Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
5. Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации _____________________________________________________________________________
(да/нет)
6. Уплачивает ли Контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован____________________________________
(да/нет)
7. Имеет ли Контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль_____________________________________________________________________
(да/нет)
8. Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение Контрагентом производится по ставке, установленной в процентах _____________________________________________________________________________
(да/нет)
9. Является ли Контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)
10. Является ли Контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности(ЕНВД)__________________________________________________________
(да/нет)
11. Освобожден ли Контрагент от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль организаций
13. Осуществляет ли Контрагент деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении, в соответствии с положениями статьи 275.2 НК РФ (если «да» - указать наименование месторождения)
14. Применяет ли Контрагент инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, предусмотренный статьей 286.1 НК РФ:_______________________________
(да/нет)
15. Лицо, являющееся контролирующим лицом Контрагента (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в Контрагенте и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Контрагента, более 50 процентами голосов в высшем органе управления Контрагента либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Контрагента)
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)
15.1. Лицо, имеющее право давать Контрагенту обязательные для него указания:
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)
16. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале Контрагента c долей участия более 25%_____________________________________________________________
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)
17. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%_________________________________________________________________________
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)
18. Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется):
19. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):
20. Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):
21. Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа Контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или Совета директоров/ Наблюдательного совета _____________________________________________________________________________
(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)
22. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым балансом:
23. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утверждённым балансом: _____________________________________________________________________________
24. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату ________________________________
25. Размер уставного капитала
26. Является ли Контрагент исследовательским корпоративным центром, указанным в Федеральном законе «Об инновационном центре «Сколково», применяющим освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС в соответствии со статьей 145.1 НК РФ:___________________________________________________________
(да/нет)
27. Размер налоговой ставки (налоговых ставок) по налогу на прибыль организаций, применяемых Контрагентом к прибыли от деятельности, в рамках которой заключена сделка (указать величину налоговых ставок):
Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными
Подпись лица,
подписывающего договор
Дата
Приложение_№3_Акт_сверкиxx
Приложение № 3
к Контракту №_________ от ________
Форма
_
Акт сверки взаимных расчетов
Мы нижеподписавшиеся, Уполномоченное лицо ООО «Спецпромервис» ____________________________________, с одной стороны, и руководитель предприятия ________________________________, главный бухгалтер _____________________________ с другой стороны, провели сверку взаимных расчетов за период с _____________ по _______________
По результатам сверки выведен следующий результат на ___________________________________
к запросу предложения на поставку спирта изопропилового для
ООО «СПЕЦПРОМСЕРВИС» в 2024 году
Предметом закупки является право на заключение договора поставки спирта изопропилового для ООО «СПЕЦПРОМСЕРВИС» в 2024 году.
Сведения о Заказчиках:
ООО «СПЕЦПРОМСЕРВИС»
Место нахождения: г. Когалым. Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го Когалым, г Когалым, ул Центральная, зд.8.
Заказчик вправе отменить процедуру на любой ее стадии, в том числе и после определения победителя, но до момента подписания договора обеими сторонами.
Заказчик вправе не мотивировать перед Претендентом любое принятое по процедуре решение.
Технические требования
Наименование, технические характеристики и количество Товара, приобретение которого планируется, приведены в Запросе ТКП.
Поставляемый Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении.
Необходимо предоставить сертификат или полномочия от изготовителя, подтверждающие статус хозяйствующего субъекта - претендента (дилер, дистрибьютор и др.), в случае поставки продукции не производителем, действующие на период поставки. При снятии с производства какой-либо позиции указанной в Запросе ТКП, необходимо предоставить письменное подтверждение завода – изготовителя.
Для проведения технической оценки товара необходимо предоставить:
-технические характеристики (например, паспорт качества, инструкция по эксплуатации, чертежи, техническое описание товара);
-сертификаты соответствия (например, ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»);
Необходимо предоставить сертификат Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый Товар определяются по документам завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый Товар не должен быть менее 12 месяцев с момента поставки Товара. В случаях, когда на Товар гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя, требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет с момента поставки Товара.
Требования к оформлению технического предложения и форма предоставления технического предложения прилагаются.
В случае непредоставления расширенного описания технических характеристик предлагаемого к поставке Товара, предложение рассматриваться не будет.
Условия поставки
Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в Спецификации.
Транспортировка (доставка) Товара производится автомобильным транспортом по отгрузочным реквизитам указанные в Спецификации.
Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем и сертификатом качества (соответствия).
Техническая документация должна соответствовать требованиям, установленным соответствующими Техническими регламентами Таможенного союза.
Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Товара от всякого рода повреждений и полной или частичной утраты при транспортировке и отвечающую требованиям (техническим условиям), предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
Товар должен содержать товарную и специальную маркировку, нанесенную в соответствии с ГОСТом или ТУ, с обязательным указанием информации на русском языке. Все дополнительные расходы и убытки, возникшие у Покупателя вследствие неполноценной или неправильной маркировки, несет Поставщик.
Поставленная Продукция должна соответствовать по качеству и комплектности ГОСТу, иным (отраслевым и международным) стандартам и требованиям, а также лучшим мировым практикам (при несоответствии одних требований другим должны применяться более строгие), что должно подтверждаться прилагаемыми к Продукции сертификатами (паспортами) качества производителя Продукции, сопроводительными документами, упаковочными листами. Если требования не могут быть определены или допускают различное толкование, Поставщик должен заблаговременно письменно предоставить Покупателю обоснованные предложения по выбору применимых требований и может применять такие требования, только если они письменно согласованы с Покупателем. В случае непредоставления Покупателем ответа на такие предложения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения (или в иной срок, согласованный Сторонами) Поставщик вправе сам выбрать применимые требования (без ущерба для прав Покупателя на предъявление претензий - помимо прочего, по качеству и срокам).
К Товару, поставляемому по Договору, в обязательном порядке прилагаются следующие сопроводительные документы: упаковочные листы, технические паспорта, сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество Товара. Паспорта и инструкции по эксплуатации на импортный Товар должны быть выполнены на русском языке.
В каждом упаковочном листе должны содержаться следующие данные: № упаковочного листа; дата упаковочного листа; наименование Товара; вес нетто/брутто; единицы измерения; наименование Поставщика; наименование Покупателя.
Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.03.2025 г., а в части своих обязательств до полного их исполнения. Контракт может быть продлен на следующий срок по письменному соглашению Сторон
Цена коммерческого предложения должна включать все расходы Претендента, связанные с выполнением обязательств, без учета НДС и с учетом транспортных расходов.
Цена коммерческого предложения указывается в рублях, без учета НДС.
Условия оплаты:
Платежи за поставленную Продукцию осуществляются на основании оригиналов счетов-фактур, спецификаций, товарных накладных формы №ТОРГ-12, УПД (универсальных передаточных документов) на бумажном носителе либо в виде электронного документа (ЭД), подписанного Усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) на 60 (шестидесятый) день с даты поставки Продукции на склад Покупателя.
Оригиналы счета-фактуры и товарной накладной формы №ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций»), УПД либо ЭД должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и предоставлены не позднее 5 календарных дней от даты отгрузки. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком документов на оплату в сроки, указанные в настоящем пункте Контракта, отсрочка оплаты не считается нарушением сроков оплаты Покупателем.
Датой оплаты по Контракту Стороны признают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя
Для участия в тендерных процедурах ООО «Спецпромсервис», претенденту необходимо зарегистрироваться в личном кабинете контрагента (далее – ЛК), который размещен на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» в разделе «Компания» по ссылке: https://Lukoil.ru/Company/contractorpa.
Претендент к своему предложению в обязательном порядке прилагает Гарантийное письмо о подписании договора в редакции Заказчика в случае победы на электронной торговой площадке Росэлторг по процедуре.
_________________________________________ (_____), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Спецпромсервис», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Баталова Дмитрия Альфатовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Предмет Контракта и объем поставки
Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю Продукцию, как указано в пункте 1.3. Контракта, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную Продукцию.
Наименование, ассортимент (сортамент), технические характеристики (ГОСТ или ТУ завода-изготовителя), стоимость Продукции, указываются в Приложении №1 к Контракту.
Сроки поставки каждой партии Продукции, а также наименование, ассортимент, количество, сроки, цены и условия поставки, транспортировки и комплектации Продукции (а также условия, касающиеся техдокументации, упаковки, маркировки, транспортировки, страхования и других услуг) оговариваются Сторонами в Спецификациях по форме Приложения №2 к Контракту, которые подписываются отдельно, как дополнительные соглашения к Контракту по каждой отдельной поставке.
Продукция, поставляемая по настоящему Контракту, должны иметь статус «Продукция Евразийского экономического союза», в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также не должна быть обременена каким бы то ни было способом перед третьими лицами, находиться в споре и/или под арестом.
Настоящий Контракт заключен на условиях тендерной/закупочной документации Покупателя и тендерного/технико-коммерческого предложения Поставщика. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Контракта будет выявлено, что по каким-либо причинам в тендерном/технико-коммерческом предложении Поставщика имеются несоответствия требованиям тендерной/закупочной документации Покупателя, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Контракта являются требования тендерной/закупочной документации Покупателя.
Под «Тендерной/закупочной документацией» понимается пакет документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных требованиях к объекту и предмету тендера/закупки, сведения об условиях и порядке его проведения, проект контракта, требования к претенденту и другие требования, направляемые претендентам для подготовки тендерного/технико-коммерческого предложения, под «Тендерным/технико-коммерческим предложением» – пакет документов, подготовленный претендентом в соответствии с требованиями тендерной/закупочной документации.
Цены и общая стоимость Продукции
Цены в Спецификациях включают стоимость упаковки, маркировки, тары и транспортных расходов до пункта назначения и устанавливаются в рублях. Цены на Продукцию являются фиксированными на весь период поставки, указанный в Спецификации.
Приблизительная стоимость Контракта составляет _______________ (__________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере ________________.
Фактическая стоимость Контракта складывается из стоимости каждой партии Продукции согласно подписанных Сторонами Спецификаций и не может превышать стоимость, указанную в п.2.2. Контракта.
Изменение цены по Контракту допускается при поставке сыпучей, наливной и весовой Продукции, а также Продукции мерной длины в прямом отрезке или в бухте в пределах действующих отгрузочных норм (+/- 5%). При поставке Продукции, поставляемой поштучно, изменение цены Контракта не допускается.
Объем поставки, определенный в Контракте, является приблизительным, то есть не является гарантированным Поставщику и не налагает на Покупателя обязательств по заказу Продукции на сумму, указанную в настоящем Контракте. Стороны договорились, что ни при каких обстоятельствах Покупатель не несет ответственность за заказ Продукции в меньшем объеме и (или) меньшей общей стоимости, чем предусмотрено настоящим Контрактом, а Поставщик ни при каких обстоятельствах не вправе требовать от Покупателя возмещения убытков.
В случае если по состоянию на момент окончания срока действия Контракта общая стоимость Продукции, принятой Покупателем, составит меньшую сумму, чем предусмотрена настоящей Статьей, это обстоятельство не является основанием для предъявления Поставщиком Покупателю требований об исполнении обязательств Покупателя, а равно о возмещении каких-либо убытков, об оплате неустойки.
Условия платежа
Платежи за поставленную Продукцию осуществляются на основании оригиналов счетов-фактур, спецификаций, товарных накладных формы №ТОРГ-12, УПД (универсальных передаточных документов) на бумажном носителе либо в виде электронного документа (ЭД), подписанного Усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) на 60 (шестидесятый) день с даты поставки Продукции на склад Покупателя. Оригиналы счета-фактуры и товарной накладной формы №ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций»), УПД либо ЭД должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и предоставлены не позднее 5 календарных дней от даты отгрузки. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком документов на оплату в сроки, указанные в настоящем пункте Контракта, отсрочка оплаты не считается нарушением сроков оплаты Покупателем.
Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в статье 17 Контракта. Любые изменения в платёжных реквизитах должны быть письменно сообщены другой Стороне не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента вступления таких изменений в силу. В случае нарушения указанной обязанности Поставщик обязан возместить причиненные Покупателю убытки. Стороны договорились, что обязанность по перечислению денежных средств Покупателем согласно платежным реквизитам, указанным в уведомлении Поставщика об изменении платежных реквизитов, возникает только после заключения Сторонами дополнительного соглашения на изменение платежных реквизитов
В счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, УПД, и сопроводительные документы Поставщик обязуется включать следующие данные: (а) номер и дата Контракта; (б) номер и дата спецификации. Наименование Продукции, указанной в упаковочных листах, комплектовочных ведомостях и счетах-фактурах, должно строго соответствовать наименованию Продукции, указанной в Спецификации и товарной накладной №ТОРГ-12, УПД. Счета-фактуры, оформленные с нарушениями условий Контракта, подлежат возврату Поставщику без оплаты до устранения неточностей в оформлении.
Датой оплаты по Контракту Стороны признают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
В случае необходимости проведения сверки взаимных расчетов по Контракту, Сторона, заинтересованная в подтверждении взаиморасчетов, оформляет в соответствии с Приложением №3 к Контракту и направляет два экземпляра акта сверки взаимных расчетов (далее по тексту – Акт сверки) в адрес другой Стороны. Сторона, получившая Акт сверки, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта сверки, при отсутствии замечаний, подписать Акт сверки, скрепить печатью и направить один экземпляр Акта сверки в адрес заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороны. При наличии разногласий к Акту сверки, Сторона, получившая Акт сверки составляет протокол разногласий с указанием первичных учетных документов, не принятых к учету и причин их непринятия и направляет его вместе с подписанным Актом сверки в адрес заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороны, в срок, установленный настоящим пунктом. Акт сверки, а также протокол разногласий к нему (при наличии), предназначенные для Покупателя, подлежат направлению в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ–Многофункциональный Центр Поддержки Бизнеса», указанный в Акте сверки.
Покупатель имеет право не оплачивать поставленную Продукцию в случае не поступления от Поставщика оригинала счета-фактуры на соответствующую партию Продукции, либо поступления оригинала, оформленного Поставщиком с нарушением правил ст. 169 НК РФ и условий, указанных в пункте 3.3 Контракта, до предоставления Поставщиком документов, оформленных в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ. При этом Покупатель освобождается от ответственности за просрочку оплаты Продукции, предусмотренной настоящим Контрактом и/или действующим законодательством за период устранения Поставщиком недостатков в документах и предоставления их Покупателю.
В целях подтверждения исполнения требований пункта 6 ст.169 НК РФ, Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие право подписи счетов-фактур руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными приказом руководителя лицами, и образцы их подписей.
При этом Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты в рамках настоящего Контракта не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права для начисления и взимания процентов, а также Продукция не находится в залоге у Поставщика.
В случае, если срок платежа приходится на нерабочий день (выходные, праздничные дни), то оплата осуществляется Покупателем в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Качество и Упаковка
Продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, (а) обеспечивающих надлежащую сохранность Продукции от повреждений (в том числе вызванных коррозией или длительным хранением), полной или частичной утраты при транспортировке и погрузочно-разгрузочных операциях и (б) отвечающих требованиям, установленным ГОСТами и иными стандартами, для тары и упаковки данного вида Продукции.
Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в котором указывается перечень упакованных предметов, количество, их тип (модель) заводской номер позиции по спецификации настоящего Контракта, № Контракта. Кроме того, на каждую комплектную единицу Продукции составляется перечень упаковочных листов, который вкладывается в ящик №1. Запасные части для каждого узла упаковываются отдельно. В случае если количество этих запасных частей не вмещается в один ящик (место), они подлежат упаковке в последующие по номерам ящики (места).
Последовательность формирования грузовых мест, упаковка, маркировка Продукции согласовывается при наличии требования Покупателя. В случае несоответствия вышеуказанных параметров требованиям Покупателя, последний вправе не принимать Продукцию и создать условия по ответственному хранению последней (для целей настоящего Контракта под созданием условий ответственного хранения понимается – непосредственное принятие Покупателем Продукции на ответственное хранение или заключение соответствующего Контракта с третьими лицами).
Габаритные размеры каждого упакованного грузового места не должны превышать норм, установленных законодательством для конкретного вида транспорта.
Если Поставщик допустит нарушение установленных законодательством норм габаритных размеров, упомянутых в пункте 4.4 Контракта, Покупатель, по своему выбору: - отказывается от Продукции с превышением размеров упакованного грузового места, а также от всего комплекта взаимосвязанной с таковой поставляемой Продукции. По усмотрению Покупателя возможно начисление пени за просрочку поставки; - принимает от Поставщика возмещение дополнительных расходов и убытков, связанных с переупаковкой Продукции для приведения её в габаритное состояние и любых иных последствий такого нарушения; - принимает поставку Продукции с превышением габаритных размеров упакованного грузового места с отнесением штрафных санкций и иных убытков на счет Поставщика. Отгрузка негабаритных мест должна производиться только после получения подтверждения от Покупателя.
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение или поломку Продукции вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации, а также за последствия порчи, повреждения, поломки, коррозии.
Поставляемая Продукция должна быть новой. Поставка не новой Продукции не допускается, если это не оговорено Сторонами дополнительно. При выявлении не новой Продукции Покупатель создает условия ее ответственного хранения и вызывает в установленном порядке представителя Поставщика Продукции. По согласованию Сторон поставленная с отклонениями Продукция может быть принята Покупателем со снижением ее стоимости при условии, если обнаруженные отступления Продукции не превышают требований действующих норм и Правил.
Продукция должна быть полностью покрашена на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями Покупателя и условиями ГОСТ 9.105-80. Производить покраску (докраску) Продукции на месте производства не разрешается. Требование не действует в отношении Продукции импортного производства и ЗИП.
Маркировка
Каждое место партии Продукции маркируется с трех сторон: на двух непротивоположных боковых сторонах и сверху места. Маркировка должна быть нанесена по трафарету, четко, несмываемой краской на русском языке и включать следующее: - Наименование Грузополучателя; Станция (порт) назначения; - Контракт №; Спецификация №; Номер места и число мест в партии; - Вес нетто; Вес брутто; - Размер места в см (длина, ширина, высота).
Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», а также другие обозначения, необходимые в зависимости от специфики Продукции.
