Тендер - Закупка жидкого мыла №269932724

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):РТ, г.Казань, ул. Достоевского,35/10 каб 204
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.04.2024 по 10.04.2024Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- Извещение_и_документация_жидкое_мыло ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждаю

Директор

______________Р.А.Повышев

«_03__» _______04________ 2024 год

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Приложение № 1 - Форма котировочной заявки;

Приложение № 2 - Проект договора.

Приложение № 3 – Описание объекта закупки

Приложение №1

к извещению

запроса котировок в элетронной форме

На фирменном бланке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Полное наименование запроса котировок:

Уважаемые господа!

На Ваш запрос №____________________________________________________________

(номер, дата запроса ценовых котировок, наименование заказчика, организатора)

________________________________________________________________________________

мы _____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения – для юридического лица, Ф.И.О., место жительство –для физического лица, телефон, банковские реквизиты участника размещения заказа телефон/факс, ФИО контактного лица, адрес электронной почты))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (учредителя, члена коллегиального органа лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника) _____________________________________________________________________________

предлагаем осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование товара, выполняемых работ, оказываемых услуг)

выражаем согласие в случае признания победителем в запросе котировок заключить и исполнить договор со следующими обязательными условиями, которые представлены в извещении №___________________________ от _________ и приложениях к нему.

Цена договора (руб.) (цена договора включает все возможные расходы, связанные с исполнением договора, в том числе доставкой товара от склада поставщика до склада Заказчика транспортом поставщика, а также уплатой налогов (в т.ч. НДС), сборов, пошлин и других обязательных платежей:

Цена предложения ____________________ , НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст. 149

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению

запроса котировок

Проект

Договор №____

г. Казань «___»____________2024г.

МУП «Центр подготовки исходной документации», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Р.А.Повышев., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатами закупки, проведенной, путем проведения запроса котировок в электронной форме №____________, протокол ______________ от _________ г. № __, заключили договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Предметом Договора является мыло жидкое (далее – Товар).

1.3. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, информация о стране происхождения товара, а также срок поставки Товара определяются в согласованном Сторонами заказе-спецификации, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет: _______________ (___________) рублей, в т.ч. НДС _________________ (_____________) рублей 1 .

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Товарной накладной, с учетом пункта 3.4. и 4.3.1. Договора.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях, предусмотренных разделом 14 Договора.

2.6. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.7. Финансирование закупки – собственные средства

2.8. Оплата расходов по Договору производится с лицевых счетов Заказчика.

2.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.10. В случае, если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.11. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.12. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленного Товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком счета. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.13. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.12 Договора, Заказчик оплачивает фактически исполненные обязательства и вправе по своему выбору наложить взыскание на обеспечение исполнения Договора или представить требование Гаранту по банковской гарантии (в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора банковской гарантии), при условии что сумма обеспечения исполнения Договора достаточна для погашения всех взысканий.

2.14. Порядок предусмотренный п.2.13. Договора исключается в случае полного, либо частичного несогласия Поставщика по Договору, выраженного документарно. В таком случае Стороны решают противоречия в рамках раздела 8 настоящего Договора.

3. Срок поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в сроки, указанные в заказе-спецификации. Товар поставляется Заказчику в течение 7 календарных дней с даты заключения Договора.

3.2. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной.

3.3. Досрочная поставка товара допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять товар и подписать Товарную накладную в порядке, установленном Договором.

3.4. В п. 10.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств (при их наличии), обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки товара и их приемки. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.

3.4.1. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4. Место, количество, ассортимент и порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10. каб 204

4.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме, указанном в заказе-спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

4.3. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится Заказчиком с составлением и подписанием Товарной накладной в соответствии с законодательством Российской Федерации, который оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком.

4.3.1. Приемка Товара осуществляется в момент поставки Товара. В случае, если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки, и иных действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным Договором, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 2 (две) календарные недели. Результат указанных действий оформляется Актом приемки Товара в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком. Расчет за поставленный Товар, в таком случае, осуществляется со дня подписания Акта приемки.

4.4. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих повреждений.

4.5. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.6. В случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара Заказчик направляет Поставщику уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.8 Договора.

4.7. В случае, если Поставщик не согласен с доводами, изложенными в Уведомлении Заказчиком, Поставщик обязуется самостоятельно подтвердить соответствие товара условиям Договора заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения.

4.8. Обо всех нарушениях условий Договора Заказчик уведомляет Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте нарочным либо иным другим доступным средством.

4.9. Поставщик в установленный в уведомлении (п. 4.8 Договора) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Договора.

5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Договора условия;

5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

5.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;

5.1.5. вернуть обеспечение исполнения Договора Поставщику в сроки, предусмотренные Договором;

5.1.6. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора;

5.2.2. по согласованию с Поставщиком изменить количество Товара в соответствии с пунктом 14.1.1. Договора;

5.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации;

5.2.4. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;

5.2.5. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора;

5.2.6. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации;

5.2.7. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

5.2.8. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Договора;

5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;

5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.3.5. произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу поставки Товара в соответствии с заказом-спецификацией;

5.3.6. при наличии предоставить Заказчику документацию и инструкции, необходимые для работы с Товаром;

5.3.7. подписать Товарную накладную;

5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в заказе-спецификации;

5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Договора;

5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:

5.3.11.1. товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

5.3.11.2. товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.3.13. обеспечить заявленный заводом-изготовителем гарантийный срок на Товар;

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара.

5.5. Поставщик гарантирует:

5.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

5.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Гарантия (Срок годности), качество и комплектность Товара

6.1. На Товар устанавливается заводом-изготовителем соответствующий гарантийный срок товара, который составляет 12 (двенадцать) месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в руководстве (инструкции) по его эксплуатации.

6.2. Гарантия по выбору Заказчика включает в себя ремонт, замену дефектных частей, либо полную замену Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Гарантия утрачивает силу, если Товар был изменен третьими лицами или путем установки на нем деталей чужеродного происхождения, а возникший дефект имеет причинно-следственную связь с таким изменением. Кроме того, гарантия утрачивает силу, если Заказчик не соблюдает предписания по обращению с Товаром (руководство (инструкцию) по эксплуатации), использует Товар не по обычному назначению.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

6.5. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и заказу-спецификации.

6.6. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7. 2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (войны и военных действий, восстаний, эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), подтвержденных соответствующими документами или по вине другой Стороны.

7.3. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.7 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой стороны.

7.8 Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

9.3. При наступлении указанных в пункте 9.1.- 9.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 года включительно.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 10.4. Договора.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в Единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в Единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.11. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Договора Поставщиком в одностороннем порядке применяются пункты 10.3. -10.10. настоящего раздела, за исключением требования об использовании Единой информационной системы.

10.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.13. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. Обеспечение исполнения Договора

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора не предусмотрено.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

12.2. Заказчик заявляет, и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Договором.

12.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

12.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Договору.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.6. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других его условий или всего Договора в целом.

13.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.9. В случае если по условиям поставки Товара предусмотрено, что Товар поставляется Поставщиком «Получателю» (указывается в Задании), между Получателем и Поставщиком заключается Договор поставки. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Договора направляет Поставщику и Получателю извещение о прикреплении Получателя к Поставщику.

14. Случаи изменения условий Договора

14.1. При исполнении Договора, Стороны имеют право изменить условия Договора по соглашению Сторон в следующих случаях:

14.1.1. в случае изменения потребности в количестве Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных Договором Товаров;

14.1.1.2. при поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству Товара, но не более чем на 10 % цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара;

14.1.2. цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения настоящего Договора;

14.1.4. изменение предмета поставки, на товар, качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

15. Приложения

15.1. Заказ-спецификация (Приложение).

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору №____________ «____»________2024г.

Заказ-спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к извещению

запроса котировок в элетронной форме

Описание объекта закупки

Сроки поставки товаров: в течение 7 календарных дней со дня заключения договора.

Место поставки товаров: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского 35/10 каб. 11

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной цены контракта на основании коммерческих предложений

Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

- Посмотреть таблицу с данными

Итоговая сумма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемь тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек

^ В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС из пунктов 2.1. Контракта слова: «, в том числе НДС в размере _______(_______) рублей ____ копеек» исключаются, указывается: «НДС не облагается на основании статей ___ главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации».