Тендер - Закупка средства для удаления минеральных отложений №268100138

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx
• Форма_ТКП_76028_АП065245.xlsx
• Адреса_поставок.xlsx
• Форма_ТКП_76028_АП065245.xlsx

Техническое_предложение_на_поставку_эквивалентного_товара

Техническое предложение на поставку эквивалентного товара

[представляется в случае предложения участником закупки к поставке эквивалентного товара]

Наименование и адрес Участника закупки:_________________________

Номер и наименование лота: ____________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Согласны со всеми остальными требованиями (разделами) технического задания и его приложениями

- Посмотреть таблицу с даннымиКарточка_АО_ЦЗС_-_актуальная

Карточка организации

АО «Цифровые Закупочные Сервисы»

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_Перечень_документов

Документы:

- Юридическое лицо;

- Индивидуальный предприниматель;

- Иностранный контрагент.

I. Контрагент – юридическое лицо:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридических лиц / выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателем в отношении индивидуальных предпринимателей (срок выдачи документа должен быть не более 1го месяца);

2. Свидетельство о государственной регистрации в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017 года, или листы записей из соответствующего реестра в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017 года;

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговых;

4. Устав в действующей редакции и/или изменения и дополнения к Уставу, учредительный договор (при наличии);

5. Информационное письмо об учете в Росстате (выдается в электронном виде посредством получения информации в сети Интернет на сайте: https://rosstat.gov.ru);

6. Документ, подтверждающий полномочия лица, заключающего договор от имени контрагента, а именно решение уполномоченного органа контрагента, к компетенции которого учредительными документами отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, управляющей организации (в указанном случае – решение уполномоченного органа управляющей организации, к компетенции которого учредительными документами отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора) управляющей организации), либо доверенность – в случае, если от имени контрагента договор заключается лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом;

7. Решение уполномоченного органа или участника о заключении договора, если такой порядок предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами – в отношении юридического лица;

8. Лицензии, разрешения, сертификаты (если необходимы для осуществления определенного вида деятельности);

9. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа за предыдущий год;

10. При применении УСН, справку из территориальной ИФНС о применении УСН.

11. Карточка организации.

II. Контрагент – Индивидуальный предприниматель:

1. Свидетельство о госрегистрации физического лица в качестве ИП /Лист записи из ЕГРИП о внесении записи о госрегистрации физического лица в качестве ИП;

2. Свидетельство ИНН;

3. Паспортные данные:

4. Карточка контрагента;

5. Копию налоговой декларации за предыдущий год;

6. При применении УСН, справку из территориальной ИФНС, в которой ИП состоит на налоговом учете о применении УСН.

III. Иностранный контрагент (далее – ИноКА):

1. Потенциальный ИноКА должен быть зарегистрирован в установленном порядке, иметь уполномоченный исполнительный орган управления, предоставить сведения о цепочке собственников (бенефициаров), вести в установленном порядке бухгалтерский учет, формировать на его основе соответствующую отчетность.

2. Порядок и требования к предоставляемым документам:

3. Анкета, подписанная руководителем организации и заверенная печатью организации. С переводом на русский язык. Анкета ИноКА должна содержать контактные данные не менее 2 (двух) лиц – уполномоченных представителей организации, включая контактные телефоны и электронную почту.;

4. Финансовая отчетность на русском языке или английском языке;

5. Заверенная копия документа об официальной регистрации в Торговой палате либо ином регистрирующем юридические лица органе с переводом на русский язык и апостиль перевода

6. Документы стороннего происхождения (регистрационные документы, Устав, лицензии, свидетельства, бухгалтерский баланс) представляются в виде заверенной ИноКА или нотариальной копии (переведенной на русский язык и апостилированной)

7. Справку из обслуживающего банка с переводом на русский язык, подтверждающую платежеспособность потенциального ИноКА.

