Тендер - закупка стройматериалов №301172253

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_электронный_магазин

ДОГОВОР № ____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Тосно «___»____________2025 год

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ___________________________________________________________________, с одной стороны, и МБДОУ № 9 г. Тосно, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заведующего Зуй С.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать Муниципальному заказчику товар, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

Ассортимент, количество и цена товара определяется в приложении №1 (спецификации), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена и сумма договора

Поставщик обязуется поставить товар в количестве и по ценам, указанным в приложении №1 настоящего договора, а Муниципальный заказчик принять и оплатить товар.

Цена товара является твердой и не подлежит изменению на весь срок действия настоящего договора.

Сумма договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пять тысяч) руб. 00 коп., НДС.

Цена договора включает стоимость товара, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, сборку, установку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации

Порядок оплаты

Оплата по настоящему договору производится на основании счета, УПД, (счет-фактуры при наличии НДС), в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара.

3.2 Источник финансирования: Субсидия из бюджета Тосненского муниципального района Ленинградской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год.

Порядок поставки

Поставка товара, погрузо-разгрузочные работы, сборка в случае необходимости, осуществляется за счет поставщика.

Право собственности на товар, являющимся предметом настоящего договора, переходит к Муниципальному заказчику с момента его передачи поставщиком после подписания накладной Муниципальным заказчиком.

Сроки поставки: поставка товара осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора.

Адрес поставки: Ленинградская область г. Тосно пр. Ленина д.35а

Качество поставляемого товара.

Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено сертификатами качества, удостоверяющими, что Товар произведен в соответствии с государственными стандартами качества, установленными нормативными актами РФ. Поставляемый товар должен быть новым товаром.

Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.2.3.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Муниципальный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором, и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере: 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

6.4. В случае неуплаты Поставщиком сумм штрафов и пеней Муниципальный заказчик имеет право осуществить выплату Поставщику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Муниципального заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного уведомления Поставщика.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Муниципального заказчика путем перечисления денежных средств на счет Муниципального заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Поставщику в том числе в адрес электронной почты, указанный в договоре.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их договорных обязательств. Неустойка взымается за каждое нарушение в отдельности.

6.9. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключение прострочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

6.10. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Поставщику в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.

Дополнительные условия.

Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение двух дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

7.5. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 г.

7.6. Приложения, указанные в настоящем Договоре , являются его неотъемлемой частью:

- приложение 1 –Спецификация.

Реквизиты и подписи сторон.

Муниципальный заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

от Муниципального заказчика:

от Поставщика:

___________________/_Зуй С.В./ ____________________/_______________/

Приложение № 1 к договору № ______ от «___»____________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

- Посмотреть таблицу с данными

от Муниципального заказчика: от Поставщика:

__________________/Зуй С.В./ _________________/____________/