Тендер - Закупка жидкого азотадля нужд ИБФМ РАН – обособленного подразделения ФИЦ ПНЦБИ РАН №270303008

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д. 5.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.04.2024 по 15.04.2024Место предоставления документации:Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д. 3.Порядок предоставления документации:На бумажном носителеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 2024.04.05_Описание_объекта_закупки_-_жидкий_азот

2024.04.03_Коммерческое_предложение_ООО_НИТРОГАЗ

2024.04.05_Коммерческое_предложение_ООО_ГАЗТОРГ-ЛПГ

2024.04.03_Договор_на_поставку_жидкого_азота_(ООО_Нитрогаз)_ФИЦ_ПНЦБИ_РАН

ДОГОВОР № ПК/1121/2024

на поставку жидкого азота

для нужд ИБФМ РАН – обособленного подразделения ФИЦ ПНЦБИ РАН

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» (ИБФМ РАН) Лисова Александра Викторовича, действующего на основании доверенности от 20.04.2020 № 13, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Нитрогаз» (ООО «Нитрогаз»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Короля Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) и на основании подпункта 6 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН, утвержденного заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Нарукавниковым 25.04.2022 (в ред. изменений от 20.09.2022 и от 19.05.2023), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передавать партиями в собственность Заказчика жидкий азот (далее – Товар), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях Договора.

Наименование комплектность, количество, ассортимент, цена Товара, информация о стране происхождения Товара, поставляемого по настоящему Договору, указывается в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к Договору).

Сроки поставки Товара согласованы Сторонами и установлены в Графике поставок товара (Приложение № 2 к Договору).

Заказчик по договоренности с Поставщиком может сделать заявку на дополнительное количество Товара сверх оговоренного в Приложении № 1 и Приложение № 2). В этом случае оплата Товара осуществляется в безналичном порядке на основе счета, предоставляемого Поставщиком на основании дополнительной заявки от Заказчика.

Стороны Договора соглашаются, что до заключения Договора Заказчику предоставлена вся информация о Товаре, c которой он был ознакомлен, в том числе о его комплектации, о правилах безопасной эксплуатации, потребительских свойствах и качестве, правилах гарантийного обслуживания, технических и эксплуатационных характеристиках и конструктивных особенностях Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар, реализуемый в рамках настоящего Договора, принадлежит ему на праве собственности, в розыске, в споре, под арестом, в залоге либо в ином обременении не находится.

Поставщик обязан передать Заказчику документы, относящиеся к Товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к Товару или условиям его производства.

Закупка Товара по настоящему Договору осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА

Качество Товара должно соответствовать требованиям: стандартам, техническим регламентам, иным требованиям, установленным для конкретного вида товара. Требования к качеству Товара также могут быть указаны в Приложении № 1 к Договору.

Поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие качества поставленного Товара требованиям, указанным в 2.1 Договора, одновременно с Товаром.

Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного Товара способом, соответствующим стандартам, техническим условиям, иным требованиям, установленным для конкретного вида товара, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов (или технических условий) установленных для конкретного вида товара.

В случаях, когда подлежащий затариванию и упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков Товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1 Передать Заказчику Товар надлежащего качества в ассортименте, количестве и в сроки, установленные настоящим Договором, Спецификацией товара и Графиком поставки товара;

3.1.2. Одновременно с Товаром передать Заказчику относящиеся к Товару сопроводительную документацию и принадлежности;

3.1.3. Принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством РФ;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик в нарушение настоящего Договора отказывается принять и/или оплатить Товар.

3.2.2. Приостановить передачу Товара в случае нарушения сроков оплаты Товара или не оплаты ранее переданного Товара.

3.2.3. Потребовать от Заказчика оплаты Товара в случаях, когда Заказчик без установленных законом или настоящим Договором оснований не принимает Товар от Поставщика или отказывается от его принятия.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1 Принять Товар в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре;

3.3.2. Уплатить за Товар его цену в сроки и в размере, установленные настоящим Договором и соответствующей Спецификацией;

3.3.3. Обеспечить разгрузку и приемку Товара непосредственно после его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения настоящего Договора и возвратить Товар.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней со дня обращения Заказчика с требованием об этом.

3.4.2. В случае передачи некомплектного Товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в течение 10 рабочих дней.

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного Товара на комплектный.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Товара по настоящему Договору определяется Поставщиком и Заказчиком, отражается в Спецификации товара (Приложение № 1) и действительна в течение всего срока действия настоящего Договора.

Цена Товара включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку) Товара и другие услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Оплата Товара осуществляется в безналичном порядке на основе счета, предоставляемого Поставщиком за 7 (семь) рабочих дней до планируемой очередной даты поставки в соответствии с Графиком поставок товара (Приложение № 2).

4.3. Порядок оплаты – предварительный, перед поставкой очередной партии Товара. Форма оплаты – перечисление денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Договора.

4.4. Датой оплаты Товара считается дата поступления всех денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно соответствующей Спецификации.

4.5. Если в период исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору изменятся (полностью либо в части) положения таможенного, налогового или иного законодательства Российской Федерации, а также в следствии затяжки таможенного оформления, размещения Товара на таможенных складах временного хранения, возникших в связи с этим дополнительных логистических расходах, влияющие на ценообразование Товара и, как следствие, на общую стоимость Товара, Поставщик оставляет за собой право изменения общей стоимости Товара. В этом случае, стоимость Товара подлежит соответствующему изменению Поставщиком в одностороннем порядке.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Даты поставок партий Товара, количество партий Товара и место поставки Товара установлены Сторонами в Графике поставки товара (Приложение № 2). Срочная поставка Товара (до даты указанной в Графике поставки товара) возможна с письменного согласия Заказчика.

Приемка Товара по количеству тарных мест производится Заказчиком в момент его получения по адресу, указанному в Спецификации товара. Поставщик должен указать количество тарных мест в товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

Внутритарная приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится на складе Заказчика при вскрытии тары, но не позднее установленного гарантийного срока хранения.

• Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее 5 (пяти) человек, для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. Срок приемки и оформления документов о приемке – не более 5 рабочих дней с даты уведомления Поставщиком Заказчика о готовности к сдаче-приемке товара.
• Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки Товара.
• Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1). Одновременно проверяется соответствие наименования и комплектации Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием и комплектностью Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар (п. 5.11 Договора).

• Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара в момент поставки в случае, если:

- Товар доставлен вне времени и даты приемки Товара Заказчиком (п. 5.1 Договора и График поставки товара);

- товаросопроводительные документы не оформлены или оформлены ненадлежащим образом;

- товаросопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- поставка Товара осуществлена с нарушением условий о качестве, комплектации и количестве;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости и др.).

• Заказчик не производит приемку Товара до момента устранения Поставщиком причины отказа в приемке. Поставщик несет все расходы, связанные с этим. В случае невозможности устранить причину отказа в приемке Товара на месте (в течение 1 часа), Поставщик за свой счет обеспечивает вывоз доставленного Товара с территории Заказчика и производит поставку после устранения причины отказа к установленному времени приемки на территорию Заказчика.
• Приемка Товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и/или, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, вводного (первичного) инструктажа по эксплуатации товара работников Заказчика.

При этом Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар, качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

• При обнаружении во время приемки несоответствия ассортимента, количества, качества или комплектности Товара сопроводительным документам или Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к Договору) Заказчик вызывает Поставщика для составления акта о выявленных несоответствиях. Срок прибытия представителя Поставщика – 1 (один) рабочий день с момента получения вызова.
• В случае неявки представителя Поставщика в установленный Договором срок, уклонения или отказа представителя Поставщика от подписания акта о выявленных несоответствиях приемка Товара по основаниям, указанным в пункте 5.2 Договора, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Акт о выявленных несоответствиях, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства недостачи, некачественности или некомплектности Товара и направляется Поставщику для устранения выявленных несоответствий.
• Акт о выявленных несоответствиях должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке (приемке), и содержать полную и подробную информацию об обнаруженных несоответствиях Товара.
• При обнаружении скрытых дефектов в период эксплуатации составляется акт о скрытых дефектах в порядке, изложенном в пунктах 5.2–5.4 Договора.

Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации Товара.

• Замена Товара и/или его части, устранение дефектов, в том числе скрытых (при этом действия по замене или устранению дефектов производятся по требованию Заказчика и не являются предметом выбора Поставщика), доукомплектация, восполнение недостающего Товара и/или его части производятся Поставщиком за его счет и в сроки, установленные Заказчиком при составлении акта о выявленных несоответствиях или акта о скрытых дефектах, но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты составления соответствующего акта (в т. ч. если соответствующий акт составляется в одностороннем порядке). Все расходы по исполнению Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим пунктом Договора, включая расходы на возврат от Заказчика Товара, несет Поставщик.
• Приемка Товара в части, не урегулированной настоящим разделом, регулируется Инструкцией № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), и Инструкцией № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).
• Заказчик вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности;

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в месте поставки при осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Заказчика.

Товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

• Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
• Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия Товара:

- подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;

- направить своего представителя, уполномоченного на приемку Товара;

- создать условия для сохранности Товара при приемке;

- совершить иные действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки Товара.

• При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2 экз.;

б) счет на оплату, счет-фактуру, выставленные Заказчику;

в) документы о сертификации Товара, если Товар подлежит сертификации согласно законодательству Российской Федерации;

г) документы, удостоверяющие качество Товара;

д) акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (в случае необходимости);

е) иные документы, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации (сертификаты, свидетельства, разрешения, обязательные для данного вида Товара, и/или иные документы, подтверждающие соответствие Товара установленным требованиям, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации);

ж) руководство по эксплуатации (на русском языке).

В документации обязательно должны быть указаны: страна происхождения товара, наименование изготовителя, товарный знак (при наличии), наименование типа продукции, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен тип продукции), дата изготовления, клеймо технического контроля изготовителя.

• Датой поставки считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
• В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании, допоставки Товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения, если иной срок письменно не согласован Сторонами. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы.
• В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Заказчика, если иной срок письменно не согласован Сторонами.
• В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора об ассортименте Поставщик обязан заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором и Спецификацией поставляемого товара (Приложение № 1 к Договору), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Заказчика, если иной срок письменно не согласован Сторонами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного Товара, а каждый день просрочки.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки равен 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:

– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;

– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;

– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

• Заказчик вправе направить Поставщику требование о зачете суммы договорной неустойки в счет оплаты стоимости Товара по Договору. В этом случае Заказчик направляет Поставщику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке положений статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки. Дополнительного письменного согласования сторон на проведение зачета не требуется. Поставщик, подписывая условия данного договора, соглашается на возможное проведение зачета в одностороннем порядке.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороной.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

• Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, но не позднее 31.12.2024.

Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

– введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

– наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

• Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора в случаях:

- нарушения срока оплаты на срок более 10 дней;

- отказа Заказчика от получения Товара в установленный срок.

• Заказчик вправе отказаться от Договора в случаях:

- отказа передать относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые Поставщик обязан передать в соответствии с условиями Договора, в течение 10 рабочих дней со дня обращения Заказчика с требованием об этом;

- передачи Заказчику Товара, обремененного правами третьих лиц, за исключением случая, когда Заказчик согласился принять такой Товар, а также по иным основания, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

• Договор считается расторгнутым в предусмотренных законом и настоящим Договором случаях с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

ГАРАНТИЯ

На Товар предоставляется гарантия в соответствии с гарантийным талоном.

Качество, комплектность и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для конкретного Товара, поставляемого по настоящему Договору.

Поставщик гарантирует:

– качество и надежность поставляемого Товара;

– надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

– полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.

- что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не находится под арестом и не является предметом иных законных посягательств третьих лиц.

• Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии по скрытым недостаткам в течение гарантийного срока, установленного на Товар, при условии его надлежащей эксплуатации.
• Производитель предоставляет гарантию качества на Товар. Гарантийный срок указан в Приложении № 1 к Договору. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования Товара в эксплуатацию. Поставщик вместе с Товаром обязан представить документ, подтверждающий срок действия гарантии, установленный производителем.
• Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
• В случае обнаружения в течение гарантийного срока производственных дефектов товара Поставщик обязуется произвести ремонт переданного товара, а при невозможности устранения дефектов — заменить Товар на новый. Поставщик после гарантийного ремонта за свой счет обеспечивает проведение повторной поверки отремонтированного оборудования.
• На период ремонта Товара гарантийные сроки исчисляются в соответствии со ст. 471 ГК РФ.
• В случае замены некачественного товара, Поставщик предоставляет на Товар, переданный на замену, новую гарантию качества сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта передачи соответствующего Товара
• Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

К обстоятельствам, указанным в п. 11.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, пандемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые торгово-промышленная палата и другие компетентные органы (организации) признают и объявят случаями непреодолимой силы.

Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств и предоставить документ торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа (организации), подтверждающий наступление таких обстоятельств.

Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения требований п. 11.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом Договора, длятся более 1 (одного) месяца, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.

Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 12.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению Договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

• В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

• В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Стороны заверяют и гарантируют друг другу:

Сторона настоящего Договора является юридическим лицом, надлежащем учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством РФ.

Сторона настоящего Договора обладает достаточной правоспособностью и полномочиями на исполнение настоящего Договора, и получил все необходимые согласия, разрешения и одобрения на его исполнение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также учредительными и иными внутренними документами Стороны.

Вследствие исполнения настоящего Договора, или предусмотренных настоящим Договором сделок, договоренностей отсутствует и не возникнет неисполнение каких-либо связанных обязательств; отсутствуют иные события или обстоятельства, представляющие собой неисполнение обязательств по любому документу, имеющему обязательный характер для Стороны или устанавливающие ограничения на распоряжение ее имуществом, и которые оказывают или могут оказать существенное неблагоприятное воздействие.

В случае если любое из заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Стороной, оказывается недостоверным, другая Сторона вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных таким недостоверным заверением об обстоятельствах.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде, и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.

Стороны признают юридическую силу за факсимильными копиями документов, полученных друг от друга по электронной почте в соответствии с п. 13.6 Договора, и признают действительность факсимильного воспроизведения печатей и подписей уполномоченных лиц друг друга.

Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов и/или иных сведений, указанных в настоящему Договоре, в течение 5 рабочих дней с момента документального оформления таких изменений.

Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора сообщения посредством электронной почты направляются сторонами друг другу по следующим адресам электронной почты:

а) адрес Заказчика по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

б) адрес Поставщика по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора и юридически значимыми документами.

• Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения настоящего Договора обязательны для Сторон в течение срока действия настоящего Договора.

Стороны подтверждают, что совместно подготовили проект настоящего Договора, совместно изложили формулировку соответствующего условия.

• Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую одинаковую юридическую силу.
• Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.
• Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 – Спецификация товара.

Приложение № 2 – График поставок товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от 01 апреля 2024 г. № ПК/1121/2024

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ.

Гарантийный срок Товара: не установлен (в соответствии с ГОСТ).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от ___ апреля 2024 г. № ПК/1121/2024

ГРАФИК ПОСТАВОК ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его доставки Заказчику в место нахождения Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» (ИБФМ РАН), расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская обл., г. Пущино, проспект Науки, 5.

- Посмотреть таблицу с данными2024.04.05_Коммерческое_предложение_ООО_ОТЗ

2024.04.02_Выписка_из_ЕГРЮЛ_ООО_Нитрогаз

ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

02.04.2024

№

ЮЭ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТРОГАЗ"

полное наименование юридического лица

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 2 8 9

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 02 »

число

№ п/п

1

1

2

3

4

апреля

20 24 г.

месяц прописью

год

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Наименование

Полное наименование на русском языке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТРОГАЗ"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

17.07.2015

Сокращенное наименование на русском

языке

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

ООО "НИТРОГАЗ"

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

5

6

Место нахождения и адрес юридического лица

Место нахождения юридического лица

Г.МОСКВА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

04.05.2022

7

Адрес юридического лица

8

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

9

10

11

Способ образования

ОГРН

Дата регистрации

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

127238,

Г.МОСКВА,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО,

УЛ ВЕРХНЕЛИХОБОРСКАЯ,

Д. 8,

ОФИС 37-40/2

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.05.2022

Сведения о регистрации

Создание юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 1 из 10

12

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

13 Наименование регистрирующего органа

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

14 Адрес регистрирующего органа

125373, г.Москва, Походный проезд,

домовладение 3, стр.2

15 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

17.07.2015

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического

лица

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

данном лице

17.07.2015

17

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

КОРОЛЬ

АЛЕКСАНДР

ПЕТРОВИЧ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.01.2022

20

21

Должность

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.01.2022

22

23

Пол

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

мужской

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.01.2022

24

Гражданство

гражданин Российской Федерации

18

19

Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде

25 Вид

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

26 Размер (в рублях)

10000

27 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

17.07.2015

28

29

30

31

Сведения об участниках / учредителях юридического лица

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

данном лице

17.07.2015

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

КОРОЛЬ

АЛЕКСАНДР

ПЕТРОВИЧ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.01.2022

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 2 из 10

32

33

Пол

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

мужской

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.01.2022

34

Гражданство

гражданин Российской Федерации

35

36

37

Номинальная стоимость доли (в рублях)

Размер доли (в процентах)

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

10000

100

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

38

39

40

41

42

Сведения об учете в налоговом органе

ИНН юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата постановки на учет в налоговом

04.05.2022

органе

Сведения о налоговом органе, в котором

Инспекция Федеральной налоговой службы

юридическое лицо состоит (для

№ 13 по г.Москве

юридических лиц, прекративших

деятельность - состояло) на учете

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

04.05.2022

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному

страхованию

43 Регистрационный номер

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

44 Дата регистрации в качестве страхователя 05.05.2022

45 Наименование территориального органа

Отделение Фонда пенсионного и

социального страхования Российской

Федерации по г. Москве и Московской

области

46 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

05.05.2022

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному

страхованию

47 Регистрационный номер

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81

48 Единый регистрационный номер

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81

страхователя

49 Наименование территориального органа

Отделение Фонда пенсионного и

социального страхования Российской

Федерации по г. Москве и Московской

области

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

30.01.2018

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 3 из 10

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

(ОКВЭД ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КДЕС Ред. 2))

51 Код и наименование вида деятельности

46.75.2 Торговля оптовая промышленными

химикатами

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

17.07.2015

53

54

Сведения о дополнительных видах деятельности

(ОКВЭД ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КДЕС Ред. 2))

1

Код и наименование вида деятельности

25.11 Производство строительных

металлических конструкций, изделий и их

частей

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

08.11.2023

2

55

Код и наименование вида деятельности

56

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

42.21 Строительство инженерных

коммуникаций для водоснабжения и

водоотведения, газоснабжения

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

08.11.2023

3

57

Код и наименование вида деятельности

58

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.21 Производство электромонтажных

работ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

08.11.2023

4

59

Код и наименование вида деятельности

60

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.29 Производство прочих строительномонтажных работ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

08.11.2023

5

61

Код и наименование вида деятельности

62

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.99 Работы строительные

специализированные прочие, не

включенные в другие группировки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

08.11.2023

6

63

Код и наименование вида деятельности

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

46.18.9 Деятельность агентов,

специализирующихся на оптовой торговле

товарами, не включенными в другие

группировки

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 4 из 10

64

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

7

65

Код и наименование вида деятельности

66

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

46.46 Торговля оптовая фармацевтической

продукцией

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

8

67

Код и наименование вида деятельности

68

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

46.90 Торговля оптовая

неспециализированная

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

9

69

Код и наименование вида деятельности

70

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

47.9 Торговля розничная вне магазинов,

палаток, рынков

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

10

71

Код и наименование вида деятельности

72

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

47.78.9 Торговля розничная

непродовольственными товарами, не

включенными в другие группировки, в

специализированных магазинах

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

11

73

Код и наименование вида деятельности

74

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

47.91.2 Торговля розничная,

осуществляемая непосредственно при

помощи информационнокоммуникационной сети Интернет

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

12

75

Код и наименование вида деятельности

76

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

47.91.3 Торговля розничная через

Интернет-аукционы

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

13

77

Код и наименование вида деятельности

78

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

47.91.4 Торговля розничная,

осуществляемая непосредственно при

помощи телевидения, радио, телефона

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 5 из 10

14

79

80

Код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

52.24 Транспортная обработка грузов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

15

81

Код и наименование вида деятельности

82

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

52.29 Деятельность вспомогательная

прочая, связанная с перевозками

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

83 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Создание юридического лица

84 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

85 Наименование регистрирующего органа,

Межрайонная инспекция Федеральной

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

налоговой службы № 46 по г. Москве

86

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

87

Наименование документа

88

89

Номер документа

Дата документа

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

13.07.2015

90

Наименование документа

УСТАВ ЮЛ

91

Наименование документа

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

92

Наименование документа

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО, НОТ.КОП.СВВА

93

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА

УПРОЩЁННУЮ СИСТЕМУ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

94

95

96

97

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дача выдачи свидетельства▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть371

20.07.2015

2

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

17.07.2015

Наименование регистрирующего органа,

Межрайонная инспекция Федеральной

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

налоговой службы № 46 по г. Москве

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 6 из 10

3

98

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

99

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

100 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

4

101 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

102 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

103 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

5

104 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

105 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

106 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

6

107 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

108 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

109 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в исполнительном органе Фонда

социального страхования Российской

Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

22.07.2015

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в территориальном органе Пенсионного

фонда Российской Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.09.2015

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Внесение в Единый государственный

реестр юридических лиц сведений о

недостоверности сведений о юридическом

лице (результаты проверки достоверности

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц сведений о

юридическом лице)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

23.06.2017

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.10.2017

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

110 Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001

111 Наименование документа

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

112 Наименование документа

ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

7

113 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

114 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19.10.2017

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 7 из 10

115 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

8

116 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

117 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

118 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

9

119 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

120 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

121 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

10

122 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

123 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

124 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

11

125 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

126 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

127 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

12

128 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

129 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

130 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

13

131 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

132 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19.10.2017

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в территориальном органе Пенсионного

фонда Российской Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.11.2017

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в территориальном органе Пенсионного

фонда Российской Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.11.2017

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в исполнительном органе Фонда

социального страхования Российской

Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

30.01.2018

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Представление сведений о выдаче или

замене документов, удостоверяющих

личность гражданина Российской

Федерации на территории Российской

Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.01.2022

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.05.2022

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 8 из 10

133 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

134 Наименование документа

Иной докум. в соотв.с законодательством

РФ

135 Наименование документа

Иной докум. в соотв.с законодательством

РФ

136 Наименование документа

Р13014 Заявление об изменении

учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ

137 Наименование документа

Иной докум. в соотв.с законодательством

РФ

14

138 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

139 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

140 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

15

141 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

142 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

143 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

16

144 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

145 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

146 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

17

147 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

148 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

149 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.05.2022

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.05.2022

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в территориальном органе Пенсионного

фонда Российской Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

05.05.2022

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

08.11.2023

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 9 из 10

150 Наименование документа

Р13014 Заявление об изменении

учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по

адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9214

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ

ДАННЫХ

Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Выписка из ЕГРЮЛ

02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8289

Страница 10 из 10

2024.04.08_Обоснование_потребности_-_закупка_жидкого_азота