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, лицо, с которым заключается договор, в течение 2 (двух) рабочих дней составляет и направляет заказчику протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении закупки, документации о закупке, заявке на участие в закупке, с учетом п. 16.2.1 Положения, с указанием соответствующих положений данных документов; проект договора при этом не подписывается. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает протокол разногласий и направляет лицу, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Направление протокола разногласий осуществляется однократно.

8.1.5. В случае, если победитель закупки или иной участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с Положением о закупке, в срок, предусмотренный извещением об осуществлении закупки, не представил Заказчику подписанный договор, документы, предусмотренные п. 16.2.3. Положения о закупке, и (или) обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением об осуществлении закупки), и/или предоставил недостоверные сведения в составе таких документов, такой победитель, участник закупки, признается уклонившимся от заключения договора.

8.1.6. В случаях, когда победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, уклоняется от заключения договора на условиях, предусмотренных в извещении о закупке, а также в случаях, предусмотренных в п. 16.2.6. Положения о закупке, Заказчик вправе:

- обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

- заключить договор с участником закупки, предложение которого признано лучшим после предложения победителя закупки, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. Проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий исполнения договора, предложенных этим участником закупки в порядке и сроки, аналогичные для заключения договора с победителем закупки, при этом срок направления Заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения в единой информационной системе решения о заключении договора с таким участником;

- провести новую закупочную процедуру.

В случаях, когда победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, уклоняется от заключения договора, Заказчик в соответствии с требованиями постановления Правительства от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения о таком участнике.

8.1.7. В случаях уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй и последующие по окончательному ранжированию номера, от заключения договора Заказчик вправе:

- обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

- заключить договор с участником закупки, Заявке которого присвоен последующий по окончательному ранжированию номер, при условии уклонения участника закупки Заявке которого присвоен предыдущий номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. Проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий исполнения договора, предложенных этим участником закупки в порядке и сроки, аналогичные для заключения договора с победителем закупки, при этом срок направления Заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения в единой информационной системе решения о заключении договора с таким участником;

- провести новую Закупочную процедуру.

8.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка на участие в закупке, и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, Заказчик заключает договор с таким участником. Заказчик передает участнику закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к извещению об осуществлении закупки. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Такой участник закупки обязан предоставить Заказчику подписанный договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления Участнику закупки указанного договора.

8.1.9. В случае, если договором предусмотрена поставка нескольких позиций товара, нескольких этапов исполнения договора (при наличии), то итоговая стоимость каждой позиции, каждого из этапов может быть пересчитана Заказчиком с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора, предложенной победителем в ходе проведения конкурентной закупки, то есть итоговая стоимость каждой позиции, каждого из этапов выполнения работ (оказания услуг) может рассчитываться пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора, полученного в ходе проведения конкурентной закупки. Полученная итоговая стоимость позиций, этапов исполнения договора (при наличии) и общая итоговая цена договора вносятся в проект договора, направляемого победителю конкурентной закупки.

8.1.10. В случае невозможности точного математического пересчета цены договора на коэффициент снижения, Заказчик вправе выделить из общего количества товара (работы, услуги) единицу товара (работы, услуги) по цене, позволяющей Заказчику привести общую итоговую цену договора в математическое соответствие цене, предложенной победителем конкурентной закупки.

8.1.11. В случае несогласия победителя конкурентной закупки с итоговой стоимостью каждой позиции, каждого из этапов исполнения договора (при наличии), победитель конкурентной закупки вправе направить Заказчику протокол разногласий, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя конкурентной закупки, с указанием своих цен за единицу товара (работы, услуги). При этом цена договора должна быть равна цене договора, указанной в итоговом протоколе, являющимся основанием для заключения договора.

8.1.12. При заключении договора в соответствии с абз. а), в), г) пп. 4) п. 14.5 Положения о закупке стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений и было прямо предусмотрено в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

8.1.13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его существенных условий (количество, объем, цена закупаемого товара, работ (услуг), сроки исполнения договора), указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

8.1.14. В зависимости от формы закупки договор составляется:

- в форме электронного документа – в случае заключения договора по результатам закупки, осуществленной в электронной форме.

- в письменной форме – в случае заключения договора по результатам закупки, осуществленной не в электронной форме.

8.1.15. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. Порядок подготовки и направления проекта договора аналогичен порядку, установленному п. 16.2.1, п. 16.2.2. Положения о закупке с учетом особенностей настоящего пункта.

8.1.16. В течение 3 (Три) рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит соответствующую информацию и документы в реестр договоров ЕИС. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения, об изменении или расторжении договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 (Десять) дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

8.2. Исполнение договора

8.2.1. Исполнение договора осуществляется в соответствии с условиями договора, требованиями законодательства и основывается на принципе надлежащего исполнения условий договора его сторонами.

8.2.2. Порядок взаимодействия структурных подразделений и отдельных работников заказчика в целях обеспечения исполнения договора утверждается локальными актами заказчика.

8.2.3. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Положением о закупке, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных договором;

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных договором;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий договора.

8.2.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Положением о закупке, условиями договора.

8.2.5. Для проверки предоставленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с Положением о закупке и законодательством Российской Федерации.

8.2.6. Договор считается полностью исполненным сторонами, а информация об исполнении договора подлежит внесению в реестр договоров ЕИС, при осуществлении Заказчиком в совокупности приемки предусмотренных договором товаров, выполненной работы, оказанной услуги, подписания сторонами акта сверки или последнего документа, подтверждающего приемку товара (выполнения работы, оказания услуги) и оплаты всего количества поставленного по договору товара, выполненной работы, оказанной услуги в полном объеме.

8.3. Внесение изменений в договор.

8.3.1. Стороны договора вправе вносить изменения и (или) дополнения
в договор, заключенный по результатам закупки, в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, таким договором, Положением о закупке.

В случае если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемого товара, работ (услуг) или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор официально размещает информацию и документы об изменении договора с указанием измененных условий. В случае заключения дополнительных соглашений к договору по изменению иных условий договора официальное размещение информации и документов об изменении договора не осуществляется за исключением случаев, прямо установленных нормами законодательства.