8. Нотариально заверенную или заверенную печатью и подписью ИноКА копию протокола или иного документа (с апостилированным переводом на русский язык), подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа, либо иного лица, заключающего договор от имени ИноКА

9. В случае если документы подписываются по доверенности, предоставляется также копия доверенности на лицо, подписывающее такие документы, с приложением апостилированного перевода на русский язык

10. В случае, если в соответствии с законодательством страны потенциального ИноКА представление тех или иных документов невозможно – ИноКА предоставляет справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому

11. Представитель Управления по экономической безопасности вправе запросить Потенциального ИноКА представить иные документы, характеризующие его деятельность (свидетельства, отзывы, рекомендации).

Приложение._Опыт_поставки_МТР

Наименование Участника закупки: (указать краткое наименование)

ИНН (или иной идентификационный номер) Участника закупки: (указать при наличии)

Номер лота и наименование предмета Договора: [указать номер лота и наименование предмета Договора]

Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров

При этом под аналогичными договорами понимаются договоры на поставку (указать товары согласно предмету договора или смежные)

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Процедура попозиционной закупки не является торгами (конкурсом, аукционом, запросом предложений, запросом котировок) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывают на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе по обязательному заключению договора с победителем. Организатор закупки вправе отказаться от проведения процедуры закупки, заключения договора без обязательств по компенсации убытков поставщикам.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными01_Письмо_руководителю_организации

Акционерное общество

«Цифровые закупочные сервисы»

Руководителю организации

119180, г. Москва, Якиманская набережная 2,

5 этаж, пом. I: ком. 1

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3977

ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

isource.ru

___25.02.2021__№___2021/81____

На № ________от_____________

О закупках

АО «Цифровые Закупочные Сервисы»

ПАО «Газпром нефть», в лице дочернего общества ООО «ГазпромнефтьСнабжение», и Банк ГПБ (АО), в лице дочернего общества ООО «Электронная торговая

площадка ГПБ», разработали и создали совместный партнерский проект АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (АО «ЦЗС»), осуществляющее обеспечение

крупнейших промышленных предприятий РФ материально-техническими ресурсами.

Проект реализован на базе новой цифровой платформы Isource и электронной

торговой

площадки

ГПБ,

размещающей

закупки

АО

«ЦЗС»

(https://etpgpb.ru/procedures/?procedure%5Bcategory%5D=actual&search=%D0%A6

%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95+%D0%97%D0%90%

D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%A1%D

0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%AB).

Штаб-квартира АО «ЦЗС» располагается в г. Москва по адресу:

Якиманская наб., д. 2 (5 этаж, пом. I). Официальный сайт: https://www.isource.ru/.

Будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами!

С уважением,

Генеральный директор

АО «Цифровые Закупочные Сервисы»

А.Е. Дикман

Договор_поставки

Договор поставки №

г. Москва « » 2024 г. Акционерное общество "Цифровые Закупочные Сервисы" (АО "Цифровые Закупочные Сервисы"), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице представителя Ощепковой Марии Александровны, действующего на основании Доверенности № 40/23-П от 01.08.2023 г. со сроком действия до 31.12.2024 г. с одной стороны и ___________ (____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю _______________ (далее – «Товар») со всей необходимой документацией в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Товар на дату его доставки Покупателю должен быть новым (изготовлен не ранее ________) и не использованным ранее, отвечать требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации, иметь сертификаты качества. Поставщик обязан обеспечить получение всех разрешений, заключений и освидетельствований, выдаваемых компетентными органами государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, в отношении Товара.

Поставщик обязан обеспечить получение всех разрешений, заключений и освидетельствований, выдаваемых компетентными органами государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, в отношении Товара. Поставщик гарантирует, что Товар на дату его поставки Покупателю не заложен, не продан, не находится под арестом и не обременен иным образом правами третьих лиц. Если какие-либо указанные в настоящем пункте гарантии впоследствии оказываются неточными или неверными, Поставщик обязуется возместить Покупателю любые убытки, понесенные Покупателем непосредственно в связи с тем, что Покупатель полагался на такие гарантии.

Объем обязательств Поставщика включает в себя:

• поставку Товара до склада Покупателя;
• предоставление всей необходимой эксплуатационной документации для Товара.
• Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
• Конкретные условия поставки, ассортимент и количество поставляемого Товара определяется в Приложении № 1 (Спецификации № _____) к настоящему Договору.
• Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по настоящему договору, является новым.
• Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013) Поставщик обязуется заполнить и предоставить Покупателю данные о стране происхождении товара, в том числе поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору в течение 10 дней с момента поставки товара.

Сумма Договора и порядок оплаты

Сумма договора с учетом транспортных расходов составляет _________ руб. (_______________________________ руб. __ коп.), в том числе НДС 20%, в размере ________ руб. (___________________________ руб. __ коп.).

Сумма Договора устанавливается в рублях Российской Федерации. Оплата по настоящему Договору производится в рублях.

Сумма Договора включает в себя стоимость Товара, затраты и риски Поставщика по доставке Товара в адрес Покупателя, все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему Договору. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Сумма Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в течение 30-ти календарных дней, (если Поставщик признан субъектом МСП, оплата будет произведена в течение 7 рабочих дней) с даты подписания Покупателем оригинала Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (либо Универсального передаточного документа) и прохождения входного контроля, при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных оригиналов документов:

• Счета(ов)-фактуры;

• Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;

• Универсального передаточного документа (в случае использования взамен счета(ов)-фактуры и товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12).

• Днем осуществления платежа по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента поставленного Товара, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, комплектности, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар.
• Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.
• Поставка осуществляется с учетом толеранса +/-10%, связанного с отгрузочным нормами Товара. Данное отступление не расценивается Сторонами как нарушение обязательств со стороны Поставщика.

Качество и комплектность

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанной в Спецификации, применительно к каждой позиции Товара.

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Паспорт качества, сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов (иные документы);
• Универсального передаточного документа (в случае использования взамен счета(ов)-фактуры и товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12);
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12;
• Счет-фактура.

Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя грузополучателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения данного уведомления представить недостающие документы Покупателю (грузополучателю), что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора за нарушение срока поставки.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара, а Поставщик обязан не позднее 2 (двух) банковских дней с даты уведомления его Покупателем об отказе от Товара возвратить Покупателю сумму ранее выплаченного Покупателем аванса, а также возместить понесенные убытки, в том числе уплатить проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае необходимости в Спецификации указывается ГОСТ (технический регламент), ТУ, а также могут быть предусмотрены правила, по которым проводится приемка Товара по качеству и качественные исследования каждого вида Товара.

На Товар устанавливается гарантийный срок, равный ____ месяцев и исчисляемый с даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (или Универсального передаточного документа).

В случае если при внутритарной приемке Товаров, во время производства работ по монтажу Товара (если он предусмотрен) или в течение гарантийного срока в Товаре или любой его части будут обнаружены любые дефекты, повреждения, несоответствия (недостатки), Покупатель обязан в разумный срок направить Поставщику уведомление, в котором указывается, что Поставщик по выбору Покупателя:

• производит за свой счет замену Товара;
• возвращает Покупателю стоимость Товара;
• возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара
• допоставить недостающие принадлежности Товара.

В случае замены, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

• В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.
• В случае, уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, Покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.
• Некачественный Товар, в том числе не соответствующий требованиям п. 1.7. договора, требованиям по ассортименту и/или комплектности, гарантийным требованиям подлежит возврату Поставщику, который обязан принять его и вывезти в 5-тидневный срок со дня составления акта о недостаче и/или некачественности Товара своим транспортом или силами перевозчика за свой счет.
• Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков либо не использовался по назначению.
• Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется в срок 30 календарных дней за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Покупателя.

Количество и ассортимент

Количество, цена, единица измерения и ассортимент поставляемого Товара указываются Сторонами в Спецификации № 1, №2, №3 (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Тара, упаковка, маркировка

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае, если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

При необходимости согласование способа затаривания, упаковки и средств пакетирования в случае, если отгружаемый Товар требует затаривания, упаковки, применения средств пакетирования, производится Сторонами в Спецификации на каждый вид Товара в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ или другой нормативно - технической документации.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. При необходимости в Спецификации указывается содержание, способ и места нанесения маркировки.

