Тендер - Жидкое моющее средство для мытья посуды №292047777

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен - Посмотреть таблицу с даннымиГК_моющее_средство_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №

г. Иваново «___» _______________ 2025 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области (УФСИН России по Ивановской области), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице ______________________ УФСИН России по Ивановской области _______________________, действующего на основании _______________________, выступая от имени Российской Федерации, с одной стороны,

и ____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»,

заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется передать Грузополучателю Государственного заказчика качественную продукцию: жидкое моющее средство для мытья посуды ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 Товары бытовой химии. Общие технические требования или ТУ в количестве▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлитров по цене _____ руб/л.; (далее товар).

Технические характеристики:

Моющая способность не менее 80%.

Форма выпуска – жидкость - концентрат. Использование в посудомоечных машинах – нет. Наличие антибактериального компонента – нет. Количество АПАВ не менее 5%, количество АмфПАВ не более 5%.

Предназначен для всех видов посуды и столовых приборов, для мытья, как в горячей, так и в холодной воде любой жесткости. Средство должно удалять жировые загрязнения, содержать в своем составе нетоксичные компоненты.

Остаточный срок годности – не менее 9 месяцев на момент поставки товара на склад

Поставляемая Продукция должна быть замаркирована и упакована в тару в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 или ТУ. Тара – ПЭТ объемом от 1 до 5 литров.

Выгрузка продукции на склад грузополучателя осуществляется силами поставщика.

1.2. Грузополучателем Государственного заказчика является ФКУ БМТ и ВС УФСИН России по Ивановской области, ул. Парижской Коммуны, д.141Б (далее – Грузополучатель).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить получение товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Государственным заказчиком актов о приемке товаров.

2.1.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1 В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать своевременного устранения выявленных недостатков, безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте, требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и своевременного устранения выявленных недостатков продукции.

2.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить поставку товара соответствующего требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, в срок, установленный в п.5.7 настоящего Контракта.

2.3.5. Обеспечить замену за свой счет некачественных товаров, выявленных при приемке товара, а также в течение срока годности товара.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.7. Обеспечивать раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего Контракта в соответствии с законодательством РФ о государственном оборонном заказе. В течение всего срока действия настоящего Контракта соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ о государственном оборонном заказе в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Цена Контракта, порядок и срок оплаты

3.1. Цена Контракта является фиксированной и составляет _______________________________________________________и включает в себя стоимость товара, стоимость доставки, выгрузки, стоимость тары и упаковки, расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и контрактом.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, в форме платежных поручений, путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств выделенных из федерального бюджета по разделу 03, подразделу 05, целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, виду расходов 244 на расчетный счет Поставщика после поставки товара в течение 10 рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара (приложение №1).

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю Государственного заказчика товар в течении 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

4.2. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику документацию:

Счет, счет-фактуру, товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 3-х экземплярах (для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке копию декларации о соответствии качества товара; копии действующих на момент производства отгружаемой готовой продукции протоколы лабораторных исследований (испытаний) выполненные в рамках утвержденной программы производственного контроля;

акт приема-передачи товара (приложение №1), оформленный в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика).

4.3. В случае если документы, указанные в пункте 4.2 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Поставщика Акта приема-передачи товара (приложение №1) по факту приема товара.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Грузополучателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

4.6. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Акта приема-передачи товара (приложение№1) без замечаний.

5. Качество товара, порядок и сроки приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки

5.1. Получение товара оформляется товарной накладной.

5.2. Получение товара осуществляется в следующем порядке:

5.2.1 Осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 4.2), осмотр товара на наличие внешних повреждений.

5.2.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.2.1.) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в отгрузочной разнарядке.

5.3.Приемка товара по количеству и по качеству в части видимых недостатков осуществляется по адресу доставки товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки товара. Приемка осуществляется уполномоченными представителями Государственного заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Грузополучатель вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом.

5.4. В случае выявления несоответствия товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

5.5. Приемка товара по качеству на наличие скрытых недостатков осуществляется Грузополучателем не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента доставки товара Грузополучателю.

5.6. При приемке товара по качеству Грузополучатель осуществляет выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара.

5.7. В случае поставки качественного товара Государственный заказчик подписывают акт приема-передачи товара не позднее 5 рабочих дней с момент доставки товара в адрес Грузополучателя.

5.8. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Грузополучатель непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом Поставщика.

5.9. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Грузополучателем претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и надлежаще заверенную копию экспертного заключения представить Государственному заказчику Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Государственным заказчиком. Оплата за экспертизу ложится на Поставщика

5.10. Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Государственный заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Государственный заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.11. До момента подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товар находится на ответственном хранении у Грузополучателя.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта;

устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

что поставляемый товар не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих л

6.2. Остаточный срок годности – не менее 9 месяцев на момент поставки товара на склад Грузополучателя, поставка товара с меньшим сроком годности не допускается.

6.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 7(семи) дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества.

6.4. При замене товара срок хранения на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

6.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

6.6. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством, в том числе Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019 №1011) "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019 №1011), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011).

7.5. За каждый факт неисполнения обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта и устанавливается в следующем размере ______ рублей (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Контракту.

7.8. Вред причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

7.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.10. Государственный заказчик освобождается от ответственности в случае несвоевременного выделения предельных объемов финансирования для оплаты продукции.

7.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3(трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 (десять) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.1.1 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

9.1.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.1.3. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

9.1.4. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

Неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

9.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии одной из сторон, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Срок действия контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Факсимильные копии контракта имеют юридическую силу до подписания оригинала контракта на бумажном носителе.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме. Изменение адресов и реквизитов оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами.

12.4.Государственный контракт, дополнения и изменения к нему, подписанные сторонами и переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения оригинала.

12.5. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Акт приема – передачи. (Приложение №1)

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ФОРМА)

по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

в соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а грузополучатель Государственного заказчика получил и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы товарная накладная от ______ № _______; счет-фактура от _______ № _______; счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;_____________________________________________________________________________________

Соответствие требованиям контракта по количеству и качеству товара подтверждаем/не подтверждаем.

Заключение: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю, 3-й экземпляр - Поставщику.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА СОГЛАСОВАНА: - Посмотреть таблицу с данными