8.3.2. Внесение изменений в договор в ходе его исполнения допускается только по соглашению сторон в отношении изменения условий договора (количество, объем, цена закупаемого товара, работ (услуг), сроков исполнения договора) в случаях, установленных договором, а также в случаях:

1) увеличения объема товара по ранее заключенному договору на поставку товара на сумму не более 10% (Десять процентов) от первоначальной стоимости договора (по совокупности всех дополнительных соглашений) с сохранением первоначальных цен (стоимости) за единицу товара либо их снижением с изменением срока исполнения обязательств по договору (при необходимости) не более чем на 10% (Десять процентов);

2) изменения предусмотренного договором объема работ (услуг), если необходимость выполнения дополнительных работ (услуг) возникла в ходе исполнения договора, не была отражена в документации о закупке, либо если отпала необходимость в выполнении полного объема работ, оказания полного комплекса услуг. При изменении объема работ Заказчик праве изменить первоначальную стоимость договора пропорционально стоимости затрат на производство дополнительных работ (услуг), пропорционально стоимости затрат на производство работ (услуг), необходимость в которых отпала.

3) изменение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой исполнения Заказчиком своих обязательств по договору или иным независящим от воли сторон обстоятельствам, а так же в случае невыборки всего объема товара, работ (услуг) указанного в договоре до окончания срока действия договора, без изменения предусмотренного договором количества товара, работ (услуг) и стоимости за единицу товара;

4) замены поставляемого товара (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) на товар с аналогичными техническими, функциональными характеристиками в случае, если к моменту заключения договора какой-либо товар, указанный в извещении (документации) о закупке, снят с производства и поставить его невозможно, с сохранением первоначальных цен (стоимости) за единицу товара либо их снижением;

5) улучшения условий исполнения договора для заказчика (отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантий, изменение процентной ставки);

6) заключение дополнительного соглашения с целью снижения цены договора без изменения объема закупаемого товара, работ (услуг).

8.3.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3.4. В процессе исполнения договора не допускается изменение его предмета, а также заключение дополнительных соглашений, направленных на отмену или уменьшение общего размера предоставляемого обеспечения исполнения договора.

8.3.5. Дополнительное соглашение к ранее заключенному договору в случаях, предусмотренных настоящим разделом, заключается в порядке, предусмотренным локальными актами Заказчика.

8.4. Расторжение договора.

8.4.1. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством и договором (по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора) и локальными актами Заказчика.

8.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, договоров и (или) по основаниям, предусмотренным договором.

8.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае установления факта проведения в отношении участника закупки ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.4.4. При заключении и исполнении договора Заказчик обязан:

отказаться от заключения договора, а также принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора с участником закупки, в случае, если будет выявлен факт предоставления участником закупки недостоверных сведений, что позволило ему стать победителем определения поставщика (исполнителя, подрядчика);

отказаться от заключения договора с участником закупки, в случае если после принятия решения о заключении с ним договора, сведения о таком участнике будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков (если извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке были установлены такие требования).

8.4.5. В случае расторжения договора по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора Заказчик в соответствии с требованиями постановления Правительства от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения о таком участнике, копию решения суда о расторжении договора.

9. Применение национального режима при осуществлении закупок

9.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, в случаях и порядке, установленными в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

9.2. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию о наименовании страны происхождения товара, предлагаемого к поставке.

9.3. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара несет участник закупки, предоставивший такие сведения.

9.4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

9.5. Участники закупок относятся к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

9.6. В договоре заключенном по результатам закупки указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор.

9.7. Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техническое и функциональные характеристики таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.8. Приоритет не предоставляется, если:

- закупка признана не состоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

- в заявке на участие в закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными гражданами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

9.9. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации и/или извещении о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 6, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

9.10. В случае, если участником закупки не задекларирована в установленном порядке страна происхождения товара – товар, указанный в заявке признается товаром иностранного происхождения.

II. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям извещения о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора.

Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

В случае если один или несколько участников процедуры закупки не являются плательщиком НДС, или применяют пониженную ставку налогообложения, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются начальная цена договора и цены, предложенные участниками закупки, без учета НДС. Заказчик вправе самостоятельно произвести вычет НДС из ценового предложения участника закупки, в случае, если участник в своей заявке (коммерческом предложении) не указал цену договора без учета НДС.

III. Условия договора, обоснование Н(М)ЦД

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по персоналу

____________А.А. Лейтнер

«___» ______________2024 г.

Техническое задание

на поставку хлора жидкого (1 сорт) автомобильным транспортом

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора*

* приложено отдельным файлом

IV.Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке и подтверждающие его соответствие требованиям извещения

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительно участником закупки может быть предоставлена любая другая информация, содержащая информацию о товаре, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

V. Приложения (формы документов)

Приложение № 1

к извещению № 557-ЗК(ЭЛ)

Председателю Закупочной комиссии

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ [2]

Ознакомившись с извещением о проведении закупки в форме запроса котировок в электронной форме на право заключения договора _______________________________ (наименование лота) __________________________ (полное наименование участника закупки (ФИО) по учредительным документам) в лице ______________________ (наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью) (далее – Участник закупки) просит принять настоящую заявку на участие в закупке, проводимом Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»).

Подавая настоящую заявку на участие в закупке, участник обязуется соблюдать условия проведения закупки, содержащиеся в вышеуказанном извещении о проведении закупки в форме запроса котировок в электронной форме, оформлять документы в строгом соответствии с формами документов, являющимися приложениями к извещению о проведении закупки.

Настоящим участник закупки подтверждает, что он ознакомлен с условиями извещения о проведении запроса котировок.

Настоящим участник закупки соглашается, что данная заявка считается участвующей в закупке только в том случае, если она подана в сроки, установленные извещением о закупке, и допущена Закупочной комиссией к участию в закупке на основании результатов рассмотрения поданных заявок.

В случае признания победителем участник закупки обязуется:

- заключить договор с Заказчиком по форме, предусмотренной извещением о проведении закупки, на условиях проведения закупки, определенных извещением о проведении закупки, с учетом цены, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, а также представленной участником закупки в соответствии с настоящим извещением о проведении закупки информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), в срок не позднее 20 (Двадцать) календарных дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения в ЕИС итогового протокола предоставить Заказчику документы, необходимые для заключения договора (в т.ч. ССР и ЛСР по видам работ, калькуляцию, график (-ки) выполнения работ), документ (-ты), содержащий (-ие) информацию о наименовании страны происхождения поставляемых товаров (по каждому наименованию и/или позиции поставляемого товара).

Участник закупки подтверждает, что до заключения договора его коммерческое предложение и протокол о результатах закупки (рассмотрения заявок) имеют силу договора.

В случае если заявке участника будет присвоен номер, следующий за первым номером, он согласен сохранить свои обязательства по заключению договора до момента заключения договора между победителем и Заказчиком.

Настоящим участник закупки гарантирует достоверность представленной в составе заявки информации.

Настоящим участник заявки подтверждает, что в отношении _____________________(полное наименование (ФИО) участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании его банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим участник подтверждает, что он ______________________(является /не является) субъектом малого и среднего предпринимательства.

Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, уполномоченного участником закупки на подачу заявки на участие в запросе котировок: _____________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____________ листах.

Приложение № 2

к извещению № 557-ЗК(ЭЛ)

Председателю Закупочной комиссии

Коммерческое предложение*

на поставку ________________________________

(указать предмет)

*Коммерческое предложение оформляется в строгом соответствии с настоящей формой (Приложение № 2 к извещению).

Включение в форму Коммерческого предложения каких-либо условий помимо содержащихся в нем показателей, значений, дописок и прочего, равно как и исключение из формы Коммерческого предложения каких-либо условий, является основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке (раздел I Извещения о проведении закупки).

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению коммерческого предложения

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к извещению № 557-ЗК(ЭЛ)

Председателю Закупочной комиссии

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к извещению № 557-ЗК(ЭЛ)

Декларация соответствия участника закупки

Настоящим подтверждаем, что______________________________________________________

(наименование участника закупки, адрес места нахождения)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе котировок:

1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок.

3. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.

4. Отсутствие сведений об участниках закупки и (или) их субподрядчиках (соисполнителях) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также отсутствие сведений об участниках закупки и (или) их субподрядчиках (соисполнителях) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе котировок участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

конец формы

Инструкции по заполнению

Участник закупки указывает свое наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес места нахождения.

VI. Форма договора, заключаемого по результатам закупки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Екатеринбург «___» __________ 20__ г.

_____________________________________ (сокращенное наименование - _____________________), в лице ______________________________, действующего (ей) на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование - МУП «Водоканал»), в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», согласно итогового протокола №__________ от ______________ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товаров, указанных в Техническом задании (на поставку товара), являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее по тексту – товар), в установленный настоящим договором срок с передачей в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот товар.

При этом, учитывая специфику хозяйственной деятельности Покупателя, а также то, что товар по настоящему Договору приобретается в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения МО «Город Екатеринбург», Поставщик должен обеспечить поставку товара точно в установленные Приложением № 1 к Договору сроки или в соответствии с порядком определения сроков, установленным Приложением № 1 к Договору.

1.2. Наименование, максимальное количество товара; требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Покупателем и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя; максимальная цена единицы товара, максимальная цена Договора, расходы, связанные с поставкой товара (порядок формирования цены Договора); условия поставки (разовая поставка, либо отдельными партиями), срок (периоды), способ, место поставки товара предусмотрены в Техническом задании (на поставку товара), являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору.

1.3. На момент передачи Покупателю товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

2. Максимальная цена Договора, форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Максимальная цена единицы товара, максимальная цена Договора, расходы, связанные с поставкой товара (порядок формирования цены Договора), форма, сроки и порядок оплаты товара определяются в Техническом задании (на поставку товара) (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Максимальная цена Договора, указанная в Приложении № 1 к Договору, является твердой на весь срок исполнения Договора, не подлежит увеличению в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Максимальная цена единицы товара, максимальная цена Договора включает упаковку, маркировку, соответствующую документацию, принадлежности, информацию о способах использования товара.

2.4. В случае, если Поставщик в ходе исполнения обязательств по Договору изменил систему налогообложения или утратил право на освобождение от НДС или на пониженную ставку НДС, максимальная цена единицы товара, максимальная цена Договора, расходы, связанные с поставкой товара, определяются Покупателем в одностороннем порядке по цене, указанной в пункте 3.5 Технического задания (на поставку товара) (Приложение № 1 к настоящему Договору). В таком случае цена, указанная в пункте 3.5 Технического задания (на поставку товара) (Приложение № 1 к настоящему Договору), включает в себя НДС, подлежащий уплате Поставщиком в бюджет в связи с изменением системы налогообложения или утратой права на освобождение от НДС или пониженную ставку НДС.

2.5. Независимо от применяемой Поставщиком системы налогообложения, в случае, если в максимальной цене единицы товара, максимальной цене Договора, стоимости расходов, связанных с поставкой товара, учтена сумма НДС, то Поставщик обязуется во всех первичных документах, а именно: счете на оплату, счете-фактуре, товарной накладной, универсальном передаточном документе выделить сумму НДС и предоставить таким образом оформленные документы Покупателю, а также заплатить налог в бюджет. В этом случае, Поставщик, не являющийся плательщиком НДС, пользуется возможностями, предоставленными п. 5 ст. 173 НК РФ. В случае непредставления указанных в данном пункте документов, Покупатель вправе отказаться от приемки товара, а также применить к Поставщику последствия, предусмотренные пунктом 4.1 Договора.

2.6. В случае, если сторонами в Приложении № 1 к Договору согласовано условие о предварительной оплате товара, то оплата товара производится Покупателем только за товар, указанный в письменной заявке Покупателя, на основании выставленного Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, указанный в Приложении № 1 к Договору.

2.7. В случае, если сторонами в Приложении № 1 к Договору согласовано условие об отсрочке оплаты поставленного товара, то Покупатель обязуется произвести оплату товара в установленный Приложением № 1 срок только за фактически поставленный товар на основании письменной заявки Покупателя и при наличии полного пакета товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и документов, указанных в пунктах 2.5, 3.5 Договора.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Порядок и сроки поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется на основании письменных заявок Покупателя, в которых указываются наименование, необходимое количество товара, место поставки товара (при необходимости). В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрена поставка товара отдельными партиями, то письменная заявка оформляется и направляется Поставщику на каждую отдельную партию товара.

Письменная заявка, подписанная уполномоченным лицом Покупателя, направляется по адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе 17 Договора.

Письменная заявка Покупателя считается принятой Поставщиком к исполнению, в случае если в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента направления заявки от Поставщика не поступило замечаний.

3.2. Условия поставки (разовая поставка, либо отдельными партиями), срок (периоды), способ, место поставки товара предусмотрены Приложением № 1 к Договору, либо определяются в соответствии с порядком, установленным Приложением № 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата вручения (передачи) товара Покупателю по месту поставки, определенному в Приложении № 1 к настоящему Договору, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрены способы поставки товара: выборка товара со склада Поставщика (пункт 3.3.2 Договора), либо доставка товара силами перевозчика (пункт 3.3.3 Договора), то моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата подписания товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя не поступило замечаний от Покупателя по качеству товара. В случае, если такие замечания поступили, то Поставщик считается не исполнившим обязательство по поставке товара.

3.3.1. В случае, если в Приложении № 1 к Договору предусмотрено условие о доставке товара Поставщиком до склада Покупателя либо иного места, указанного Покупателем, то местом поставки товара считается склад Покупателя либо иное место, указанное Покупателем.

Приемка товара по количеству и качеству и подписание товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, производятся в момент вручения (передачи) товара Покупателю в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Договором (раздел 4 Договора).

В таком случае моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата вручения (передачи) товара на складе Покупателя либо ином месте, указанном Покупателем, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.2. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрено условие о выборке товара со склада Поставщика, то местом поставки считается склад Поставщика.

В этом случае Покупатель на складе Поставщика принимает товар только по количеству, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4.3 Договора. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, означает лишь фактическое получение товара по количеству и факт исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара, а не его приемку по качеству.

Приемка товара по качеству производится Покупателем на своем складе в сроки и порядке, предусмотренные разделом 4 Договора.

При этом, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя последний не заявит о явных недостатках товара (пункт 4.4 Договора), то подписанные при передаче товара товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, будут подтверждать приемку товара Покупателем по количеству и качеству товара, и исполнение Поставщиком обязательства по поставке товара.

3.3.3. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрено условие о доставке товара силами перевозчика, то местом поставки товара считается либо склад Покупателя, либо склад перевозчика в момент передачи товара Покупателю.

В случае, если местом поставки определен склад Покупателя, то приемка товара оформляется в соответствии с пунктом 3.3.1 и разделом 4 Договора.

В случае если местом поставки определен склад перевозчика в момент передачи товара Покупателю, то приемка товара оформляется в соответствии с пунктом 3.3.2 и разделом 4 Договора.

3.4. Переход права собственности на товар, риска случайной гибели и риска случайного повреждения товара к Покупателю происходит в момент подписания Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.5. Поставщик обязан одновременно с передачей (вручением) товара передать Покупателю принадлежности к товару и относящиеся к нему документы, в том числе товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура или универсальный передаточный документ) с учетом требований, содержащихся в пункте 2.5 Договора; заверенные Поставщиком документы, подтверждающие качество товара (сертификат, декларация соответствия и др.), предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, в требуемом количестве. В случае отсутствия документов, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе отказаться от приемки товара, а также применить последствия, предусмотренные пунктом 4.1 Договора.

3.6. В связи со спецификой хозяйственной деятельности Покупателя и целей приобретения товара по настоящему Договору (пункт 1.1 Договора), Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки товара полностью или в части, в случае, если Поставщик не поставил товар точно в установленный Приложением № 1 к Договору срок, о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика. В таком случае Покупатель не возмещает Поставщику расходы, связанные с данной поставкой товара, а также убытки. Кроме того, Покупатель в таком случае вправе приобрести непоставленные товары у других лиц и потребовать от Поставщика возмещения убытков. Товары, поставленные до получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от поставки в связи с нарушением срока поставки, Покупатель обязуется принять и оплатить.

3.7. В случае, если в связи со спецификой товара его поставка возможна только в таре (упаковке), то такой товар упаковывается и маркируется Поставщиком согласно требованиям нормативной документации. Тара (упаковка) товара должны обеспечивать его товарный вид, сохранность и надлежащее качество при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

В случае передачи товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Поставщика либо упаковать товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить затраты Покупателя по затариванию (упаковке) товара.

4. Приемка товара по количеству и качеству

4.1. Приемка товара оформляется товаросопроводительными документами, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон. Стороны обязаны обеспечить явку своих надлежаще уполномоченных представителей (с доверенностью) для приемки товара.

Приемка товара по количеству и качеству товара производится Покупателем только при наличии документов, предусмотренных пунктами 2.5, 3.5 Договора.

В случае отсутствия надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 2.5, 3.5 Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки товара и возвратить товар Поставщику, Поставщик в таком случае считается не исполнившим обязанность по поставке товара, Покупатель вправе потребовать возврата произведенной предварительной оплаты товара.

4.2. Приемка товара производится на предмет соответствия требованиям по количеству, ассортименту, комплектности, состоянию упаковки товара, его целостности, наличия маркировки, соответствия качеству, а также иным требованиям, предусмотренным Договором, Приложением № 1 к Договору либо нормативными правовыми актами, по месту, определенному Приложением № 1 к Договору, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Договора, лицом, назначенным Покупателем, с участием уполномоченного лица Поставщика.

4.3. Приемка товара по количеству, ассортименту, комплектности, состоянию упаковки товара, его целостности, наличия маркировки осуществляется в следующем порядке, если иное не предусмотрено Приложением № 1 к Договору: уполномоченные представители сторон проводят внешний осмотр товара, проверяют количество тарных мест, ассортимент, комплектность, состояние упаковки товара, его целостность, наличие маркировки, производят сверку данных, указанных в Приложении № 1 к Договору, товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иных документах, передаваемых вместе с товаром, с фактически полученным количеством товара. Полученные данные о количестве товара фиксируются в товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые подписываются сторонами.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству в соответствии с условиями настоящего Договора, указанными в Товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, данными, если уполномоченный представитель Покупателя при приемке Товара не заявит о претензиях по количеству и подпишет Товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, без замечаний.

В случае, если при приемке обнаружены недостатки товара по количеству (явные недостатки): недостача товара, нарушение целостности упаковки товара, отсутствие маркировки, несоответствие товара сопроводительным документам и иные обстоятельства, которые могут повлиять на количество передаваемого товара, представитель Покупателя и представитель Поставщика оформляют двухсторонний акт, о чем делают отметку на обоих экземплярах товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В этом случае товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подписываются уполномоченными представителями сторон на то количество товара, которое фактически поставлено Поставщиком.

Покупатель вправе отказаться от приемки товара, недостатки по количеству которого обнаружены. В этом случае такой Товар будет считаться непоставленным. Поставщик обязуется возместить все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом Покупателя от товара. В любом случае Поставщик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приемки товара передать Покупателю исправленные экземпляры товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае если представитель Поставщика не участвовал в приемке, то все документы подписываются Покупателем в одностороннем порядке. При этом стороны договорились, что составленные и подписанные таким образом документы будут иметь для сторон обязательную юридическую силу.

4.4. Приемка товара по качеству производится на складе Покупателя в следующие сроки:

- при доставке товара Поставщиком до склада Покупателя либо иного места, указанного Покупателем (пункт 3.3.1 Договора) - в момент вручения (передачи) товара Покупателю на складе Покупателя, если иное не предусмотрено Приложением № 1 к Договору;

- при выборке товара со склада Поставщика и доставке товара силами перевозчика (пункты 3.3.2, 3.3.3 Договора) - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя, если иное не предусмотрено Приложением № 1 к Договору.

При обнаружении некачественности товара, т.е. его несоответствия объему требований, предусмотренных Договором, Приложением № 1 к Договору, нормативными правовыми актами (явные недостатки), в случае, если в приемке товара по качеству участвует уполномоченный представитель Поставщика, то стороны составляют двусторонний акт об обнаруженных недостатках по качеству товара и согласовывают сроки устранения замечаний.

В случае, если в приемке товара по качеству уполномоченный представитель Поставщика не участвует, Покупатель, при обнаружении некачественности товара, обязан незамедлительно составить акт об обнаруженных недостатках в одностороннем порядке, направить письменное уведомление об обнаруженных недостатках товара и вызове представителя Поставщика для участия в приемке и удостоверении некачественности товара с приложением составленного одностороннего акта. Письменное уведомление с приложенным актом направляются Поставщику в порядке и с учетом требований, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 Договора. Представитель Поставщика обязан прибыть для участия в приемке товара по качеству в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления и акта. Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный срок, стороны Договора установили, что акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке и приложенный к уведомлению об обнаруженных недостатках товара и вызове представителя Поставщика, будет считаться составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу и подтверждать некачественность поставленного товара.

Покупатель вправе отказаться от приемки товара, недостатки по качеству которого обнаружены. При этом такой товар будет считаться не поставленным, а Покупатель вправе применить последствия, предусмотренные ст. 475 ГК РФ. Поставщик возмещает все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом Покупателя от товара.

4.5. В случае отказа Покупателя от приемки товара (пункты 4.1, 4.3, 4.4 Договора), Покупатель обязуется письменно уведомить Поставщика о своём отказе принять товар с указанием причин отказа в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.

4.6. При обоснованности отказа Покупателя от приемки товара (пункты 4.1, 4.3, 4.4 Договора), Поставщик обязуется возвратить Покупателю денежные средства, уплаченные за Товар, вывезти товар, полученный Покупателем, или распорядиться им иным способом в десятидневный срок с момента получения уведомления Покупателя.

4.7. В случае если Поставщик в десятидневный срок не вывез товар, или не распорядился им иным способом, Поставщик обязуется оплатить услуги по ответственному хранению товара на основании выставленного Покупателем требования. Расчет стоимости услуг производится Покупателем по следующей формуле: тариф за 1 кв.м., действующий у Покупателя, х количество кв.м., фактически занимаемых товаром, х количество дней хранения, начиная со дня, следующего за днем отказа Покупателя от приемки товара.

4.8. Плата за хранение товара производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления Поставщику требования об оплате. В случае неисполнения Поставщиком требования об оплате, Покупатель вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с соответствующим иском.

4.9. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты товара, согласно условиям Договора.

4.10. При обнаружении в ходе приемки Товара несоответствия Товара по качеству требованиям, указанным в Договоре, по инициативе любой из сторон может быть проведена экспертиза качества поставленного товара. Экспертиза должна быть проведена независимой экспертной организацией, выбранной по согласованию сторон. Расходы на проведение экспертизы несет Поставщик, с последующим отнесением расходов на виновную сторону.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения № 1 к Договору. В случае, если в Приложении № 1 к Договору содержится требование о выполнении каких-либо работ (монтажных работ, пуско-наладочных работ, работ по установке и т.п.), либо оказании услуг в отношении поставленного товара, то Поставщик также обязуется выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 1 к Договору.

5.1.2. Сообщить адрес (-а) склада (-ов) по адресу электронной почты Покупателя, указанному в разделе 17 Договора, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения Договора в случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрен способ поставки товара: выборка Товара Покупателем со склада (-ов) Поставщика (пункт 3.3.2 Договора), доставка товара силами перевозчика до склада перевозчика в момент передачи товара Покупателю (пункт 3.3.3 Договора) и если адрес склада в Приложении № 1 не указан. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрен иной срок и(или) порядок уведомления, Поставщик руководствуется условиями, предусмотренными Приложением № 1 к Договору.

5.1.3. Обеспечить работоспособность телефона, факса, электронной почты, указанных в разделе 17 Договора, для оперативного получения заявок Покупателя. В случае несвоевременного получения Поставщиком заявки по указанному в разделе 17 Договора номеру факса, адресу электронной почты, Поставщик несет связанные с этим риски.

5.1.4. Возместить Покупателю суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статья 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Покупателю указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в пунктах 5.1.4, 5.3 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования. Факт оспаривания или неоспаривания налоговых претензий в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

5.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разработанных и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Покупателя, при его использовании и хранении и несёт все расходы по замене и ремонту дефектного товара, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

5.3. Поставщик несет ответственность за налоговые риски, которые потенциально могут возникнуть у Покупателя при наличии условий в соответствии со ст. 54.1 НК РФ и это повлечет предъявление налоговыми органами требований и (или) направление налоговыми органами рекомендаций Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, требований к Покупателю о возмещении имущественных потерь в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

Если Покупатель получит от налогового органа письменную информацию о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом факте Поставщика. Поставщик обязан устранить выявленные налоговым органом недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если по истечении 10 (десяти) календарных дней Поставщик не устранит признаки несформированного источника для применения вычета по НДС, Покупатель уведомляет его о неприменении налогового вычета по настоящему Договору, корректировке своих налоговых обязательств и подаче уточненной налоговой декларации. При этом Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя в размере суммы непримененного вычета по НДС.

5.4. Покупатель обязуется:

5.4.1 Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать и передать Поставщику документы о приемке товара.

5.4.2. Оплатить стоимость товара согласно условиям настоящего Договора.

5.5. Обязательства Покупателя по приемке и оплате товара распространяются только на товар, указанный в письменных заявках, подписанных уполномоченным лицом Покупателя, и соответствующий требованиям качества, предусмотренным настоящим Договором.

6. Гарантия качества товара.

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разработанных и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям Покупателя.

6.2. Качество товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора, подтверждается Поставщиком документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, в требуемом количестве. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрена поставка товара отдельными партиями, то указанные документы предоставляются Поставщиком на каждую отдельную партию товара.

6.3. Поставщик гарантирует качество товара в течение срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

В случае, если производителем товара или нормативной документацией установлен иной срок гарантии, что стороны согласовали при заключении настоящего Договора, Поставщик гарантирует качество товара в течение срока, согласованного сторонами.

6.4. Поставщик вместе с товаром передает Покупателю гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 (Пять) календарных дней с момента письменного заявления о них Покупателем.

6.5. Покупатель вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

6.6. В случае возникновения у Покупателя претензий по качеству товара в процессе его эксплуатации (скрытые недостатки), Покупатель вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения претензий, но в пределах срока гарантии на товар, указанного в Приложении № 1 к Договору, заявить о них Поставщику в следующем порядке: в указанный срок Покупатель составляет акт об обнаруженных недостатках в одностороннем Порядке и направляет его вместе с претензией Поставщику. Уполномоченный представитель Поставщика в течение 2 (Двух) рабочих дней, с момента получения претензии и акта об обнаруженных недостатках, должен прибыть для составления совместного акта о скрытых недостатках. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика, акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, приложенный к претензии, будет считаться составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу и подтверждать некачественность поставленного товара. Поставщик обязан устранить выявленные Покупателем недостатки в срок, установленный Покупателем. В случае невозможности устранить недостатки в указанный срок Поставщик обязан вернуть Покупателю уплаченные за товар денежные средства в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования. Возврат некачественного товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

6.7. Течение гарантийного срока прерывается на период, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Товаром вследствие выявленных Покупателем недостатков, возникших по вине Поставщика.

7. Имущественная ответственность

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик при нарушении договорных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, уплачивает Покупателю:

7.2.1. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара, а также просрочки устранения выявленных недостатков товара - пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости непоставленного или несвоевременно поставленного товара, а также товара, поставленного с недостатками, за каждый день просрочки.

7.2.2. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным настоящим Договором и Приложением № 1 к Договору, а также в случае выявления существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) и (или) некомплектного товара, указанного в соответствующей заявке - штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости такого товара за каждый факт нарушения.

7.2.3. В случае поставки товара, срок годности которого не указан в нарушение закона либо истек к моменту передачи Покупателю, либо если срок менее согласованного настоящим Договором - штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости такого товара за каждый факт нарушения.

7.2.4. В случае просрочки предоставления документов, относящихся к товару и (или) предусмотренных настоящим Договором - штраф в размере 5% (Пять процентов) от стоимости такого товара за каждый факт нарушения.

7.2.5. В случае нарушения требований к таре (упаковке) товара, предусмотренных нормативной документацией или требованиями настоящего Договора, а также нарушения целостности упаковки товара - штраф в размере 5% (Пять процентов) от стоимости такого товара за каждый факт нарушения.

7.2.6. В случае просрочки срока возврата денежных средств за товар, если Покупатель отказался от него по установленным в законе или настоящем договоре причинам - пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости такого товара за каждый день просрочки.

7.2.7. В случае предоставления Поставщиком недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора – штраф в размере 1% (Один процент) от цены Договора за каждый факт нарушения.

7.2.8. В случае просрочки любого иного обязательства, за исключением просрочки исполнения обязательств согласно пунктов 7.2.1, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.11 настоящего Договора - пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости неисполненного обязательства.

7.2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в настоящем Договоре таких обязательств), за исключением неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств согласно пунктов 7.2.2, 7.2.3, 7.2.5, 7.2.7, 7.2.10 настоящего Договора - штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) рублей, если цена Договора не превышает 5 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать тысяч) рублей, если цена Договора превышает 5 млн. рублей.

7.2.10. В случае нарушения на объекте Покупателя работниками Поставщика правил технической эксплуатации, правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, действующих на объектах Покупателя (в случае выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения Покупателя) – штраф в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от цены настоящего Договора за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается актом, составленным с участием Поставщика.

7.2.11. В случае просрочки исполнения обязательства по направлению Покупателю подписанного сторонами отчета об исполнении договора и акта сверки взаимных расчетов, согласно абз. 5 п. 15.10 настоящего Договора - штраф в размере 5% (Пять процентов) от цены Договора.

7.3. В случае возникновения у Покупателя убытков в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя, ущерб (убытки) причиненные третьим лицам, а также возместить все иные расходы Покупателя, включая оплату штрафов в случае привлечения к административной ответственности.

7.4. Если после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком, Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке с другим лицом.

7.5. Срок уплаты штрафных санкций (пени) за неисполнение обязательств по Договору, а также расходы Покупателя, предусмотренных пунктами 7.3, 7.4 настоящего Договора - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего требования (претензии) Покупателем.

7.6. Уплаченные Поставщиком пени и штрафы не освобождают его от исполнения обязательств по настоящему договору и от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Покупателю нарушением договорных обязательств.

7.7. Покупатель вправе произвести зачет (удержать) суммы неустойки, начисленной Поставщику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и/или суммы убытков и расходов Покупателя, предусмотренных настоящим Договором, при осуществлении расчетов по настоящему Договору.

При этом Покупатель направляет Поставщику уведомление о проведении взаимозачета соответствующей суммы неустойки (штрафа, пени) и/или соответствующей зачтенной (удержанной) суммы убытков (затрат) по адресу, указанному в разделе 17 настоящего Договора. При таком зачете у Покупателя не возникает задолженности по оплате товара в части зачтенной неустойки (пени, штрафа) и возмещаемых убытков (затрат). Зачет считается совершенным, а обязательства считаются прекращенными с момента наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее.

7.8. Одновременно со штрафной неустойкой, предусмотренной настоящим договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, подлежат начислению проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

7.9. В случае, если настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения обязательств Поставщика независимой гарантией, в том числе обязательств по уплате неустоек (штрафов, пеней), Покупатель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия без предварительного согласия Поставщика предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены Договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором и оплаченных Покупателем, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора и сумму независимой гарантии.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

8.3. При прекращении действия таких обстоятельств сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

8.4. В случаях, предусмотренных в пункте 8.1 настоящего Договора, срок исполнения сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (Двух) месяцев, любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

8.5. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой стороной обязанности уведомления другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

8.6. Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. В случае не урегулирования споров между сторонами путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, стороны будут разрешать в претензионном порядке.

Срок ответа Поставщика на претензию, исходящую от Покупателя, - 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента направления претензии Покупателем.

По любым разногласиям и требованиям, возникающим из настоящего Договора или в связи с ним, срок ответа Покупателя на претензию, исходящую от Поставщика, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего договора, по которым стороны не пришли к соглашению, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Свердловской области.

9.4. Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитражного процесса могут направляться по следующим адресам электронной почты, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

9.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Срок действия Договора. Изменение, расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует по «31» января 2026 г., а в части исполнения обязательств по Договору до полного исполнения сторонами всех обязательств по нему.

10.2. После окончания срока действия Договора, обязательства Поставщика по поставке товара прекращаются. При этом окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Покупателя по оплате поставленного в пределах срока действия Договора товара и не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10.3. При прекращении настоящего Договора, в том числе до наступления срока, на который он был заключен, обязанность Поставщика по поставке товара, неуказанного Покупателем в заявках, и обязанность Покупателя по приемке и оплате неуказанного в заявках товара прекращаются.

10.4. В случае невыборки всего количества товара до окончания срока действия Договора стороны вправе согласовать изменение срока поставки товара без изменения предусмотренного Договором количества и стоимости за единицу товара.

10.5. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Договора и скреплены печатями сторон.

10.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. Нарушение Поставщиком любого срока поставки признается сторонами существенным нарушением и дает Покупателю право потребовать расторжения Договора.

10.8. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего уведомления Поставщику в случаях:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены Поставщиком в предусмотренный Договором срок;

- непредставления Поставщиком документов, предусмотренных Договором;

- нарушения Поставщиком срока поставки товара.

10.9. В случае расторжения Договора по соглашению сторон Договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора, либо иного дня, указанного в соглашении сторон.

10.10. Последствия расторжения настоящего Договора определяются соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон Договора.

11. Конфиденциальность

Передача и использование сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого сторонами.

12. Толкование

Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, настоящий Договор толкуется также в соответствии с нормами этого языка.

Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

13. Целостность договора

Настоящий Договор, приложения к нему, закупочная документация, представляет собой единое соглашение между Покупателем и Поставщиком в отношении предмета настоящего Договора.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Поставщику известно о том, что Покупатель реализует требования Федерального закона «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика или Покупателя).

14.3. В случае возникновения у одной из сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1 – 14.2 настоящего Договора, указанная сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В случае нарушения одной из сторон обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 14.2 настоящего Договора действий и (или) неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Особые условия. Заключительные положения

15.1. Любые заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, должны направляться сторонами друг другу в письменной форме, по адресам сторон, указанным в разделе 17 Договора, и по адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением под роспись уполномоченному представителю стороны.

Указанные документы, полученные посредством электронной почты имеют юридическую силу, если они направлены и получены в виде сканированных копий с подлинников документов, если такие сканированные копии направлены с адресов и получены на адреса электронной почты сторон, указанные в разделе 17 Договора. Документ, направленный посредством электронной почты считается полученным с момента подтверждения его получения. Подтверждением получения документа, направленного посредством электронной почты, является уведомление о доставке Outlook.

Сторона-отправитель обязуется обеспечить направление подлинников документов другой стороне одним из способов, указанных в абз. 1 настоящего пункта, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента такого отправления.

15.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (ст.165.1. ГК РФ).

15.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменений.

В случае нарушения Поставщиком настоящего требования и осуществления Покупателем платежей Поставщику в рамках настоящего Договора по указанным в Договоре реквизитам, Поставщик самостоятельно несет бремя получения перечисленных Покупателем денежных средств по таким реквизитам, а Покупатель считается надлежаще исполнившим свое обязательство по оплате.

В случае изменения номера факса, адреса(ов) электронной почты, на которые направляются письменные заявки Покупателя и юридически значимые сообщения, Поставщик обязуется немедленно уведомить об этом Покупателя. В противном случае сообщения, письменные заявки, переданные по последнему известному адресу, номеру факса, адресу электронной почты (соответственно), считаются переданными надлежащим образом.

15.4. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. Заключением настоящего Договора Поставщик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора является платежеспособным, признаки несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика отсутствуют.

15.6. Настоящим Поставщик предоставляет следующие заверения, гарантирует действительность указанных заверений в течение всего срока действия настоящего Договора, а также, что они остаются действительными в течение трех лет после прекращения/расторжения настоящего Договора и всего гарантийного периода по Договору, и признает, что Покупатель заключает настоящий Договор, полагаясь на данные заверения Поставщика, имеющие для Покупателя существенное значение (статья 431.2. Гражданского кодекса РФ):

15.6.1. Поставщиком получены все необходимые в соответствии с требованиями учредительных и корпоративных документов и/или законодательства Российской Федерации одобрения заключения настоящего Договора со стороны органов управления Поставщика, а также при необходимости со стороны третьих лиц, в том числе, но, не ограничиваясь, органов государственной власти и местного самоуправления;

15.6.2. Лица, подписывающие настоящий Договор, дополнительные соглашения к настоящему Договору и все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, обладают всеми необходимыми полномочиями на подписание указанных документов, надлежащим образом оформленными в соответствии с законодательством РФ, и не ограничены в таких полномочиях никаким образом, в том числе Уставом, иными внутренними документами Подрядчика;

15.6.3. Не существует никаких известных Поставщику незавершенных судебных разбирательств и никаких угрожающих правовых или финансовых ситуаций, которые могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние или деятельность Поставщика;

15.6.4. Поставщик имеет все лицензии и иные разрешительные документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору, и указанные документы будут действовать беспрерывно в течение всего срока действия Договора и всего гарантийного периода по Договору;

15.6.5. Поставщик обладает всеми необходимыми ресурсами (в том числе, но, не ограничиваясь, материальными, финансовыми, а также необходимым количеством квалифицированного персонала) для надлежащего и своевременного выполнения всех обязательств по настоящему Договору;

15.6.6. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;

15.6.7. У Поставщика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Покупателя неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Поставщика, результатом которых может являться неисполнение Поставщика обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.

15.6.8. Указанные заверения Поставщика являются для Покупателя существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского Кодекса РФ, и Поставщик знает о том, что Покупатель полагается на данные заверения, в связи с чем в случае недостоверности заверений, Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные такой недостоверностью любые убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Покупателем вследствие предъявления Покупателю налоговыми органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость и т.п.;

15.6.9. Поставщик прочитал и ознакомился полностью со всем текстом настоящего Договора и приложений к нему, все условия настоящего Договора и приложений к нему Поставщику понятны и он согласен со всеми этими условиями.

15.7. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Поставщиком и Покупателем в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

15.8. Право (требование), принадлежащее Поставщику (Кредитору) по Договору может быть передано им третьему лицу только с письменного согласия Покупателя.

15.9. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.10. В целях соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», стороны договорились после исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, указанного в Приложении № 1 к Договору, оформлять Отчет об исполнении договора поставки по форме, установленной в Приложении № 2 к Договору, а после осуществления Покупателем всех расчетов по договору – Акт сверки взаимных расчетов.

Отчет об исполнении договора поставки оформляется Покупателем и направляется в адрес Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего товара (пункт 3.3 Договора). В случае, если в течение срока действия договора Покупателем заявки на поставку товара не направлялись, стороны подписывают нулевой отчет.

Акт сверки взаимных расчетов оформляется Покупателем и направляется в адрес Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента осуществления Покупателем всех расчетов по договору.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в адрес Поставщика по адресу электронной почты, указанному в разделе 17 Договора.

Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения какого-либо из указанных документов рассматривает его, подписывает и направляет Покупателю. В противном случае, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы административных штрафов, предъявленных Покупателю к оплате на основании решения соответствующего компетентного органа власти, – в течение 10 десяти дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

Данные документы подписываются только для целей их размещения Покупателем в реестре договоров в единой информационной системе в сфере закупок в качестве информации об исполнении договора и не используются для целей подтверждения качества товара.

15.11. При заключении и исполнении настоящего Договора, стороны обязуются соблюдать национальный режим, предоставленный согласно статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", с учетом принятых Правительством РФ и действующих на момент заключения и (или) исполнения Договора мер, предусмотренных данной статьей (установления запрета, ограничения на закупку товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), которые выполняют (оказывают) иностранные лица; преимущества в отношении товаров российского происхождения).

15.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

15.13. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.14. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору:

Техническое задание (на поставку товара);

Отчет об исполнении договора поставки (форма)

17. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

«___»_________________20___ «____»______________________20__

Приложение № 2

к договору поставки товара

Отчет об исполнении договора поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Данные документы подписываются только для целей их размещения Покупателем в реестре договоров в единой информационной системе в сфере закупок в качестве информации об исполнении договора и не используются для целей подтверждения качества товара.

- Посмотреть таблицу с данными

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о проведении торгов (в частности, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса) ↑

Заявка на участие в закупке оформляется в строгом соответствии с настоящей формой (Приложение № 1 к извещению). Включение в форму Заявки на участие в закупке каких-либо условий помимо содержащихся в ней условий, дописок и прочего, равно как и исключение из формы Заявки на участие в закупке каких-либо условий, является основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке (раздел I Извещения о проведении закупки). ↑

Цена, предложенная участников закупки без НДС, не должна превышать НМЦД без НДС. ↑

Размер НДС указывается участником закупки в соответствии с применяемой системой налогообложения. ↑

Реквизиты, которые будут использованы при заключении договора. ↑