Тендер - Закупка учебных реквизитов имитаторов запахов наркотических и взрывчатых веществ №293072084

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_контракта_ИМИТАТОРЫ_2025_г.

Государственный контракт № ___

ИКЗ_________________________________________

г. Майкоп «____»_________2025 г

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея (Адыгея), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (Заказчик), в лице ___________________________, действующего на основании _____________ с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт в соответствии с п.4, ч.1, ст.93 ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

• Поставщик обязуется осуществить поставку имитаторов запахов наркотических
  и взрывчатых веществ (ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.59.59.900) в количестве 2 наборов (далее – Товар) для нужд кинологической службы УФСИН России по Республике Адыгея (далее - Грузополучатель) согласно техническому заданию (приложение №1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приёмку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит
в судебном споре, никому не продан, не находится под залогом, свободный от обретения третьих лиц, под арестом и иным запретом не состоит, а также не находился ранее в эксплуатации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку товара, в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4 Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству
и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возврата возмещения убытков, подтвержденные документально, в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.5. Взыскивать пени и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии
с разделом 7 Контракта.

2.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Любыми доступными средствами связи известить Государственного заказчика
о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.3.Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом,не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.

2.3.5. Передать Грузополучателю товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.4.Контракта.

2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке
и на условиях, установленных пунктом 4.4. Контракта.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 Контракта.

2.3.8. В случае нарушений условий Контракта о сроках поставки и качестве продукции возместить убытки в порядке и на условиях, предусмотренных п.7 Контракта.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно раздела 7 Контракта.

Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет __________________ включая все затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (без НДС), издержки, транспорнтные расходы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на счет Поставщика, в следующем порядке:

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчётный счет Поставщика, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (при условии наличия предельного объема финансирования из Федерального бюджета на данную закупку) и даты подписания акта приема-передачи товара Государственным заказчиком. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю (Республика Адыгея, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28) качественный товар, предусмотренный Предметом контракта. Доставка товара производится Поставщиком автомобильным транспортом в период с 9:00 часов до 17:00 часов (время МСК) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания данного контракта.

4.2. Грузополучатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, в том числе обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей в нужном количестве для приёмки и разгрузки товара.

Приёмка товара по количеству и по качеству в части видимых недостатков осуществляется в месте нахождения Грузополучателя. По окончанию приёмки, Грузополучатель подписывает товарную накладную. Причём товарная накладная является документом, свидетельствующим о приёмке товара по количеству и качеству в части видимых недостатков.

В случае выявления при приёмке товара несоответствия товара условиям Контракта, Государственный заказчик, в лице своих уполномоченных представителей (Грузополучатель) обязан совместно с представителем перевозчика составить коммерческий акт в трёх экземплярах (по одному для Поставщика, Перевозчика и Государственного Заказчика), в котором указывают выявленные несоответствия.

Уведомить Поставщика о выявленных недостатках. Уведомление Поставщика осуществляется путём направления письменного уведомления, направленного по эл. адресу, указанному в разделе 13 настоящего Контракта. Уведомление должно содержать: дату и место приёмки, наименование товара, реквизиты товарно-сопроводительных документов. Дата приёмки должна устанавливаться с учётом времени, необходимого для прибытия представителя Поставщика для участия в приёмке товара (но не более двух суток с момента направления уведомления).

Уполномоченный представитель Поставщика может прибыть к месту приёмки в срок, указанный в уведомлении покупателя, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.

В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения о неявке по каким-либо причинам покупатель осуществляет приёмку самостоятельно.

Неприбытие представителя Поставщика (уполномоченного представителя) по вызову Государственного заказчика не лишает Поставщика права оспаривать в дальнейшем результаты проверки количества и качества поставленного Товара и ссылаться на результаты иных проверок и экспертиз при урегулировании разногласий.

Проведение Экспертизы в отношении товара осуществляется Государственным заказчиком не позднее 10 рабочих дней с момента доставки товара в адрес Грузополучателя.

По факту приёмки товара, соответствующего условиям Государственного контракта, но не позднее 10 рабочих дней с момента доставки товара в адрес Грузополучателя, уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают акт приёма-передачи товара.

4.3. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки, Поставщик любыми и доступными средствами связи извещает Государственного заказчика и Грузополучателя по адресам, указанным в п. 4.1. Контракта и разделе 13 Контракта о готовности товара к поставке и о дате поставки товара. Доставка товара осуществляется силами Поставщика.

4.4. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся
к товару документацию:

- товарную накладную;

- счет (счет-фактуру);

- акт приёма-передачи товара;

- сертификаты качества и соответствия на весь поставляемый товар.

4.5. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Грузополучателем без замечаний акта приемки товара, составленного по факту приемки товара.

4.6. Риск случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.1. Контракта.

4.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки товара в соответствии с пунктом 5.1. Контракта.

4.8. Поставщик обязуется передать товар, не обремененный правами третьих лиц.

5. Порядок приемки

5.1. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Грузополучателем без замечаний товарной накладной.

5.2. Поставщик обязан направить полномочного представителя для приёма-передачи товара, а в случае невыполнения данного обязательства Государственный заказчик (Грузополучатель) имеет право отказаться от принятия товара, либо осуществить приёмку товара в одностороннем порядке, без привлечения представителей сторонних организаций.

Неприбытие представителя Поставщика для приёма-передачи товара принимается Сторонами, как согласие Поставщика на одностороннюю приемку товара Государственным заказчиком (Грузополучателем), согласно положений настоящего контракта.

Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Грузополучатель составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.3. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, подтвержденные документально, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

6.2. Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика (Грузополучателя) о замене товара несоответствующего качества.

6.3. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

6.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе просрочке обязательства по оплате аванса и по оплате за поставленный товар), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.3. 3а каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Поставщик вправе потребовать уплату штрафа.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1 000 руб., так как цена Контракта не превышает 3 млн. руб. (включительно);

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком, обязательств предусмотренных Контрактом, в том числе за недопоставку товара (не поставку предусмотренного Контрактом количества товара к моменту окончания срока действия Контракта), за поставку некачественного товара (поставку товара, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10% процентов цены контракта, что составляет ____________.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Контракта, в том числе при одностороннем отказе стороны Контракта от исполнения Контракта в связи с его нарушением другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба. Возмещение ущерба производится только в связи с наличием вины стороны Контракта в его нарушении.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 календарных дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, подтвержденные документально, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 календарных дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 44-ФЗ. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.

б) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

9.3.1. по соглашению Сторон.

9.3.2. по решению суда.

9.3.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Адыгея.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

10.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Государственный контракт (документы), полученные посредством факсимильного или электронного сообщения (в виде сканированных копий) имеют силу официального документа до предоставления подлинников вышеуказанных документов. Оригиналы документов должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в части поставки товара в соответствии с п. 4.1 Контракта, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – по 31.12.2025 года включительно.

13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ______________________

от « » __________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ - Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов материала
и изготовления, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к обращению на территории РФ. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. В случае обнаружения в течении гарантийного срока некачественного Товара, Заказчик в праве потребовать замены такого Товара, Товаром, соответствующим Контракту, при этом гарантийный срок на новый Товар начинает исчисляться с момента его поставки.

- Место поставки товара: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея (Республика Адыгея, Теучежский р-н, пгт. Тлюстенхабль ул. Ленина 28)

- Срок поставки товара: Поставка осуществляется в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения контракта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_______________________ _______________________

КП_2025_ФКП_ГосНИИХП