В тех случаях, когда единица Продукции состоит из нескольких мест, они должны вне зависимости от характера упаковки иметь следующую нумерацию: номер места проставляется дробью, числитель, который обозначает порядковый номер места, а знаменатель - общее число мест, в которых упакована или из которых состоит данная единица Продукции. На внешней стороне каждого места прикрепляется водонепроницаемый конверт, в который вложен один экземпляр упаковочного листа. Конверт должен быть покрыт металлической пластинкой, прибиваемой или привариваемой к месту Продукции. Второй экземпляр упаковочного листа должен быть вложен вместе с Продукцией, согласно п. 4.2. Контракта.
На негабаритных и тяжеловесных местах, а также на грузах в ящичной упаковке, вес которых превышает 500 кг, должно быть указано несмываемой краской на каждом грузовом месте расположение центра тяжести знаком + и буквами Ц.Т., а также должны быть указаны места захвата тросами.
В случае если Продукция по условиям транспортировки отгружается без упаковки, влагонепроницаемый конверт, в который вкладывается упаковочный лист, должен быть закрыт металлической пластиной, закрепленной непосредственно на металлических частях Продукции. Поставщик обязан возместить дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие у Покупателя в связи с поставкой Продукции не по адресу, указанному в Спецификации, вследствие неполноценной и неправильной маркировки.
Срок и условия отгрузки и поставки
Поставщик производит отгрузку Продукции со склада либо в ином, определенном Сторонами месте транспортом, согласованным с Покупателем письменно до начала отгрузки. Обязательство по поставке, передаче в собственность и доставке Продукции выполняется исключительно Поставщиком и/или третьими лицами, привлечение которых согласовано Покупателем. Поставка Продукции производится Поставщиком до места нахождения склада Покупателя (Грузополучателя).
Под партией Продукции следует понимать совокупность изделий, сгруппированных в соответствии с потребностью Покупателя в их одновременном получении и указанные в одной либо в нескольких Спецификациях. Поставка Продукции оформляется Спецификациями к Контракту, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон, с указанием номера партии отгружаемой Продукции и накладной по форме №ТОРГ-12, УПД.
Отгрузка/поставка части партии Продукции Поставщиком разрешена по предварительному письменному согласованию с Покупателем.
Датой поставки, а также датой перехода права собственности и риска случайной утраты или повреждения Продукции считается дата поступления Продукции на склад Покупателя и подписание Покупателем товаросопроводительных документов (товарно-транспортная накладная, УПД, железнодорожная накладная, накладная на перевозку груза в универсальном контейнере и т.п.).
Вместе с Продукцией Поставщик обязуется предоставить Покупателю необходимый комплект документации: товаросопроводительные документы, техническую документацию (пункт 7.2 Контракта), Спецификацию и другие документы, которые указываются в соответствующей Спецификации к настоящему Контракту, в том числе паспорт, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, чертежи Продукции, а также документы о комплектности (комплектовочный лист или комплектующую ведомость на составляющие сборочные единицы Продукции, либо иной документ, подтверждающий комплектность поставляемой Продукции).
Передача вышеуказанных документов Покупателю производится по Акту.
В случае приемки Покупателем Продукции при отгрузке и при отсутствии и (или) неверно составленной технической документации (её части), других документов, нарушения и (или) отсутствия тары, упаковки, маркировки Продукции, обнаружения некомплектной Продукции Покупатель не принимает подобную Продукцию и вправе взыскать с Поставщика пени за просрочку поставки.
В случае поставки Продукции без документации, предусмотренной в пункте 6.5. Контракта, поставка считается некомплектной, и срок гарантии исчисляется в этом случае со дня поступления полного комплекта документации в адрес, указанный Покупателем.
При отгрузке Продукции Поставщик уведомляет Покупателя о дате и месте отгрузки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемого срока и направляет Покупателю схему места отгрузки для утверждения. Покупатель подтверждает дату и место либо назначает другой срок и выдвигает требования относительно места отгрузки. Поставщик обязан учесть пожелания Покупателя относительно даты и места. В месте отгрузки Продукции должна быть техническая возможность для отгрузки: доступность для крановой техники и одновременно не менее 3х погрузчиков. Не позднее 72 часов после отгрузки Продукции Поставщик должен сообщить Покупателю по e-mail следующие данные: - номер настоящего Контракта; наименование отгруженной Продукции; - номера железнодорожных вагонов (номер рейса воздушного судна, наименование морского судна и порт отгрузки); номера контейнеров; - номера железнодорожных накладных (накладных при транспортировке другими видами транспорта); - дату отгрузки; стоимость отгруженной Продукции; - число мест; кубатуру; вес брутто и нетто. (применяется для поставки буровых установок и дорогостоящего оборудования).
После отгрузки Продукции с завода изготовителя Поставщик обязуется регулярно, но не реже одного раза в 15 дней (кроме случаев отсутствия существенных изменений по сравнению с предыдущим днём) направлять Покупателю «Уведомление об исполнении», содержащее достоверную и актуальную информацию о перевозке Продукции и ходе исполнения обязательств по п. 9.1., с приложением копий документов, необходимых для подтверждения такого исполнения* (применяется для поставки буровых установок и дорогостоящего оборудования). До перехода права собственности на Продукцию, Поставщик предоставит Покупателю подтверждение таможенных органов о полной таможенной очистке Продукции, и о своевременной и полной уплате соответствующих таможенных пошлин и налогов.
Продукция, поступившая без соответствующей технической документации, иных документов, не будет оплачена Поставщику, в отношении ее будут созданы условия по ответственному хранению с отнесением всех расходов на счет Поставщика до момента предоставления всего пакета необходимой технической документации.
Поставщик обязан восполнить недопоставленную Продукцию в течение 15 дней после истечения срока поставки недопоставленной Продукции. В случае нарушения данного срока Покупатель вправе отказаться от просроченной Продукции и приобрести недопоставленную Продукцию у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на её приобретение.
Досрочная поставка Продукции разрешена по предварительному письменному согласованию с Покупателем.
При обнаружении в поставленной Продукции (партии Продукции) части некачественной и (или) некомплектной Продукции, ее недопоставки, отсутствия технической документации либо её части, что влечет невозможность использования всей поставленной Продукции в целом, иных документов (согласно п. 6.5. Контракта), вся поставленная Продукция считается не полученной Покупателем до момента допоставки недостающей части Продукции / технической документации. В данном случае пени за просрочку поставки начисляются на стоимость всей Продукции, часть из которой невозможно использовать. По выбору Покупателя такая Продукция подлежит перемещению на ответственное хранение.
Окончание срока действия Контракта не прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки Продукции, а также обязанность по ее оплате, обязательство по предоставлению документации, согласно пунктам 6.5. и 7.2. Контракта, гарантийные обязательства Поставщика.
Порядок инспекции и приемки Продукции
Поставленная Продукция должна соответствовать по качеству и комплектности ГОСТу, иным (отраслевым и международным) стандартам и требованиям, а также лучшим мировым практикам (при несоответствии одних требований другим должны применяться более строгие), что должно подтверждаться прилагаемыми к Продукции сертификатами (паспортами) качества производителя Продукции, сопроводительными документами, упаковочными листами. Если требования не могут быть определены или допускают различное толкование, Поставщик должен заблаговременно письменно предоставить Покупателю обоснованные предложения по выбору применимых требований и может применять такие требования, только если они письменно согласованы с Покупателем. В случае непредоставления Покупателем ответа на такие предложения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения (или в иной срок, согласованный Сторонами) Поставщик вправе сам выбрать применимые требования (без ущерба для прав Покупателя на предъявление претензий - помимо прочего, по качеству и срокам).
Продукция должна сопровождаться необходимой технической документацией, в том числе: сертификатом качества (соответствия); паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке (руководством по эксплуатации); разрешением соответствующей компетентной государственной службы на применение Продукции и материалов в России (при условии, что такое разрешение требуется), согласно регламентам Таможенного союза. Продукция, считается поставленной «некомплектно» (с нарушением условий Контракта), если при отгрузке Поставщик не передал Покупателю весь необходимый комплект документации, указанный в пунктах 6.5. и 7.2. Контракта. Срок гарантии исчисляется в этом случае со дня поступления полного комплекта документации в адрес, указанный Покупателем.
Помимо документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Контракта, при поставке Продукции, произведенной за пределами Евразийского экономического союза, до момента отгрузки такой Продукции Поставщик направляет Покупателю копию таможенной декларации и/или оригинал письменного подтверждения таможенного органа Российской Федерации, оформленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о таможенном деле, свидетельствующие о приобретении такой Продукции статуса Продукции Евразийского экономического союза, в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. Непредставление Поставщиком таких документов Покупателю, дает последнему право отказаться от приемки Продукции у перевозчика и исполнения настоящего Контракта с применением к Поставщику санкций, предусмотренных ст. 9 и 10 настоящего Контракта.
Покупатель вправе инспектировать процесс изготовления, проверку качества каждого изделия Продукции в месте ее изготовления, все материалы и детали на их соответствие условиям Контракта, а также участвовать в испытаниях Продукции за счет Поставщика (и при этом не нести каких-либо дополнительных расходов). Покупатель вправе проводить инспекцию и контроль в несколько этапов:
согласование типов/марок Продукции, материалов, расположения элементов Продукции, схем различных систем и т.п.;
контроль процесса изготовления;
контроль за проведением проверочной/контрольной сборки Продукции на заводе-изготовителе и участие в испытаниях каждого изделия. Испытания должны проводиться по программе, разработанной Поставщиком и согласованной с Покупателем. Последний, вправе выдвигать свои требования к проведению испытаний и замечания во время их проведения.
(применяется для поставки буровых установок и дорогостоящего оборудования).
Поставщик оплачивает Покупателю все расходы по участию в инспектировании и испытаниях Продукции группой численностью не более 10 человек (в том числе авиаперелет и проживание в гостинице), а также оказывает специалистам Покупателя содействие в разрешении всех формальностей, связанных с их пребыванием и перемещением в местах проведения инспекций. О готовности Продукции к инспекции и испытаниям Поставщик в письменной форме сообщит Покупателю не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней до их начала; Покупатель должен своевременно уведомить Поставщика в письменной форме о своих представителях, назначенных для проведения инспекции и испытаний* (применяется для поставки буровых установок и дорогостоящего оборудования).
По завершении испытаний представители Сторон (совместно с представителями завода-изготовителя, если применимо) подпишут Акт о проведенных испытаниях, подтверждающий готовность Продукции к отгрузке. Если при испытаниях были обнаружены какие-либо дефекты, то они, а также сроки их устранения указываются в Акте о проведенных испытаниях. Данный Акт обязателен для подписания обеими Сторонами. Если одна из Сторон отказывается от подписания Акта, она должна изложить на нем особое мнение. Поставщик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в Акте, при этом, в случае поставки Продукции позже срока, согласованного Сторонами в Спецификации, начисляются пени за просрочку поставки.
Если Продукция, подвергшаяся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям технических условий, Покупатель может отказаться от неё, а Поставщик, по выбору Покупателя, должен заменить её (с начислением штрафных санкций за просрочку поставки) либо внести необходимые изменения в соответствии с техническими условиями (без дополнительных затрат Покупателя). Если при проведении испытаний на заводе-изготовителе были выявлены недостатки у Продукции либо ее части, Покупатель вправе отказаться и не принимать всю Продукцию полностью, если некачественная деталь влечет невозможность использования всей Продукции в целом.
Ни один пункт настоящей статьи 7 (независимо от степени участия Покупателя в контроле, испытаниях и инспекциях) не освобождает Поставщика от каких-либо обязательств по Контракту (включая, помимо прочих, связанных с качеством Продукции, гарантиями, сроками поставки).
Приемка поставленной/ отгруженной партии Продукции Покупателем может производиться частями по Акту приема – передачи. Товарная накладная по форме №ТОРГ-12 либо УПД, предоставляется вместе с последней частью партии Продукции.
Приемка Продукции по количеству, комплектности, по качеству производится Покупателем после завершения сборки, монтажа, установки Продукции, осуществления входного контроля и испытаний Продукции на площадке Покупателя следующими этапами:
Этап 1 - по количеству, комплектности:
Приемка Продукции по количеству, комплектности оформляется актом приемки, который подписывается представителем Поставщика и доверенным лицом Покупателя, действующим по доверенности на получение ТМЦ (в таком акте должны быть указан состав, и стоимость соответствующей части Продукции).
Поставщик несет ответственность за сохранность некомплектной Продукции, недопоставленной Продукции, в том числе поставленной свыше количества, утвержденного к поставке в Спецификации.
Этап 2 - по качеству:
Приемка по качеству производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Продукции на конечный пункт (склад Покупателя или место эксплуатации) после завершения сборки, монтажа, установки Продукции, осуществления входного контроля и испытаний Продукции на качество на площадке Покупателя в соответствии с применимыми требованиями (с учётом пункта 7.1. Контракта). По результатам входного контроля и испытаний на качество составляется Акт готовности Продукции к эксплуатации.
При неудовлетворительных результатах приемки Продукции, выявлении недостатков, некомплектности Продукции, Покупатель вправе заявить Поставщику рекламацию (представить рекламационный акт) о ненадлежащей поставке.
В случае выявления скрытых дефектов, иных существенных недостатков Продукции, Покупатель обязан создать соответствующую комиссию по расследованию указанных фактов. По результатам работы комиссии составляется Акт о выявленных дефектах Продукции и/или Акт о скрытых недостатках Продукции.
Претензии могут быть заявлены Покупателем Поставщику в отношении:
качества Продукции, на которое не предоставляется гарантия (включая нарушение комплектности или ассортимента), - не позднее тридцати дней с даты приемки Продукции по качеству;
качества Продукции, на которое предоставлена гарантия, - не позднее тридцати дней после истечения срока гарантии.
Представитель Поставщика за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения претензии прибывает по месту вызова для проведения расследования. По результатам расследования Стороны составляют двусторонний акт о выявлении дефектов Продукции. Данный Акт обязателен для подписания обеими Сторонами. Если одна из Сторон отказывается от подписания Акта, она должна изложить на нем особое мнение. В случае неявки представителей Поставщика в установленные сроки, Покупатель вправе в одностороннем порядке создать соответствующую комиссию по расследованию выявленных фактов. Акты комиссии, составленные в одностороннем порядке Покупателем, должны быть направлены Поставщику заказным письмом.
Покупатель обязан создать условия по ответственному хранению Продукции с выявленными недостатками на время, необходимое для явки представителя Поставщика для участия в работе комиссии по расследованию указанных фактов. По результатам работы комиссии составляется Акт о выявленных дефектах Продукции формы ОС-16 в двух экземплярах, один из которых хранится у Покупателя, другой у Поставщика. Данный Акт обязателен для подписания обеими Сторонами. Если одна из Сторон отказывается от подписания Акта, она должна изложить на нем особое мнение. В случае не подписания Стороной Акта и отсутствия письменного отказа, Акт считается подписанным в двухстороннем порядке в течение 3х дней с момента получения его Стороной.
При наличии разногласий между Поставщиком и Покупателем о характере и причинах дефектов и недостатков, выявленных при приёмках и/или в течение срока работы Продукции, Покупатель вправе привлечь для оценки качества независимую экспертную организацию (за счёт Поставщика, кроме случаев, когда экспертная организация сделает вывод о надлежащем качестве оцениваемой части Продукции). О планируемом привлечении экспертной организации Покупатель сообщит Поставщику не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до подписания с нею Контракта. Если в течение этих 5 (пяти) дней Поставщик не представит обоснованных письменных возражений относительно опыта или независимости такой организации, её кандидатура считается согласованной Поставщиком. Поставщик имеет право отклонить предложенную Покупателем кандидатуру экспертной организации не более одного раза. При отклонении эксперта Покупатель представляет Поставщику кандидатуру другой экспертной организации.
Сторона, в чьём владении находится Продукция, качество которой оценивается в соответствии с пунктом 7.14 Контракта, обязана обеспечить надлежащие условия для проведения такой оценки.
Результаты оценки, указанной в пункте 7.14 Контракта, являются окончательными и неоспоримыми для Сторон.
Претензии должны направляться Покупателем Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении, с обязательным приложением рекламационных актов, актов аварийных комиссаров, коносаментов, спецификаций, сертификатов качества (а при внутритарной недостаче - упаковочных листов), а также других документов, подтверждающих обоснованность претензии.
В случае неудовлетворительных результатов приемки, установлении существенных недостатков Продукции затраты Покупателя и издержки Поставщика на замену, ремонт, доукомплектование и возврат Продукции, а также иные расходы, понесенные Покупателем в связи с созданием Продукции условий по ответственному хранению, относятся на счет Поставщика.
Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, выявленных в период гарантийного срока, причиненных в процессе эксплуатации Продукции: в результате доукомплектования Продукции Покупателем (при отказе Поставщика устранить недостатки в установленный срок), произошедшей аварии (инциденте), несчастном случае (возмещения ущерба и морального вреда), причиненного работникам Покупателя (третьим лицам) и пр., в связи с несоответствием качества поставленной Продукции требованиям стандартов и условиям Контракта.
В случае несоответствия Продукции установленным в настоящем Контракте требованиям к качеству, комплектности, при отсутствии в момент поставки технической документации (пункты 6.5. и 7.2. Контракта), отгрузки/ поставки не новой Продукции (пункт 4.7. Контракта), Покупатель вправе отказаться от принятия данной Продукции и, во исполнение обязанности по обеспечению сохранности последней, переместить её на ответственное хранение. Поставщику направляется уведомление в течение 7-ми рабочих дней с момента обнаружения несоответствия Продукции условиям Контракта. При этом Продукция Покупателем не оплачивается. Все расходы, связанные с созданием Покупателем условий для ответственного хранения Продукции, относятся на счет Поставщика. Поставщик обязан оплатить их в течение 7-ми дней с момента получения требования Покупателя.
При создании Покупателем условий по ответственному хранению Продукции, Поставщик обязан по выбору Покупателя: заменить некачественную, не новую Продукцию, Продукцию с отсутствующей технической документацией, доукомплектовать Продукцию (произвести допоставку), либо устранить силами Поставщика недостатки Продукции.
Кроме того, Поставщик обязан вывезти Продукцию ненадлежащего качества или распорядиться ей в течение 30 (тридцати) дней с момента перемещения на ответственное хранение. Если Поставщик в течение указанного срока не вывезет, либо иным образом не распорядится Продукцией, Покупатель вправе продать её с возмещением всех причитающихся Поставщику расходов. Стоимость услуг по ответственному хранению составляет 1% от стоимости Продукции, принятой на ответственное хранение.
В случае приемки уже оплаченной Покупателем Продукции на ответственное хранение, Поставщик обязан возвратить Покупателю денежные средства в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования.
Покупатель вправе не принимать Продукцию, поставленную сверх количества, предусмотренного спецификацией(ями), без всякого возмещения Поставщику убытков.
Статья 8. Гарантии и заверения
С учётом пункта 7.1 Контракта, Поставщик гарантирует:
что поставляемая Продукция будет соответствовать: - заявленным заводом-изготовителем эксплуатационным характеристикам; - техническим условиям на изделия завода-изготовителя; - всем применимым к Продукции или отдельным комплектующим сертификатам соответствия стандартам качества; - правилам технической и безопасной эксплуатации.
правильность выбора и высокое качество материалов, применяемых для изготовления Продукции, безупречную обработку, и высокое качество технического исполнения и монтажа;
что комплектность поставляемой Продукции и переданной технической документации соответствует требованиям настоящего Контракта.
Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы Продукции оговаривается Сторонами в соответствующей спецификации по форме Приложения №2.
В течение гарантийного срока в случае выхода Продукции из строя либо её ненадлежащего функционирования Покупатель уведомляет об этом Поставщика, а представитель Поставщика за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней (со дня получения уведомления) прибывает по месту вызова для проведения расследования. По результатам расследования Стороны составляют двусторонний акт о выявлении брака Продукции. В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок либо его отказа от подписания указанного акта Покупатель имеет право подписать односторонний акт, который имеет ту же силу.
Если в период пуска и/или окончательных испытаний, и/или в течение сроков гарантии выявятся дефекты, неполнота, некомплектность Продукции и/или технической документации и/или их несоответствие условиям настоящего Контракта, то независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах Поставщика или его субпоставщиков, Поставщик немедленно, за свой счет, должен устранить все обнаруженные дефекты путем исправления либо замены дефектной Продукции или её частей новыми. В этом случае Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа как за просрочку поставки Продукции в размере, предусмотренном статьей 10 Контракта, считая с даты заявления претензий по день устранения дефекта, или поставки новых предметов взамен забракованных.
Замененная дефектная техническая документация, Продукция и/или части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных предметов, несет Поставщик.
Срок гарантии в отношении новой Продукции или её частей, поставленных взамен дефектных, устанавливается с даты ввода их в эксплуатацию.
Если Поставщик по требованию Покупателя без промедления не устранит заявленные дефекты, то Покупатель вправе устранить их сам за счет Поставщика, без ущерба для своих прав по гарантии, причем Поставщик обязан оплатить ремонт в сумме фактических расходов, но в пределах, нормальных для данного рода операций. Мелкие недостатки, не терпящие отсрочки и не требующие участия Поставщика в их устранении, исправляются Покупателем с отнесением на Поставщика фактических расходов, но в пределах, нормальных для данного рода операций.
Если актом будет установлено, что недостатки Продукции являются неустранимыми, Покупатель по своему усмотрению имеет право (а) потребовать от Поставщика замены в течение 20 (двадцати) календарных дней некачественной Продукции на Продукцию надлежащего качества, либо (б) приобрести замещающую Продукцию у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на приобретение, либо (в) отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы. При применении настоящего пункта Поставщик обязан за свой счет вывезти не подлежащую ремонту Продукцию с места её эксплуатации, и несет ответственность за все убытки Покупателя, связанные с ненадлежащим качеством Продукции.
Если иное не предусмотрено Контрактом, Поставщик гарантирует, что поставляемая по Контракту Продукция свободна от прав и притязаний третьих лиц, является новой, не восстановленной, не используемой ранее, соответствует представленным вместе с Продукцией товарно-сопроводительным документам и принадлежит Поставщику на праве собственности.
Каждая из Сторон обязуется и гарантирует другой Стороне, что не будет предлагать, обещать, предоставлять прямо или через посредников никаких денежных средств, имущества, услуг, имущественных прав, прочих выгод и привилегий работникам компаний, представителям органов власти, связанным с ними лицам, иным лицам в связи с Контрактом, а также будет воздерживаться от любых действий, которые могут быть квалифицированы как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным или служебным положением, либо иным образом нарушают требования законодательных и иных нормативных актов, в том числе антикоррупционных и аналогичных законов, а равно заверяет другую Сторону о том, что не совершала вышеназванных действий в связи с заключением Контракта. Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников, вовлеченных в реализацию Контракта, положения настоящего пункта. Каждая из сторон обязуется в письменной форме уведомлять другую Сторону обо всех ставших ей известными случаях нарушения требований настоящего пункта.
Поставщик заверяет Покупателя о том, что он:
соблюдает в своей деятельности основные принципы в сфере трудовых отношений и охраны окружающей среды, закрепленные в конвенциях ООН и Международной организации труда (МОТ), а также признает основные права человека и в своей деятельности руководствуется положениями Всеобщей декларации прав человека ООН;
начисляет работникам зарплату не ниже прожиточного минимума, предусмотренного в регионе;
своевременно и в полном объеме выплачивает вознаграждение своим работникам за труд;
является налоговым агентом, своевременно и в полном объеме отчисляет налоги в бюджет;
строит свою работу на основе уважения и поддержания традиций национальной терпимости и благожелательности, сохранения национальных и социальных традиций, ценностей, искусств и ремесел в районах деятельности, уважения религиозных верований работников и местного населения;
уважает права профсоюзов, включая права, закрепленные в базовых конвенциях МОТ, в том числе:
право каждого работника быть представленным профсоюзной организацией по его/ее собственному выбору и основные профсоюзные права, касающиеся свободы объединения и права на организацию работников в профсоюзы, а также право на ведение коллективных переговоров;
исключение любых форм принудительного и насильственного труда;
фактическое исключение детского труда;
поощрение и обеспечение равенства возможностей и отношения к работникам в сфере занятости, включая равное вознаграждение для женщин и мужчин за труд одинаковой ценности, а также недопущение дискриминации в области труда и занятости.
Покупатель вправе осуществлять проверки Поставщика на предмет соблюдения им социальных обязательств, а также осуществлять опрос работников Поставщика о своевременной выплате заработной платы.
Стороны определили, что вышеизложенные заверения имеют существенное значение для Покупателя и, соответственно, Покупатель при заключении, его исполнении или прекращении Контракта будет полагаться на данные заверения Поставщика.
Права и/или обязанности Поставщика по Контракту полностью или в какой-либо части не могут быть переуступлены (уступлены), отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или иным образом переданы третьим лицам без предварительного письменного согласия на то Покупателя, выраженное подписанием Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту. При нарушении Поставщиком условия о переуступке требования по денежному обязательству (цессия), денежного требования (факторинг) Покупатель имеет право требовать от Поставщика возмещения убытков и уплаты неустойки в размере 20% от суммы Контракта.
Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и иные документы), которые должны либо могут быть направлены в рамках Контракта или в связи с его исполнением, должны быть направлены с нарочным под расписку на копии, либо заказным письмом с уведомлением о доставке, либо телеграммой с уведомлением о вручении, либо через курьерские службы с подтверждением описи и доставки, соответственно в адреса или на номера, указанные в статье 17 Контракта, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Иные способы направления извещений (в том числе по электронной почте или факсу) не допускаются и не признаются имеющими юридическую силу. При изменении контактного адреса, Поставщик обязан в 5-дневный срок письменно уведомить об этом Покупателя, в противном случае все юридические значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими, при условии доставки по предыдущему, доведенному Поставщиком до Покупателя адресу.
Поставщик обязуется размещать в Личном кабинете контрагента правовые и финансовые документы при подписании настоящего Контракта или Дополнительного соглашения, но не реже чем раз в год обновлять справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Справка должна быть подписана электронной подписью, либо заверена печатью и подписью должностных лиц налоговых органов. При подписании настоящего Контракта или Дополнительного соглашения, но не реже чем раз в год Поставщик обязуется размещать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (Баланс и Отчет о финансовых результатах), налоговую отчетность (Декларацию по транспортному налогу (или УСН, или ЕНВД)), сведения о среднесписочной численности за год.
Поставщик обязуется уведомлять Покупателя в разумные сроки о произошедших с момента заключения Контракта изменениях в части: почтовых, платежных реквизитов, адреса местонахождения/ юридического адреса лица, наименования, наличия необходимых лицензий и прочих документов, необходимых для надлежащего исполнения Контракта, включая информацию о возбуждении арбитражным судом производства по делу о банкротстве.
Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемую Продукцию указывается в документах завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемую Продукцию не должен быть менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Продукции. В случаях, когда на Продукцию гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя, требования, связанные с недостатками Продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет с момента поставки Продукции.
Статья 9. Налоги, пошлины и таможенное оформление
Независимо от иных положений Контракта, Поставщик несет полную ответственность за: (а) надлежащее и своевременное исполнение в полном объёме обязательств в связи с получением любых согласований и/или разрешений компетентных государственных органов на поставку Продукции по настоящему Контракту, таможенной очисткой и оформлением Продукции (как в России, так и в иных странах) и с уплатой всех налогов, пошлин, сборов, любых иных обязательных платежей и связанных с этих расходов, а также (б) последствия (для Покупателя, его аффилированных компаний и их должностных лиц, далее совместно именуемых «Группа Покупателя») ненадлежащего исполнения Поставщиком таких обязательств.
Настоящим Поставщик гарантирует и заверяет, что оградит Группу Покупателя от ответственности и в кратчайшие сроки возместит ей убытки, вызванные полным или частичным неисполнением обязательств, указанных в настоящей Статье 9, включая, без ограничения: (а) расходы на услуги консультантов в связи с претензиями государственных органов, (б) суммы наложенных санкций, (в) любые потери в результате ареста, реквизиции, конфискации, изъятия, выемки или любых иных ограничений использования Продукции, (г) затраты на мероприятия по сопровождению действий государственных органов в отношении Группы Покупателя.
В случае допущенного нарушения Поставщиком обязательств по настоящей Статье 9 Покупатель вправе: (а) приостановить выплату полной стоимости Продукции и/или иных причитавшихся Поставщику сумм до получения такого Уведомления об исполнении, и (б) зарезервировать 25% от стоимости соответствующих частей Продукции в обеспечение компенсации возможных издержек, связанных с любыми ограничениями пользования Продукцией и иными мерами, которые могут применяться государственными органами в случае неисполнения Поставщиком обязательств, указанных в Статье 9, и (в) из средств, указанных в пп. (а) и (б), произвести компенсацию собственных издержек. Если таких средств будет недостаточно, чтобы покрыть издержки в полном объеме, то Поставщик обязуется произвести оплату в размере, необходимом для полной компенсации издержек, указанных в п.9.2., по требованию Покупателя в 10-дневный срок.
В случае претензий государственных органов к Покупателю в связи с неисполнением Поставщиком каких-либо обязательств по настоящему Контракту Поставщик обязуется, по запросам Покупателя, обеспечить: а) участие своих уполномоченных представителей (имеющих соответствующие компетенции и владеющих информацией по рассматриваемым вопросам) во всех встречах, заседаниях и любых иных мероприятиях с участием представителей госорганов (в том числе судов) и Покупателя, б) предоставление любых документов и выполнение любых иных действий, необходимых в связи с защитой Покупателя от таких претензий.
В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в настоящей Статье 9 Поставщик в каждом случае обязан будет (в течение 5 рабочих дней после требования Покупателя о неустойке) уплатить Покупателю неустойку по ставкам, указанным в 10.1, от стоимости Продукции и Покупатель вправе приостановить платежи, указанные в Статье 3 (Условия платежа), до устранения нарушений.
В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта Поставщик предоставит Покупателю гарантию материнской компании Поставщика на сумму, равную общей стоимости настоящего Контракта, обеспечивающую надлежащее исполнение обязательств, указанных в настоящей Статье 9, и действительную в отношении Продукции в течение 3 лет с даты её поставки (пункт применяется для поставки буровых установок и дорогостоящего оборудования).
Поставщик заверяет и обязуется нести полную ответственность за все налоги, пошлины, сборы и любые иные обязательные платежи, взимаемые с него, как в связи с настоящим Контрактом, так и независимо от него.
Статья 10.
Санкции
В случае просрочки поставки партии либо части партии Продукции, просрочки передачи какой-либо части документации, указанной в пунктах 3.1., 6.5., 7.2, 9.1. Контракта, Поставщик должен уплатить Покупателю пеню в размере 0,05% от стоимости соответствующей партии Продукции, (а) некомплектно поставленной и/или (б) несвоевременно поставленной и/или (в) поставленной с неполной документацией, за каждый день просрочки исполнения обязательств в течение первых 7 (семи) дней; и 0,08% за каждый последующий день просрочки исполнения обязательств.
В случае если просрочка исполнения обязательств Поставщиком превысит два месяца, Покупатель имеет право отказаться от Продукции и расторгнуть Контракт полностью или частично. При этом Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней возвращает Покупателю всю полученную авансом от последнего сумму, начисленные за просрочку поставки пени, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,05% от суммы аванса, за каждый день использования выплаченных авансом сумм.
За не извещение или несвоевременное извещение о произведенной отгрузке Продукции Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 0,05% от стоимости отгруженной Продукции.
В случае просрочки платежа за поставленную Продукцию, Покупатель несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ, проценты взимаются с Покупателя не более чем за 30 (тридцать) дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.
Несвоевременное предоставление Поставщиком документации, указанной в пунктах 6.5, 7.2. Контракта, или предоставление некорректно оформленной ее формы освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату Продукции.
Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Поставщик несет ответственность за последствия аварий, простоев и осложнений, возникших при производстве работ Покупателем с использованием некачественной Продукции и/или запасных частей, поставленных по Контракту, а также имеющих скрытые недостатки, дефекты, которые не могли быть обнаружены Покупателем при обычной приемке и проверке Продукции и были выявлены Покупателем в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования, или хранения Продукции (для целей настоящего пункта, ответственность включает, помимо прочего, обязательство возмещать все убытки Покупателя и ограждать его от претензий третьих лиц). При этом в случае обнаружения скрытых недостатков, Покупатель обязуется предоставить Поставщику документы (таковыми могут быть, помимо прочего, протоколы исследования, фото и видео), подтверждающие некачественную сборку, конструктивные недостатки, ненадлежащий материал, заводской брак и т.п.), составленные в результате расследования аварийной ситуации, проведённого Покупателем или привлечёнными им специалистами.
В случае если Продукция не принята по качеству, и/или имеет существенные недостатки (по признакам, установленным ст. 475 ГК РФ), скрытые дефекты, Поставщик обязан вернуть уплаченные за непринятую и/ или некачественную Продукцию денежные средства, уплатить на их сумму проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,05% за каждый день использования выплаченных Покупателем сумм, компенсировать Покупателю убытки, уплатить штраф за нарушение качества и комплектности поставленной Продукции в размере 10% от стоимости соответствующей Продукции, а также вывезти данную Продукцию в течение 10 рабочих дней с момента получения требования Покупателя.
Риски непринятия и неоплаты Продукции при ее отгрузке по ненадлежащим реквизитам лежат на Поставщике.
В случае если Поставщиком не выполнены обязательства по поставке Продукции, а также по замене некачественной Продукции, либо по доукомплектации Продукции в течение 20 (двадцати) дней с момента получения требования Покупателя, Покупатель вправе приобрести недопоставленную Продукцию у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых разумных расходов на их приобретение, включая НДС.
Поставщик обязан подписать и вернуть оригинал Спецификации не позднее 3-х дней со дня получения ее от Покупателя либо предоставить мотивированный отказ от подписания Спецификации в этот же срок. В случае нарушения Поставщиком срока подписания Спецификации Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десять) тысяч рублей за каждый день просрочки.
Одновременное применение санкций, предусмотренных пунктами 10.1. и 10.8. Контракта возможно в случае отказа Покупателя от приемки некачественной, некомплектной Продукции, Продукции без технической документации (её части), без товаросопроводительных документов.
За несвоевременное уведомление Покупателя об изменение банковских реквизитов, юридического и почтового адреса, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
В случае одностороннего отказа Поставщика от поставки Продукции (части Продукции) по подписанной Сторонами Спецификации в рамках настоящего Контракта, Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Продукции (части Продукции), указанной в Спецификации, поставлять которую Поставщик отказался в одностороннем порядке.
Поставщик обязан оплатить сумму убытков и/или неустойки (штрафа, пени) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя, указанный в статье 17 настоящего Контракта в течение 20 календарных дней с даты получения Поставщиком требования Покупателя о его уплате.
Поставщик ограждает Покупателя от убытков и гарантирует ему выплату возмещения по искам, а также убыткам и финансовым обязательствам (включая, судебные издержки и адвокатское вознаграждение) в связи с нарушением любого патента или патентов, в случае если такие иски будут заявлены против Покупателя каким-либо третьим лицом в результате использования Покупателем какой-либо Продукции, поставляемой по настоящему Контракту. В случае если Покупатель не сможет использовать поставленную по настоящему Контракту. Продукцию полностью или в части из-за судебного разбирательства, основанного на таком связанном с нарушением иске, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю убытки, вызванные невозможностью такого использования.
В случае поставки Продукции в неочищенных вагонах и контейнерах (как внутри так и на раме вагонов) при транспортировке Продукции железнодорожным транспортом, Поставщик возмещает Покупателю все затраты, связанные с очисткой и использованием вагонов, а также суммы штрафов, предъявленные ОАО «РЖД» за простой вагонов, связанный с увеличением времени на зачистку подвижного состава с предоставлением надлежаще заверенных копий первичных учетных документов (в т.ч. счетов-фактур), подтверждающих данные расходы.
Поставщик обязан своевременно и в установленном порядке предоставлять Покупателю всю указанную в Контракте первичную учетную, налоговую документацию (в т.ч. счета-фактуры, включая счета-фактуры на авансовые платежи при осуществлении предварительной оплаты) содержащую достоверные сведения с соблюдением всех требований, предусмотренных Контрактом и/или установленных действующими нормативными правовыми актами, к их оформлению.
При неисполнении Поставщиком указанных обязанностей Покупатель вправе принять одно или несколько из следующих решений:
- не принимать ненадлежащим образом оформленные первичные учетные и налоговые документы;
- не производить оплату до предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных первичных учетных и налоговых документов;
- взыскать с Поставщика сумму убытков, причиненных ему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа);
- взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,15% от цены Продукции, передаваемой по соответствующему акту, указанной в счете-фактуре, за каждый день просрочки предоставления надлежаще оформленных первичных учетных, налоговых документов (в т.ч. счетов-фактур включая счета-фактуры на авансовые платежи при осуществлении предварительной оплаты) сверх суммы убытков.
10.19. Поставщик ограждает Покупателя от убытков и гарантирует ему выплату возмещения по искам, а также убыткам и финансовым обязательствам (включая, судебные издержки и адвокатское вознаграждение) в связи с нарушением любого патента или патентов, в случае если такие иски будут заявлены против Покупателя каким-либо третьим лицом в результате использования Покупателем какой-либо Продукции, поставляемой по настоящему Контракту. В случае если Покупатель не сможет использовать поставленную по настоящему Контракту Продукцию полностью или в части из-за судебного разбирательства, основанного на таком связанном с нарушением иске, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю убытки, вызванные невозможностью такого использования.
Статья 11.
Невозможность исполнения Контракта
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемию, войну, национальные забастовки, акты правительственного запрещения экспорта или импорта, или другие обстоятельства, которые находятся вне контроля Сторон и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
Сроки исполнения их обязательств будут перенесены на период, равный тому, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств, должна немедленно по факсу или e-mail известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств по настоящему Контракту.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
Сертификат, выданный соответствующей Торговой Палатой, будет достаточным доказательством наступления таких обстоятельств и их продолжительности.
Если такие обстоятельства продлятся дольше, чем шесть месяцев, то любая Сторона будет вправе аннулировать весь Контракт или любую из его частей, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать компенсаций убытков, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы.
Обстоятельствами непреодолимой силы не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Сторон или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.
Обстоятельством непреодолимой силы не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.
Статья 12.
Арбитраж
Поставщик и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в связи с Контрактом, путем дружеских переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Претензии по фактам неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего Контракта должны быть оформлены в письменном виде и подлежат разрешению в срок не более 20 (двадцати) дней с даты получения претензии.
В случае возникновения спора между Сторонами о действительности электронной подписи или о подписании документа неуполномоченным лицом доказывание таких обстоятельств осуществляет Сторона, сделавшая подобное заявление.
В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, то все споры и разногласия, с исключением подсудности общим судам, подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке установленной подсудности в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемая по Контракту Продукция принадлежит ему на праве собственности, не продана третьим лицам, не состоит под арестом по решению суда, не является объектом спора, а передача Продукции и ее использование не нарушает права третьих лиц, в том числе их интеллектуальные права.
В случае предъявления третьими лицами к Покупателю претензий, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав, при использовании поставленной по Контракту Продукции, Поставщик принимает на себя обязанности по урегулированию таких претензий и компенсации Покупателю убытков, понесенных вследствие предъявления таких претензий.
Статья 13.
Срок действия Контракта
Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по ________________, а в части своих обязательств до полного их исполнения. Контракт может быть продлен на следующий срок по письменному соглашению Сторон.
Односторонний отказ Поставщика от исполнения Контракта полностью или частично / расторжение Контракта по инициативе Поставщика – не допускаются. В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта полностью или частично по инициативе Поставщика, Поставщик компенсирует Покупателю убытки, связанные с таким отказом / расторжением и уплачивает неустойку в размере 30% от общей стоимости Контракта. Убытки Покупателя взыскиваются в полном объеме сверх неустойки.
Контракт может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
по требованию Покупателя, в любое время, в одностороннем, внесудебном порядке, с уведомлением об этом Поставщика за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения, с оплатой части установленной цены пропорционально части выполненной поставки до даты расторжения Контракта.
по инициативе Покупателя, в одностороннем, внесудебном порядке, с уведомлением об этом Поставщика за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Контракта, без возмещения каких-либо расходов и убытков Поставщику, связанных с расторжением Контракта в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком следующих обязанностей по Контракту: - срыв Поставщиком сроков поставки Продукции по причинам, не зависящим от Покупателя (2 и более раза); - несоблюдение Поставщиком требований по качеству Продукции 2 и более раза.
При ограничении уставной правоспособности одной из Сторон в законном порядке, подаче в Арбитражный суд заявления о признании Стороны несостоятельной (банкротом); в связи с приостановлением деятельности Стороны в административном порядке, что повлечет для этой Стороны невозможность выполнять свои обязательства по настоящему Контракту.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
В случае прекращения действия настоящего Контракта по любым основаниям, все отношения, связанные с поставкой Продукции, поставка которых было начато Поставщиком в интересах Покупателя в течение срока действия настоящего Контракта, продолжают до их прекращения регулироваться условиями и положениями настоящего Контракта.
Статья 14. Электронный документооборот
14.1. Стороны дают взаимное согласие на применение в своих отношениях по настоящему договору средств электронного документооборота, с обязательным условием использования усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
14.2. Электронный обмен УПД между Сторонами производится при наличии технических возможностей, по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. Все электронные документы (счет-фактуры, ТОРГ-12, УПД) стороны подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью.
14.4. Стороны признают, что используемые ЭД, подписанные усиленной квалифицированной ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями Сторон, только при соблюдении порядка передачи ЭД, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
14.5. Электронные документы не дублируются на бумажном носителе.
14.6. В случае невозможности направления/получения УПД в электронном виде по техническим или иным причинам, Стороны уведомляют о невозможности направления/получения ЭД с указанием причин, и Исполнитель предоставляет УПД или счет-фактуру и ТОРГ-12 в сроки определенные пунктами 3.1. Договора на бумажном носителе.
14.7. Стороны применяют ЭДО при наличии технической возможности у каждой из Сторон, ЭДО имеет приоритет над передачей документов на бумажном носителе. Начало использования ЭДО подтверждается направлением Электронного документа в системе ЭДО одной из Сторон и соответствующим встречным действием другой Стороны, предусмотренным настоящим Договором.
14.8
Поставщик обязуется направить Покупателю по телекоммуникационным каналам связи ЭД в электронном виде не позднее 5 дней с момента отгрузки товара/перехода права собственности.
14.9.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления Исполнителем УПД обязан его подписать усиленной квалифицированной электронной подписью или отказать в подписи. При отказе от подписи Заказчик дополнительно в день отклонения документа предоставляет письменный мотивированный отказ с указанием причин отказа.
14.10.
Для целей исполнения Статьи 14 используется следующий глоссарий терминов:
•
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.
•
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - УКЭП в понимании Федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», которая:
-
получена в результате криптографического преобразования информации
с использованием ключа ЭП;
-
позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
-
позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
-
создается и проверяется с использованием средств ЭП, имеющих подтверждение соответствия требованиям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
-
ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате ЭП, выданном аккредитованным Удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного Удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования ЭП.
•
Электронный документооборот (ЭДО) - совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.
•
Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) - организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме с использованием электронной подписи.
•
Поясняющие документы – документы, дополняющие электронные счета-фактуры c дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) (ЭУПД) для детализации факта хозяйственной жизни, необходимые для согласования ЭУПД со стороны Исполнителя и Заказчика (скан-копии бумажных документов, расчеты, справки и т.д. без подписи и печати, а также иные виды документов в формате *, *).
•
Электронный документ (ЭД) – документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, который может быть подписан электронной подписью (ЭП) и сохранён на машинном носителе в виде файла соответствующего формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Особые условия
В порядке статьи 431.2 ГК РФ Поставщик гарантирует, что:
Является юридическим лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным в установленном порядке и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту нахождения юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, и в его состав не входят дисквалифицированные лица;
Заключение и исполнение настоящего Контракта не противоречит учредительным документам Поставщика;
Вся фактическая информация о юридическом лице/органах управления юридического лица, документы, представленные Поставщиком, являются достоверными на дату их представления, а также на дату заключения настоящего Контракта;
На дату заключения настоящего Контракта Поставщиком не было скрыто какой-либо информации/документов, что сделало бы предоставленную информацию/документы недостоверной и/или вводящей Покупателя в заблуждение умышленно или по неосторожности; не возбуждались судебное, арбитражное и/или административное производства в судах и/или иных государственных органах, которые могли бы привести к невозможности надлежащим образом и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации исполнять свои обязательства по настоящему Контракту;
Исполняет и соблюдает, равно как и исполнял и соблюдал требования законодательства Российской Федерации, в том числе, налогового;
Надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исчисляет и уплачивает налоги и сборы, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ведет бухгалтерский и налоговый учет, подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность;
У него отсутствует задолженность по уплате налогов (сборов), пени, налоговых санкций и/или иных обязательных платежей;
Имеет необходимые ресурсы (производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицированный персонал) для исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
В случае привлечения Поставщиком в целях исполнения своих обязательств по настоящему Контракту третьих лиц (субподрядчиков, продавцов, исполнителей) Поставщик гарантирует, что деятельность привлеченных третьих лиц не противоречит положениям, указанным в пунктах 15.1.1. – 15.1.9. статьи «Особые условия» настоящего Контракта, и осуществляется в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
Стороны определили, что указанные в пунктах 15.1. и 15.2. статьи «Особые условия» настоящего Контракта гарантии Поставщика имеют существенное значение для заключения настоящего Контракта, его исполнения или прекращения, и Покупатель полагается на предоставленные Поставщиком гарантии как на заверения об обстоятельствах в понимании статьи 431.2 ГК РФ.
В случае нарушения Поставщиком предоставленных и указанных в пунктах 15.1. и 15.2. статьи «Особые условия» настоящего Контракта гарантий (недостоверности данных заверений об обстоятельствах) он обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, в том числе, возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций, независимо от факта оспаривания Покупателем решения налогового органа в вышестоящем налоговом органе или в судебном порядке.
Размер убытков, возникших в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций, рассчитывается исходя из доначисленных на основании решения налогового органа Покупателю сумм налогов и (или) сумм налогов, в возмещении которых отказано Покупателю, а также соответствующих сумм пени и налоговых санкций.
Поставщик обязуется возместить убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем соответствующего письменного требования.
Подтверждением размера убытков, возникших в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций является заверенная Покупателем выписка из решения налогового органа в части, которая касается заявленного Покупателем требования о возмещении убытков.
В случае нарушения Поставщиком предоставленных и указанных в пунктах 15.1. и п.15.2. статьи «Особые условия» настоящего Контракта гарантий (недостоверности данных заверений об обстоятельствах) Покупатель вправе вместо возмещения убытков потребовать от Поставщика выплатить неустойку, а Поставщик обязуется выплатить неустойку.
Размер неустойки составляет 0,1 % от стоимости Продукции являющейся предметом исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Поставщик обязуется выплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем соответствующего письменного требования.
Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки Покупатель вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке.
В порядке статьи 406.1 ГК РФ Поставщик возмещает Покупателю все имущественные потери, возникшие в случае наступления после заключения настоящего Контракта следующих обстоятельств:
Отказ налоговых органов Покупателю в применении налоговых вычетов по НДС (возмещении НДС) по причинам, связанным с действиями (бездействием) Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц;
Предъявление налоговыми органами к Покупателю требований об уплате налогов (пени, налоговых санкций), обусловленных отказом Покупателю в применении налоговых вычетов по НДС по причинам, связанным с действиями (бездействием) Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц;
Предъявление налоговыми органами к Покупателю требований об уплате налогов (пени, налоговых санкций), обусловленных исключением затрат Покупателя на приобретение Продукции, исключением стоимости приобретенной Продукции из расходов для целей налогообложения прибыли по причинам, связанным с действиями (бездействием) Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц.
Имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных Покупателем на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов, и/или в возмещении которых Покупателю было отказано. При этом факт оспаривания решений, требований или актов проверок в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в связи с предъявления налоговыми органами к Покупателю указанных требований.
Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем соответствующего письменного требования, к которому будет приложена заверенная Покупателем выписка из решения налогового органа в части, которая касается заявленного Покупателем требования о возмещении имущественных потерь.
Поставщик обязуется обеспечить полноту и достоверность сведений и документов (Сканированный (электронный) образ Устава со всеми изменениями и дополнениями; Документ, подтверждающий полномочия руководителя (исполнительного органа) контрагента; Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; Сведения о цепочке учредителей или участников/акционеров, включая бенефициарных владельцев (собственников); Налоговые декларации в соответствии с применяемым режимом налогообложения; Бухгалтерскую (финансовую) отчетность), их незамедлительную актуализацию в Личном кабинете контрагента. находящемся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу https://lukoil.ru/Company/contractorpa (далее – Личный кабинет контрагента).
В случае нарушения Поставщиком обязательств по размещению и обеспечению актуальности размещенных документов в Личном кабинете контрагента, указанных в настоящем пункте Контракта документов, Покупатель вправе:
Запросить (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте и т.п.) у Поставщика данные документы и прочие сведения, а Поставщик обязан их представить в течение 10 рабочих дней от даты запроса или обоснованный/мотивированный отказ;
В одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке, а равно без соблюдения досудебного (предарбитражного) претензионного порядка урегулирования споров, отказаться от исполнения настоящего Контракта путем направления Поставщику соответствующего уведомления без возложения на Покупателя какой-либо ответственности за такой отказ и без возмещения каких-либо убытков Поставщику. Контракт в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в самом таком уведомлении не указан иной срок.
В случае, если Поставщиком привлекаются для исполнения обязательств по Контракту субподрядчики, Поставщик должен обеспечить регистрацию привлекаемых субподрядчиков в Личном кабинете контрагента, а также размещение и обеспечение актуальности размещенных документов, указанных в настоящем пункте Контракта.
В случае отсутствия в Личном кабинете контрагента - субподрядчика указанных в настоящем пункте Контракта документов либо наличие их неактуальной версии, Покупатель вправе:
не согласовывать его как субподрядчика и/или не допускать к выполнению работ;
отказаться в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке от исполнения настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего пункта Контракта. Поставщик обязан предоставить в течение 10 рабочих дней от даты запроса со стороны Покупателя разъясняющие документы и пояснения о причинах отнесения контрагента к следующему лицу:
не зарегистрированному в порядке, установленном Российским законодательством;
находящемся в процессе ликвидации или, в отношении которого возбуждено производство по делу о банкротстве/проводятся процедуры по банкротству, либо подано заявление о банкротстве и ликвидации;
у которого наложен арест на такие акции, доли или активы, арест которых несет риск невыполнения обязательств по предмету тендера/Контракту;
в отношении которого введено административное приостановление деятельности;
которое находится в списке организаций, по которым в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности, сведения об исключении из ЕГРЮЛ, сведения о ликвидации, сведения о недействительности/ошибочности регистрации;
по которому имеется нулевое значение по уплаченным налогам за последний доступный год (https://pb.nalog.ru/);
по которому отсутствует информация о текущих собственниках контрагента по данным ЕГРЮЛ (кроме акционерных обществ) (https://egrul.nalog.ru/index.html);
включенному в Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) (http://fas.gov.ru/opendata/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьrnp);
в отношении которого имеются сведения о его причастности к сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по данным из негативных списков Росфинмониторинга (https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list и https://www.fedsfm.ru/documents/omu-list);
в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), включенные в реестр дисквалифицированных лиц ФНС России (https://service.nalog.ru/disqualified.do и https://www.nalog.gov.ru/opendata/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьregisterdisqualified/);
в отношении которого внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;
в отношении которого регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), являющиеся руководителем (учредителем) иных юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами выявлены факты недостоверности сведений о руководителе (учредителе).
Покупатель вправе в случае отсутствии ответа и/или отказа Поставщика в предоставлении указанных выше документов и/или разъяснений либо если документы и/или разъяснения не подтвердят ошибочность отнесения Поставщика к вышеуказанным лицам принять решение в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке, а равно без соблюдения досудебного (предарбитражного) претензионного порядка урегулирования споров, отказаться от исполнения настоящего Контракта путем направления Поставщику соответствующего уведомления без возложения на Покупателя какой-либо ответственности за такой отказ и без возмещения каких-либо убытков Поставщику. Контракт в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в самом таком уведомлении не указан иной срок.
Статья 16.
Общие положения
Все Приложения и Дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
Изменения и дополнения настоящего Контракта действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
После подписания Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
Факсимильные подписи и печати в настоящем Контракте не приравниваются к оригинальным и не имеют равную юридическую силу для каждой из сторон при разрешении споров, а также при урегулировании разногласий в судебном порядке.
Вся информация в связи с Контрактом, предоставленная или полученная Сторонами и помеченная как конфиденциальная, считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия Сторон. Стороны соглашаются с тем, что содержание Контракта является конфиденциальной информацией. Требования о получении письменного согласия другой Стороны для сообщения информации третьим лицам не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которую необходимо опубликовать или предоставить в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, при условии, что предоставляющая информацию Сторона заранее уведомит другую Сторону о таких требованиях и о содержании информации, которую предлагается опубликовать или предоставить в соответствии с таким требованием. Сторона, нарушившая данные обязательства возмещает другой стороне причиненные убытки в полном объеме. Условия конфиденциальности в отношении настоящего Контракта сохраняют свою силу в течение 5 лет после прекращения действия Контракта.
В кратчайшие сроки после подписания Контракта каждая из Сторон предоставит другой копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, учредительного Контракта и Устава, а также документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа, почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, адрес местонахождения, наименование и прочие документы, необходимые для надлежащего оформления Контракта и последующих Спецификаций к нему, в соответствии с законодательством РФ. В случае изменения/прекращения полномочий исполнительного органа у одной из Сторон она должна уведомить об этом другую Сторону не позднее трех дней с даты принятия такого решения органами управления. Поставщик каждый год направляет Покупателю копию Выписки из ЕГРЮЛ.
Стороны признают, что, если в ходе исполнения Контракта будет выявлено, что сделка будет признана контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации, Поставщик обязуется предоставить в адрес Покупателя информацию, необходимую для подготовки документации, подтверждающей соответствие рыночному уровню цены по совершенной контролируемой сделке в соответствии с положениями статьи 105.15 Налогового кодекса Российской Федерации».
Во всем ином, что не предусмотрено Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации
Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения:
Приложение №1 – Перечень Продукции
Приложение №2 – Форма Спецификации
Приложение №3 – Форма Акта сверки.
Статья 17.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