5.5. В соответствии со статьей 517 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора пришли к соглашению о том, что многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил товар (в том числе упаковка, деревянные и пластиковые поддоны, паллеты, бочки и др.), являющийся предметом настоящего Договора, подлежат возврату Поставщику. При этом вывоз (транспортирование) возвращаемой тары и средств пакетирования с площадок Покупателя осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика в сроки до 30 дней с момента освобождения тары или средства пакетирования.

• В случае если в разумный срок Поставщик не вывез тару и средства пакетирования с площадки Покупателя, Покупатель письменно предупреждает Поставщика и по истечение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления письменного предупреждения Поставщику вправе принять меры к удалению тары и средств пакетирования с площадки Покупателя. Расходы Покупателя, связанные с удалением тары и средств пакетирования с площадки Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю. В этом случае Покупатель не несёт ответственности за сохранность тары и средств пакетирования и не компенсирует Поставщику их стоимость.

Сроки, порядок и условия поставки

Срок поставки Товара –__________________. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товара. Поставка осуществляется после получения от Покупателя письменного уведомления о требуемом объеме. Уведомление высылается посредством факсимильной связи, либо по электронной почте не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала поставки. Поставщик в счет цены Договора должен доставить Товар на склад Покупателя, указанный в Спецификации № 1, 2, 3 (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Поставщик обязан направить в адрес Покупателя средствами факсимильной/электронной связи с последующим направлением уведомления на бланке организации информацию о предполагаемой дате поставки Товара (частей Товара) на склад Покупателя не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты такой поставки.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Договора Поставщик обязан передать Покупателю для утверждения контрольные образцы Товара по каждой позиции Спецификации (Приложение № 1) объемом не менее 300л.

6.3.1. Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемого Товара, в том числе характеристики контрольных образцов соответствуют (не отличаются) характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение 1), в том числе характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами (скрытым характеристикам). По требованию Покупателя Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить Покупателю заверенные подписью руководителя или уполномоченного представителя Поставщика документы, подтверждающие соответствие скрытых характеристик поставляемого Товара характеристикам Товара, установленным настоящим Договором.

6.3.2 Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения обязан утвердить контрольные образцы в части соответствия видимым характеристикам, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии видимых характеристик контрольного образца характеристикам Товара, установленным в Спецификации (Приложение № 1) к Договору. По получению такого уведомления Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Покупателю для утверждения повторный контрольный образец соответствующего Товара. Покупатель в течение не более 5 (пяти) рабочих дней обязан утвердить повторный контрольный образец, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии повторного контрольного образца характеристикам Товара, определенным в Спецификации (Приложение № 1) к Договору.

6.3.3. Покупатель вправе провести соответствующую товарную экспертизу на предмет выявления соответствия скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам Товара, установленным в Спецификации (Приложение № 1) к Договору. В случае выявления несоответствий по скрытым характеристикам расходы по проведенной экспертизе будет нести Поставщик.

6.3.4. Утвержденные Покупателем контрольные образцы Товара засчитываются в счет объема поставки по настоящему Договору.

6.3.5. Непредставление Поставщиком контрольных образцов Покупателю в сроки, установленные в настоящем договоре, либо двукратная передача Заказчику контрольных образцов, не соответствующих видимым характеристикам Товара, установленным в Спецификации (Приложение № 1) к Договору, либо выявление несоответствий скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам Товара, установленным в Спецификации (Приложение № 1) к Договору, является существенным нарушением Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

6.3.6. Поставляемый Товар должен быть идентичен контрольным образцам утвержденным Покупателем.

• Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (Универсального передаточного документа). Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с момента, указанного в настоящем пункте.
• Поставщик в течение суток с даты отгрузки Товара, обязан уведомить об этом Покупателя средствами факсимильной/электронной связи. При этом Поставщик обязан указать № партии, № контейнера (вагона, транспортного средства), пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Товара в место назначения, наименование и количество Товара, наименование грузоотправителя и грузополучателя, № ж.д. накладной (товарно-транспортной накладной).
• В случае неприбытия Товара в пункт назначения в течение 10 (десяти) дней с даты уведомления об отгрузке, Поставщик за свой счет принимает меры по его розыску.
• В случае если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление, не принимать и не оплачивать поставленные Товары на время переоформления Поставщиком таких документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Товара.
• Возврат транспорта осуществляется за счет средств Поставщика. Поставщик возмещает Покупателю расходы за простой транспорта, если этот простой возник по причине обнаружения несоответствующего качества, количества, ассортимента и/или комплектности поставленного Товара в течение 7 (семи) дней с момента выставления Покупателем соответствующего счета.
• Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество в течение десяти дней с момента обнаружения недопоставки, расходы по допоставке несет Поставщик.
• Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
• Обязанность Поставщика по поставке Товара не считается исполненной в случае частичного исполнения обязанности по поставке Товара и/или в случае не прохождения поставляемым Товаром контроля качества, проводимого Покупателем и/или нарушения условий договора по ассортименту, комплектности, требований пунктов 1.3., 1.7. Договора. В данном случае Поставщик несет ответственность за нарушение сроков поставки в соответствии с разделом 8 настоящего договора.

Приемка по количеству и качеству

Приемка Товара осуществляется Покупателем совместно с представителями Поставщика в следующем порядке.

Внешний осмотр тары и упаковки поставочных партий Товара с целью выявления наружных повреждений и проверки соответствия количества отгруженных и поступивших на склад Покупателя поставочных партий (частей) Товара выполняется Покупателем совместно с Поставщиком без нарушения целостности тары, упаковки и консервации в течение 10 (десяти) рабочих дней (20 рабочих дней при иногородней поставке) с даты начала такой приемки.

Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам и ГОСТу, Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить / допоставить Товар на склад Покупателя в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения замечаний Покупателя. Претензии по качеству Товара принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней. Покупатель в случае поставки ему товара ненадлежащего качества и не соответствующего требованиям Спецификаций к настоящему договору принимает товар на ответственное хранение. Расходы, связанные с ответственным хранением Товара, возмещаются Покупателю Поставщиком на основании счета, выставленного Покупателем.

• Количество поставленного Товара подтверждается товарными накладными ТОРГ-12 (Универсальными передаточными документами).
• При отсутствии согласования Сторон по вопросу сроков, указанных в пунктах 3.10, 3.12, 6.8. настоящего Договора, Поставщик обязуется за свой счет и своими силами заменить некачественный Товар и (или) восполнить недостачу Товара в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения письменного извещения об установлении Товара ненадлежащего качества или недостачи, либо в тот же срок возвратить стоимость некачественного или недопоставленного Товара.
• Поставщик в дату, следующую за датой доставки Товара (частей Товара) на склад Покупателя (до 12:00 по московскому времени), обязан передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки, Покупателю средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 16 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки (подписанные Поставщиком товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счета–фактуры или Универсальные передаточные документы), должны быть направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты доставки Товара (частей Товара) на склад Покупателя.
• Документы, указанные в пункте 7.6. Договора, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых копий документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления Покупателя, но не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена поставка, представить недостающие документы Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 8.7 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Поставщика копий документов. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 8.7 настоящего Договора.

В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения подписанных со стороны Поставщика оригиналов товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Универсального передаточного документа) Покупатель направляет Поставщику подписанные со своей стороны экземпляры указанных оригиналов документов, либо предоставляет мотивированный отказ в приемке Товара (частей Товара) с указанием дефектов и недостатков, выявленных в процессе приемки, а также с требованием об устранении Поставщиком указанных дефектов и неточностей в приемлемой для Покупателя форме и сроки.

• Внутритарная приемка Товара будет производиться на объекте (складе) Покупателя с участием представителей Покупателя, Поставщика и с вскрытием ящиков (упаковки) Товара.
• Покупатель направляет Поставщику сообщение о планируемой дате вскрытия ящиков (упаковки) для проверки соответствия содержимого в ящиках упаковочным листам за 3 (три) рабочих дней до начала их вскрытия. По результатам проверки внутритарной приемки Сторонами составляются и подписываются акты проверки или акты выявленных дефектов (если таковые будут составлены), в которых указывается:

- дата и место составления акта;

- номер и дата Договора;

- наименование Товара (ов);

- состояние тары и консервации;

- номера мест, в которых обнаружены недостатки, недостача и/или дефект;

- количество мест всей партии Товара;

- описание обнаруженных дефектов, замечаний, повреждений, дефектов и недостатков с приложением фотографий дефектов (для актов выявленных дефектов).

• Если при совместной проверке Товара представители Покупателя и Поставщика разойдутся во мнении о содержании акта проверки, то любая из Сторон может предъявить Товар независимой экспертной организации на повторную проверку. Свидетельство, выдаваемое этой организацией, будет являться основанием для выставления претензий. Затраты по проведению экспертизы относятся на виновную Сторону.
• В случае невозможности прибытия Поставщика к дате, определяемой в соответствии с п.7.9. настоящего Договора, на внутритарную приемку Товара Покупатель в одностороннем порядке проведет приемку Товара, составит акт проверки и направит его почтовым сообщением в адрес Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора. В случае обнаружения дефектов, замечаний, повреждений и т.д. будет составлен акт выявленных дефектов и также направлен в адрес Поставщика.
• Поставщик не вправе уступать, перепоручать и иным образом передавать третьим лицам права и/или обязанности, возникшие из настоящего Договора, без письменного согласия на то Покупателя.

Ответственность по Договору

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

За нарушение сроков окончательных расчетов за поставленные по настоящему Договору Товары Покупатель выплачивает по письменному требованию Поставщика неустойку в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 2% от суммы задолженности.

За нарушение промежуточных сроков поставки, ассортимента и количества поставляемого Товара Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

За нарушение итогового срока поставки Товара, указанного в пункте 6.1. Договора, Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного Товара (в том числе не соответствующего требованиям п.1.3. договора и/или ассортименту и/или комплектности и/или гарантийным требованиям) в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 2.7, 7.6, 7.7 настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1/360 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.7, 7.6, 7.7 настоящего Договора для целей расчета неустойки, указанной в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт поставки.

Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, включая любые убытки, понесенные Покупателем в связи с невозможностью поставлять теплоэнергию/электроэнергию. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия Товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору.

В случае непоставки Товара в связи с любыми действиями любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию Российской Федерации Покупатель имеет право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор и потребовать от Поставщика компенсации понесенных Покупателем убытков.

В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день с даты передачи такого товара до полного устранения недостатков товара (замены товара).

В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

Покупатель вправе (без ущерба для любых иных способов взыскания неустойки) взыскать (удержать) сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую уплате Поставщиком по настоящему договору, из любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Поставщику. Уплата или удержание суммы такой неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от его обязательств по завершению Поставок или от каких-либо иных обязательств или обязанностей по Договору. Для применения настоящего пункта Покупатель обязан направить Поставщику претензию о нарушении последним условий договора. Стороны договорились, что в случае отсутствия обоснованных возражений или неполучения ответа на претензию в установленный в ней срок, штрафные санкции считаются признанными Поставщиком.

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Поставщика от ответственности предусмотренной настоящим договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

За неисполнение обязанности по поставке либо недопоставку товара Покупатель вправе потребовать уплаты, а Поставщик обязан уплатить штраф в размере 20% от суммы Договора. Факт отказа Поставщика от Поставки Товара/части Товара считается установленным, если обязанность по доставке Товара/части Товара будет просрочена на один месяц.

Также в этом случае Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинённых ему убытков.

• За передачу Товара ненадлежащего качества, в том числе не соответствующего требованиям п.1.7. Договора и/или ассортименту и/или комплектности, Покупатель вправе начислить и удержать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара (поставленного с нарушением условий по качеству и/или ассортименту и/или комплектности, п.1.7. Договора) за каждый день с даты передачи такого Товара до полного устранения недостатков Товара (замены Товара).
• В случае нарушения Поставщиком установленных п.3.12. настоящего Договора сроков гарантийного устранения недостатков и/или замене Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от цены Товара с недостатками за каждый день просрочки гарантийного устранения недостатков и/или замены Товара, с даты направления претензии (уведомлении) о выявленных недостатках Товара, до полного их устранения.
• В случае отказа Поставщика от выполнения условий п.3.12. настоящего Договора по гарантийному устранению недостатков и/или замене Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты, а Поставщик обязан уплатить штраф в размере 20% от стоимости Товара подлежащего замене. Факт отказа Поставщика от выполнения п.3.12 настоящего Договора. считается установленным, если в течение одного месяца со дня направления Покупателем претензии о выявленных недостатках Товара Поставщик не выполнит свои гарантийные обязательства.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.1.3. настоящего Договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1% от стоимости переданного обремененного Товара, а также вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с требованиями третьих лиц.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Стороны договорились, что для целей исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны не будут считать форс-мажорным обстоятельством любые действия любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию Российской Федерации.

Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 3х дневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Покупатель и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Договора.

Если в течение 2х (двух) месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

Разрешение споров

Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Срок ответа на претензию 20 календарных дней.

Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

Антикоррупционная оговорка

Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны (адрес горячей линии). Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

• В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный п. 11.1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями п.11.1, п.11.2 настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.
• Стороны гарантируют, что при заключении и исполнении настоящего договора их действия и намерения исключают следующее:

• злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке;

• манипулирование ценами;

• заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности;

• недобросовестную конкуренцию.

До заключения настоящего договора стороны предприняли все разумные и достаточные действия с целью исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства в связи с исполнением договора.

Основания расторжения Договора

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущего к существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара;

в случае непоставки Товара в связи с любыми действиями любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию Российской Федерации;

в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком;

при установлении нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, определяемой Покупателем – с возмещением Поставщику фактически понесенных затрат.

Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено Поставщику посредством факсимильной / электронной связи, либо по телеграфу не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения с последующей досылкой на бумажном носителе.

Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктом 12.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм, в том числе, причиненных убытков в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

ЗАВЕРЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

13.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации Поставщик заверяет Покупателя, что на момент заключения Договора:

Поставщик имеет все необходимые в соответствии с законодательством согласования, разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных с исполнением условий настоящего договора, включая разрешения государственных органов и органов местного самоуправления;

Поставщик гарантирует выполнение взятых обязательств по настоящему договору с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства, в том числе антикоррупционного;

Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Поставщика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;

Поставщик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает: 1) что чистые активы Поставщика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) Поставщик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) Поставщик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении Поставщика не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Поставщик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Поставщика заявление о признании его банкротом;

Право нахождения Поставщика по адресу его государственной регистрации подтверждается соответствующими документами (документами о праве собственности, договором аренды и т.д.);

Деятельность Поставщика не является убыточной по данным его бухгалтерской или налоговой отчетности в течение двух и более календарных лет;

В Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует информация о недостоверных сведениях в отношении Поставщика;

В реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отсутствует информация о Поставщике;

Лицо, указанное Поставщиком в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, отсутствует в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС России;

Отсутствуют факты приостановления операций по банковским счетам Поставщика;

Отсутствуют негативные факты о деятельности Поставщика (отсутствие информации о двух и более исполнительных производствах в течение последнего года на сервисе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России (не учитываются исполнительные производства за административные правонарушения в области дорожного движения); отсутствие у Поставщика негативной арбитражной практики за последние 3 года (учитываются решения, вступившие в законную силу, не в пользу Поставщика по искам о недобросовестном исполнении договоров и/или об отказе от исполнения обязательств по договорам);

Работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора;

Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Поставщик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;

Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Поставщик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Поставщик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

13.1.1. Покупатель полагается на указанные в настоящем разделе заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Покупателя существенное значение.

13.2. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 13.1. Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Поставщик дает заверения в
п. 13.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Поставщик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.3. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Поставщика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»);

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке или перечислены Покупателем добровольно (вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком) в соответствии с решением налогового органа.

Размер имущественных потерь Покупателя определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Покупателю в связи с эпизодами, связанными с Поставщиком, или уплаченного Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа; плюс

- суммы начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени»); плюс

- штрафов, начисленных Покупателю за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

13.4. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

13.4.1. При получении в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Поставщика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Поставщиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

13.4.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Покупателя письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель обязан представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления Поставщиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Поставщика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

13.5. Покупатель вправе потребовать с Поставщика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 13.3. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия

Заключительные положения

Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 1 (одного) года.

При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 3х-дневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Пп.14.5. – 14.7. Договора Стороны признают существенными условиями Договора.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пп. 14.5.-14.7. Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31.12.2023 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме в виде единого документа и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Поставщик обязуется до подписания договора ознакомиться с Экологической политикой Покупателя, размещенной на официальном сайте ООО «БашРТС» (https:// https://bgkrb.ru/rtcbashrts-rb.ru/ru/about/ecology-politics/).

До подписания договора ознакомиться с Энергетической политикой Покупателя, размещенной на официальном сайте ООО «БашРТС» (https://bgkrb.ru/rtcbashrts-rb.ru/ru/about/energy-politics/).

Стороны признают возможность обмена документами по настоящему договору в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, направленные другой Стороне посредством системы электронного документооборота, в сроки, предусмотренные настоящим договором.

Приложения к настоящему Договору

• Приложение № 1 – Спецификация №1, Спецификация №2, Спецификация №3.
• Приложение № 2 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников;
• Приложение № 3 - Форма предоставления информации о стране происхождения товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16. Адреса и реквизиты Сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № 110/2- от «_____» ________________ 202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

Покупатель и плательщик:

Грузополучатель: БашРТС-Уфа филиал ООО «БашРТС»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых, 59, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес доставки: г. Уфа, ул. Глазовская, 2/1.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № 110/2- от «_____» ________________ 202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

Покупатель и плательщик:

Грузополучатель: БашРТС-Стерлитамак филиал ООО «БашРТС», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 26.

Адрес доставки: г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 26.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № 110/2- от «_____» ________________ 202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3

Покупатель и плательщик:

Грузополучатель: БашРТС-Нефтекамск филиал ООО «БашРТС», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 1.

Адрес доставки: г. Нефтекамск, ул. Промышленная, 17А.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки № от « » 202_ г.

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

Дата заполнения число / месяц/ год

- Посмотреть таблицу с данными

• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору поставки №110/2- от «_____» ________________ 202 г.

Форма предоставления информации о стране происхождения товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

- Посмотреть таблицу с данными

* Номер реестровой записи товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с даннымиПисьмо_площадка

Акционерное общество

«Цифровые закупочные сервисы»

119180, г. Москва, Якиманская набережная 2,

5 этаж, пом. I: ком. 1

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3977

ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

isource.ru

2022/605

01.06.2022

Исх. №

от

На №

Руководителю предприятия

от

Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам, что с целью повышения эффективности соблюдения

принципов открытости и прозрачности закупочной деятельности, АО «Цифровые

закупочные сервисы» проводит закупки на электронной торговой площадке ЭТП

ГПБ (http://etp.gpb.ru).

Для участия в электронных закупках компаниям-поставщикам требуется:

1. Пройти бесплатную регистрацию на сайте: www.etp.gpb.ru

(раздел

«Регистрация» - Секция «Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал

закупок» с использованием ЭЦП;

2. Выбрать и оплатить нужный тариф и срок действия;

3. По всем вопросам регистрации и работы на ЭТП ГПБ необходимо

связываться по телефонам▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-06-61.

С уважением,

Представитель по доверенности

С.С. Прибавина

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными