Тендер - Жидкость омывательная №271806983

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 Извещение о проведении электронного аукциона от 27.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000032

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Санкт-Петербург,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Средний проспект В.О. д. 26

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 69904.02 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Реквизиты для обеспечения исполнения контракта: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банковский Сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 Код нормативного акта поле 22 (Код) заполнить 0002

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 приложение №1 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ 2023 (1)

Проект контракта

1 !!!!Приложение № 2 проект контракта (1)

Описание объекта закупки

1 приложение №3 описание объекта закупки (ТЗ) (1) (1)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены приложение_№1_ОБОСНОВАНИЕ_ЦЕНЫ_2023_(1) - Посмотреть таблицу с даннымиприложение_№3_описание_объекта_закупки_(ТЗ)_(1)_(1)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Жидкости омывательной незамерзающей

• Заказчик: Невско-Ладожское БВУ
• Адрес и время поставки товара.

Поставка Товаров осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 26

Поставка Товаров производится в рабочее время Заказчика с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов по московскому времени (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников), после предварительного согласования с Заказчиком.

• Срок (график) поставки товара.

Поставка Товаров производится в сентябре 2024 г. в течении 7 календарных дней начиная с 2го сентября.

• Перечень поставляемого товара.

Перечень и количество поставляемого Товара, который должен поставить Поставщик по договору, заключенному по результатам электронного аукциона, приведены в Таблице № 1 «Перечень и количество поставляемых Товаров» настоящего Технического задания.

Таблица №1 «Перечень и количество поставляемых Товаров»

- Посмотреть таблицу с данными

• Требования к поставляемым товарам

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен иметь инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на поставленный Товар – 6 (шесть) месяцев.

В случае если гарантийный срок, установленный изготовителем Товара, больше гарантийного срока, установленного Контрактом, Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем Товара. Срок исчисляется со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи Товаров.

Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика. Поставщик обеспечивает доставку товара в случае необходимости его замены. Дефектный товар возвращается Поставщику после поставки нового Товара.

При замене Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику.

В случае если Поставщик не принимает претензию по качеству Товара, предъявленную Заказчиком в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу, при подтверждении независимой экспертизой обоснованности претензии Заказчика, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными!!!!Приложение_№_2_проект_контракта_(1)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

г. ________________ “ ____ ” ________ ______ года

Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (далее – Заказчик) в лице И.о. руководителя Казьминой Марины Викторовны, действующей на основании Положения и приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 46-лс от 30.01.2020 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов ______________________________________ от ____ ________ года № ____ заключили настоящий _______________ контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить жидкость омывательную незамерзающую (далее – товар), в объеме, установленном в техническом задании (Приложения № 1) к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью.

ИКЗ: _______________________________

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика, в том числе все затраты, связанные с исполнением контракта, включая стоимость товаров (работ, услуг), расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

1.4. Моментом поставки считается - поставка товара Заказчику по адресу:

1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 26

1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в порядке, установленном Контрактом.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________________ (____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС -20%, ___________ (____________________) рубля ______ копеек (далее - Цена Контракта).

2.2. Расчеты по контракту осуществляются в рублях Российской Федерации.

2.3. Расчеты осуществляются в безналичной форме за счет средств федерального бюджета.

В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) товаров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, доставку, сборку и сопутствующие услуги, уплачиваемые Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара.

2.6. Затраты на гарантийное обслуживание также включены в Цену Контракта.

2.7. Оплата поставленных товаров производится Заказчиком на основании счета, товарной накладной/актов выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату.

2.8. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 667 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050» и статьей 94 ч. 13. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) «О возможности подписания документов о приемке товаров, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок), в данном контракте предусмотрено формирование документов о приёмке в электронной форме.

Статья 3. Сроки

3.1. Поставка товара осуществляется Исполнителем в сентябре 2024 года.

Статья 4. Порядок приема-передачи товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.2. Приемка товара по качеству, количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком на основании товарной накладной и счета - фактуры выписанных Поставщиком.

4.3. Поставка товара должна осуществляться в полном объеме согласно срока установленным в настоящем Контракте.

4.4. Пересчет товара производится в присутствии представителя Поставщика.

4.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 1, к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются, очевидно, улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Приложении № 1 к настоящему Контракту. Такое изменение допускается, если не увеличивается стоимость товара.

В этом случае изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 11.5 настоящего Контракта.

4.6. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы (хранения, эксплуатации).

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производится силами Заказчика.

4.9. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных.

4.10. Вместе с товаром Поставщик должен передать Заказчику все имеющиеся сертификаты соответствия на товар (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара в силу действующего законодательства или настоящего контракта, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика (Получателя) на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.12. Проверка качества поставляемых поставщиком технически сложных товаров в отношении внешнего вида и характеристик, которые могут быть проверены без использования специальных методов, осуществляется при передаче товара Заказчику силами заказчика или приглашенных им экспертов.

4.13. Первичная проверка качества товара в упаковке, обеспечивающей функции длительного хранения поставляемого товара осуществляется путем осмотра целостности упаковки. При этом Заказчик вправе вскрыть одну единицу товара и проверить ее качество. Последующая приемка товара по качеству осуществляется постепенно по мере вскрытия упаковки.

4.14. В случае передачи товара транспортной организацией Поставщика и обнаружения дефекта, Заказчик прерывает приемку, составляет акт и вызывает представителя Поставщика, который обязан явиться для участия в приемке в течение трех суток (соответствующее уведомление направляется нарочно или средствами факсимильной связи).

Последующая приемка осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика.

4.15. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 1 (одного) дня с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.16. Предъявление сертификата соответствия является подтверждением соответствия качества поставляемых товаров.

4.17. Товарная накладная должная быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

4.18. При необходимости, для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.19. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных настоящем Контракте, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает Товарные накладные в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств.

5.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), принять меры к взысканию неустойки в судебном порядке в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, включая требование оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензию с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), принять меры для взыскания неустойки в судебном порядке.

5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2.9. В случае досрочной поставки товара Поставщиком принять и оплатить поставленные товары в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.2.10. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Исполнителю в течение 15 календарных дней после исполнения (прекращения) всех обязательств по Контракту, в том числе гарантийных. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на основании письменного требования Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком Товарную накладную по настоящему Контракту, при условии выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Досрочно осуществить поставку товара.

5.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Оформлять товарную накладную и счет – фактуру на поставляемый товар Заказчику в 2 (двух) экземплярах.

5.4.3. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе (но не менее 5 дней), информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.4.7. В случае, если предложенная цена Исполнителя снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или информации подтверждающей добросовестность в соответствии с частью 3 ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным и обязательным для применения в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам, а также техническим условиям изготовителей товара, требованиям настоящего Контракта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "32" (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. В случае нарушения Исполнителем срока представления документов в соответствии с данным Контрактом, Заказчик не несет ответственность.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000 тысяч рублей 00 копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Если закупка проводится только среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в контракте необходимо предусмотреть особый размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства). Размер штрафа устанавливается как 1% цены контракта (этапа) либо ее максимального значения, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (п. 4 Правил определения размера неустойки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042).

7.14. При признании закупки несостоявшейся, когда контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, так же устанавливается пониженный размер штрафа.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.1.1. По инициативе Заказчика:

8.1.1.1. При нарушении Поставщиком требований к качеству товаров, перечисленных в приложении № 1 к Контракту и неисполнения требования Заказчика по устранению недостатков в сроки, указанные в настоящем Контракте.

8.1.1.2. При осуществлении поставок некомплектных товаров и неисполнения требования Заказчика по доукомплектовании в сроки, указанные в настоящем Контракте.

8.1.1.3. При неоднократном (от двух и более раз) нарушении Поставщиком сроков поставки товаров, включая нарушение сроков допоставки товаров в порядке замены или доукомплектования товаров.

8.1.1.4. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке к участникам закупки или, предъявил недостоверную информацию о соответствии таким требованиям.

8.1.2. По инициативе Поставщика:

8.1.2.1. При неоднократном (от двух и более раз) нарушении более чем на 10 (десять) банковских дней Заказчиком сроков оплаты за поставленные товары.

8.1.2.2. При неоднократном (от двух и более раз) необоснованном отказе Заказчика от приемки товаров.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 (десять) дней.

8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе закупки - определение поставщика.

8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.

8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соглашения о расторжении контракта.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям в порядке, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, при этом Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщику, указанному в статье 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщику об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в статье 14 Контракта. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а если Заказчиком проводилась экспертиза оказанной услуги - также Заказчику должны быть компенсированы затраты на её проведение.

8.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в статье 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований пункта считается надлежащим уведомлением Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчиком данного уведомления.

8.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, тайфуна, оползня, землетрясения, диверсии, военных действий, гражданских беспорядков, блокад, эпидемий, эпизоотий и эпифитотий, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы возникла невозможность известить другую сторону о возникновении указанных обстоятельств, Сторона обязана известить другую сторону в течение трех дней, как только появится такая возможность.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также иных споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны должны принять усилия для урегулирования споров в добровольном порядке путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений.

10.3. До обращения в суд обязательно предъявление претензии.

10.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

10.5. Если претензия содержит денежные требования, в претензии указывается требуемая сумма и ее расчет.

10.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. Соответствующие документы допускается не прилагать, если другая сторона ими располагает.

10.8. Претензия должна быть направлена в письменном виде по адресу, указанному в статье 14 настоящего Контракта. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.9. Неполучение претензии или оставление претензии без ответа в установленный срок означает отказ от признания претензии.

10.10. Споры из настоящего контракта передаются сторонами на разрешение Арбитражного суда города Москвы либо иным судом по месту нахождения Заказчика компетентным рассматривать спор.

Статья 11. Срок действия и порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

11.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.

11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

11.4. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

11.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

11.5.1. если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и настоящим Контрактом:

а) при снижении Цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества товаров, сопутствующих услуг и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество поставляемых товаров не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемых товаров не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товаров исходя из установленной в контракте Цены единицы товара, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товаров стороны контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы товара;

в) при не увеличении Цены Контракта с улучшением качества товаров, предусмотренных Контрактом, сопутствующих услуг и иных условий Контракта;

11.5.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товаров, предусмотренных Контрактом. При этом:

- сокращение количества товаров при уменьшении Цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;

- принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения Цены Контракта и количества товара.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте по адресам, указанным в статье 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение №1 Техническое задание

Статья 13. Бюджетные риски

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 8 настоящего Контракта.

13.2. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. В случае если Поставщик (исполнитель, подрядчик) отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статьи 8 настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

13.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч. 2 – 4 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К настоящему контракту прилагаются и составляют его неотъемлемые части:

• Техническое задание (Приложение №1);

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к государственному контракту №___ от ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Жидкости омывательной незамерзающей

• Заказчик: Невско-Ладожское БВУ
• Адрес и время поставки товара.

Поставка Товаров осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 26

Поставка Товаров производится в рабочее время Заказчика с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов по московскому времени (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников), после предварительного согласования с Заказчиком.

• Срок (график) поставки товара.

Поставка Товаров производится в сентябре 2024 г. в течении 7 календарных дней начиная с 2го сентября.

• Перечень поставляемого товара.

Перечень и количество поставляемого Товара, который должен поставить Поставщик по договору, заключенному по результатам электронного аукциона, приведены в Таблице № 1 «Перечень и количество поставляемых Товаров» настоящего Технического задания.

Таблица №1 «Перечень и количество поставляемых Товаров»

- Посмотреть таблицу с данными

• Требования к поставляемым товарам

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен иметь инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на поставленный Товар – 6 (шесть) месяцев.

В случае если гарантийный срок, установленный изготовителем Товара, больше гарантийного срока, установленного Контрактом, Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем Товара. Срок исчисляется со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи Товаров.

Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика. Поставщик обеспечивает доставку товара в случае необходимости его замены. Дефектный товар возвращается Поставщику после поставки нового Товара.

При замене Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику.

В случае если Поставщик не принимает претензию по качеству Товара, предъявленную Заказчиком в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу, при подтверждении независимой экспертизой обоснованности претензии Заказчика, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными