Тендер - Запрос ТКП по лоту ОКПД2 20.59.5. Поставка средств моющих специального назначения для СП АО "ДГК" , Хабаровский, Приморский края, Амурская обл, САХА Якутия №292691483

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

приложение_к_ТТ - Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_требования

Технические требования на поставку продукции.

ОКПД2 20.59.5. Поставка средств моющих специального назначения для СП АО "ДГК" , Хабаровский, Приморский края, Амурская обл, САХА Якутия

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭКСП ПРОД-2025-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 3

1.1. Обозначения и сокращения 3

1.2. Наименование закупаемой продукции 4

1.3. Цель использования закупаемой продукции 4

Бесперебойная работа промышленных установок 4

1.4. Существующее положение 4

Отсутствует 4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 4

1.6. Иные требования и сведения общего характера 4

2. Требования к продукции 5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки 5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 5

Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки Приведены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям в формате excel. 5

Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции 5

Таблица 1.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг 5

Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции 5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг 5

5. Требования к документации для оценки и сопоставления заявок по критериям оценки Документации о закупке 6

6. Требования к документации Победителя закупочной процедуры 6

Общие сведения Обозначения и сокращения - Посмотреть таблицу с даннымиНаименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.59.5. Поставка средств моющих специального назначения для СП АО "ДГК" , Хабаровский, Приморский края, Амурская обл, САХА Якутия

Цель использования закупаемой продукции Бесперебойная работа промышленных установок Существующее положение Отсутствует Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) - Посмотреть таблицу с даннымиИные требования и сведения общего характера - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к продукции Требования к объемам и срокам поставки Перечень и объем закупаемой продукции Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки Приведены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям в формате excel. Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции

Дополнительные требования к составу заявки в случае предложения к поставке товара- эквивалента.

Для продукции, указанной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица1.1 в формате Excel), Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в Таблице №1 настоящих технических требований «Дополнительные требования к составу заявки в случае предложения к поставке продукции-эквивалента»).

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Посмотреть таблицу с даннымиТаблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции - Посмотреть таблицу с даннымиТаблица 3. Прочие (дополнительные) требования к продукции - Посмотреть таблицу с данными

4. Приложения:

Приложение 1. Таблица 1.1 Номенклатура, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки и объем закупаемой продукции;

Заместитель начальника управления - начальник отдела УМТО А.Ю. Качан

Исп: Солодовникова Е.В.

(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

продукции производственно-технического назначения

№ __________________________

г. Хабаровск "___" ___________20___ г.

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором и со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию производственно-технического назначения – средства моющие специального назначения (далее - продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Продукция оплачивается Покупателем по ценам, отраженным в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Договору) на основании выставленных счетов-фактур или универсальных передаточных документов (далее - УПД) за отгруженную продукцию.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ____________ ( ______________ ) рублей ___копеек, в том числе ___ % НДС _________ руб.

2.3. Порядок оплаты: в размере в размере 100% стоимости поставленной продукции производится по факту поставки продукции в течение 7 (семи) рабочих дней) с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) при наличии акта входного контроля.

До полного исполнения Договора Стороны обязуются ежеквартально на 01 число первого месяца квартала составлять и подписывать акты сверки.

2.4. Цена за единицу продукции фиксируется в соответствии с условиями проведенной конкурентной процедуры и не подлежит изменению Поставщиком в одностороннем порядке до полного исполнения Договора. Индексация суммы Договора не предусмотрена.

2.5. Объём фактически поставленной продукции может отличаться от объёма, согласованного в Спецификации с учетом транзитных норм бочкотары и т.п. в зависимости от тары поставки В этом случае Покупатель производит оплату фактически поставленной продукции, без оформления дополнительного соглашения к Договору.

2.6. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

2.7. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

2.8. Обязательства по оплате продукции считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.9. Стоимость налива, тары, упаковки, маркировки, таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также транспортных расходов до склада грузополучателя включены в стоимость продукции по настоящему Договору.

2.10. Покупатель вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимости работ по устранению недостатков поставленной Поставщиком продукции

2.11. Стороны обязаны по окончании срока действия договора произвести сверку взаиморасчетов. Акт сверки оформляется Поставщиком и направляется через систему электронного документооборота.

2.12. В рамках исполнения Договора Стороны обязуются применять электронный документооборот, руководствуясь действующим законодательством РФ, Правилами операторов систем электронного документооборота (аккредитованных ФНС РФ), с которыми у Сторон заключены соответствующие Соглашения, а также Регламентами предоставления услуг Операторов Удостоверяющих центров. Передача электронных документов осуществляется через АО «ПФ «СКБ Контур» с использованием web-решения Диадок (https://www.diadoc.ru/). В случае использования Поставщиком другого Оператора электронного документооборота (аккредитованного ФНС РФ), Покупатель инициирует настройку роуминга между Операторами систем электронного документооборота Сторон.

3. Условия и сроки поставки

3.1. Поставка продукции производится Поставщиком партиями в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Под партией понимается продукция, поставляемая Покупателю (грузополучателю) Поставщиком по одной товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД).

3.2. Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика до склада Грузополучателя по реквизитам указанным в Спецификации.

3.3. Приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с обязательными требованиями, предъявляемыми к качеству поставляемой продукции.

Подтверждением качества продукции со Стороны Поставщика является паспорт качества, паспорт безопасности химической продукции. В случае отсутствия этих документов Покупатель вправе остановить приемку продукции, до момента их предоставления.

Поставляемая продукция при обычных условиях её использования, хранения, транспортировки и утилизации должна быть безопасна для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Покупателя и/или третьих лиц.

3.4. Продукция должна быть новой, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия.

3.5. Упаковка продукции должна быть в заводской фасовке, за пломбой завода-изготовителя, еврокубы должны быть в металлической обрешетке и обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.

3.6. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.7. Транспорт Поставщика (Перевозчика) должен прибыть под разгрузку в адрес Грузополучателя с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (время местное) в рабочие дни, в противном случае транспорт к разгрузке не допускается и расходы за его простой, Покупателем не возмещаются.

3.8. В случае поставки продукции, не обусловленной настоящим Договором, либо поставки продукции по цене, превышающей согласованную Сторонами, Покупатель вправе отказаться от поставленной продукции, приняв её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии для принятия мер по распоряжению продукцией. Все затраты, связанные с хранением, отправкой (продажей) продукции, возмещает Поставщик.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Известить Покупателя (грузополучателя) в письменной форме о планируемой дате поставки продукции не позднее чем за 3 рабочих дня до поставки продукции.

4.1.3. Передать Покупателю продукцию, которая соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.3-3.5 настоящего Договора в момент передачи Покупателю, и имеет гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и акта входного контроля, если более длительный срок не предусмотрен для целей, для которых данная продукция закупается. Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену продукции в случае ее несоответствия заявленному качеству. Транспортные расходы на продукцию, подлежащую замене по гарантии, несет Поставщик.

4.1.4. Предоставить Покупателю счет-фактуру (или УПД), выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры (или УПД) в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

4.1.5. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров, или исполнительных органах Поставщика предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.

4.2. Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. В случае изменения Поставщиком грузоотправителя (экспедитора) без письменного заблаговременного уведомления Покупателя или согласия Покупателя на это, последний освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты за поставленную продукцию, а Поставщик несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с отказом Покупателя от приемки продукции.

4.4. Поставщик не вправе произвести замену страны происхождения продукции, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранной продукции поставляется российская продукция, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такой продукции не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам продукции, указанной в Договоре.

4.5. Обеспечительный платеж исполнения обязательств по Договору в размере 5% (НДС не облагается) от цены Договора, в соответствие с опубликованным протоколом по выбору победителя, внесённый Поставщиком на расчетный счет Покупателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кор. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору в течении 10 (десяти) календарных дней с даты официальной публикации протокола по выбору победителя в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), подлежит возврату Поставщику в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты полного исполнения обязательств по заключенному Договору со стороны Поставщика, включая обязательства по оплате неустойки (пеней, штрафов) установленных Договором и возмещения причинённых убытков в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору.

В случае неисполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции надлежащего качества, в объеме и в сроки, указанные в Договоре, Покупатель вправе удержать из обеспечительного платежа сумму начисленной Поставщику неустойки (пеней и штрафов), установленных Договором, а также сумму понесенных убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Договору Поставщиком после выставленной в адрес Поставщика претензии и не оплаченной в установленный в претензии срок.

В том случае, если сумма неустойки (пеней и штрафов) установленных Договором и (или) сумма убытков в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору не покрывается в полном объеме суммой обеспечительного платежа, то Поставщик обязан оплатить на р/счет Покупателя разницу, в течение 10-ти дней с даты получения претензии с требованием об оплате.

На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьями 317.1, 395 и 823 ГК РФ не начисляются и не подлежат уплате.

В случае выбора Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору путем предоставления независимой гарантии в течение 10 (десяти) календарных дней с даты официальной публикации протокола по выбору победителя в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) Поставщик передает Покупателю банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору, отвечающую требованиям, указанным в приложениях № 2, 3, к настоящему Договору, на сумму _____________________________ (НДС не облагается) по акту приема-передачи по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Договору.

5. Порядок приемки продукции

5.1. Продукция принимается в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6) в их последних редакциях, в части не урегулированной данным договором и не противоречащей действующему законодательству.

Покупатель обязан проверить количество и качество принятой продукции, проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Приемка продукции производится Покупателем в одностороннем порядке. Если Покупатель отказывается от переданной Поставщиком продукции, он обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках продукции и обеспечить сохранность продукции (ответственное хранение). Вызов представителя Поставщика для участия в продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта необязателен. Поставщик обязан вывезти продукцию, принятую Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться ей в течение 2 суток. Если Поставщик в этот срок не распорядится продукцией, Покупатель вправе реализовать её или возвратить Поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием продукции на ответственное хранение, реализацией продукции или ее возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от реализации продукции передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

5.2. Моментом (датой) исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции, а равно моментом перехода права собственности, риска случайной гибели или случайного повреждения на поставляемую по настоящему Договору продукцию, является момент передачи продукции Поставщиком Покупателю (с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (или УПД).

5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении сроков поставки продукции, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков продукции, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков продукции, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены некачественной продукции за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется).

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке продукции на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Покупатель также вправе возвратить Поставщику продукцию, ранее поставленную по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств, а также возмещения расходов, понесенных в связи с возвратом поставленной продукции в срок, указанный в соответствующем требовании.

6.6. Если в результате составления и выставления Поставщиком УПД с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. В случае нарушения Поставщиком сроков, предусмотренных пунктом 4.1.4. настоящего Договора, Покупатель также имеет право требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

6.7. В случае поступления продукции, несоответствующей сведениям о стране происхождения продукции, согласованной в Договоре, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости поставленной продукции, несоответствующей сведениям.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и/или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и/или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и/или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и/или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

9.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

9.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

9.7.1. Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

9.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

9.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

10. Особые положения

10.1. Поставщик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

- имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или

- соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

10.2. Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в пункте 10.1. Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

10.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных пунктами 10.1., 10.2. Договора, Покупатель в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Покупатель не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Поставщика, представленных до наступления указанной Покупателем даты расторжения.

10.4. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Покупателю убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 10.1., 10.2. Договора.

10.5. Штраф, предусмотренный пунктом 10.4. Договора, оплачивается Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 10.3. Договора.

10.6. Покупатель вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Поставщику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Поставщиком штрафа, предусмотренного пунктом 10.4. Договора. При этом Покупатель не будет считаться просрочившим и/ или нарушившим свои обязательства по Договору.

10.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 10.4., 10.5. Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

11. Прочие условия

11.1. С даты подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11.2. Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания обеими сторонами и действует до 30.08.2025 года, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.

11.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. При этом дополнительное соглашение сторонами не подписывается.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, а также может быть заключен в электронной форме при согласии Сторон и наличия технической возможности.

11.6. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Поставщику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

11.7. Документы, переданные при совершении сделки с использованием электронной почты, признаются Сторонами, как имеющие юридическую силу при условии последующего направления в 30-дневный срок подлинных документов в подтверждение копии.

12. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки

№___________ от ______________

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору

№ _____________от ________

Акт приема передачи банковской гарантии исполнения обязательств по Договору

(форма)

г. Хабаровск «_____»_________г.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта 4.5 Договора поставки от «_____»_________20… №_____________ в том, что ________________________, в лице ___________ действующего на основании ___________, с одной стороны, передало, а

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, получило банковскую гарантию исполнения обязательств по договору на сумму ________________ (________________) рублей (НДС не облагается).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон.

Покупатель Поставщик

_____________/_________/ _____________/_________/

м.п. м.п.