Тендер - Закупка расходных материалов (моторные, трансмиссионные масла и антифризы) для технического обслуживания автомобилей №268916250

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• спецификация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными+Р13-т050888Масло трансмиссионное8Литр;^кубический дециметр1 1759 400,00 - Посмотреть таблицу с данными+Р13-т050887Масло трансмиссионное7Литр;^кубический дециметр5003 500,00 - Посмотреть таблицу с данными+Р13-т050886Масло трансмиссионное синтетическое3Литр;^кубический дециметр320960,00 - Посмотреть таблицу с данными+Р13-т050885Масло моторное56Литр;^кубический дециметр70039 200,00 - Посмотреть таблицу с данными+Р13-т050884Масло моторное34Литр;^кубический дециметр70023 800,00 - Посмотреть таблицу с данными+Р13-т050883Масло моторное30Литр;^кубический дециметр58017 400,00 - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
x

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымипроект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КОНТРАКТ

на поставку товаров для государственных нужд

«___» ___________ 2024 г. №

г. Саранск

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Мордовия», действующее от имени Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику расходные материалы (моторные, трансмиссионные масла и антифризы) для технического обслуживания служебных автомобилей для нужд ГОСУКС Республики Мордовия, (далее-Товар), а Государственный заказчик обязуется принять его и обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, либо по его указанию иному лицу, Товар, наименование, количество, номенклатура (ассортимент), стоимость которого указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За поставленный товар согласно настоящему контракту Государственный заказчик уплачивает Поставщику ________________ руб. _________ коп., (включая НДС________ руб. (____)____ коп. или НДС не облагается с указанием основания).

2.2. В стоимость товара включены налоги, взимаемые до момента передачи товара Государственному заказчику, стоимость тары, упаковки, доставки, погрузки-разгрузки, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по контракту.

2.3. Оплата в размере 100 процентов цены контракта производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после получения товара, выполнения погрузки-разгрузки, подписания Государственным заказчиком товарной накладной (УПД), акта приемки-передачи товара.

2.4. Источник финансирования: Республиканский бюджет Республики Мордовия.

2.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2. настоящего контракта.

2.6. Государственный заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. Государственный заказчик перечисляет в установленном порядке суммы неустоек (штрафов, пеней) в доход республиканского бюджета Республики Мордовия на основании платежного документа, оформленного Государственным заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.7. Государственный заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Поставщику на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

Товар должен соответствовать действующим стандартам РФ, российским гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, выдерживать эксплуатационные нагрузки в течение гарантийного срока эксплуатации, иметь сертификаты (декларации о соответствии), которые оформляются в установленном законом порядке, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации поставляемый товар подлежит обязательной сертификации или подтверждение соответствии которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.2. На все виды поставленного товара Поставщик представляет Государственному заказчику сертификаты или декларации о соответствии и (или) приложения к товаросопроводительным документам, содержащие сведения о сертификации (декларировании) (номер, срок действия, орган выдавший), в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации поставляемый товар подлежит обязательной сертификации или подтверждение соответствии которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Государственному заказчику при передаче товара.

3.3. Количество товара должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

3.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее чем гарантия Производителя. Гарантия Производителя на товар 5 лет с даты его изготовления. Остаточный срок годности товара на момент его поставки не менее 12 месяцев.

3.5. Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.

3.6. В случае выявления недостатков в товаре в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3.4. настоящего контракта Государственный заказчик извещает Поставщика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении. Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Поставщик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения стоимости контракта устранить недостатки товара, в т.ч. заменить товар ненадлежащего качества или безвозмездно устранить недостатки товара. В случае отказа Поставщика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Поставщика. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Товар поставляется Государственному заказчику по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту). Приемка Государственным заказчиком поставляемого Товара на соответствие его количества, комплектности и качества требованиям, установленным контрактом, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Доставка товара производится транспортом Поставщика, в упаковке производителя до места поставки, с выполнением погрузо-разгрузочных работ.

4.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии с режимом работы Государственного заказчика, а также с учетом общегосударственных праздников. Поставка Товара в иное время осуществляется только после согласования с Государственным заказчиком.

4.3. Поставка Товара, его погрузка-разгрузка осуществляется Поставщиком в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

4.4. Адрес поставки товаров: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 97.

4.5. Поставщик обязан укомплектовать товар следующими документами на русском языке:

выданными уполномоченными организациями, заверенными печатью Поставщика сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации поставляемый товар подлежит обязательной сертификации или подтверждение соответствии которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии;

гарантийными талонами;

3) счетами-фактурами (счетами);

4) иными документами, предусмотренными действующим законодательством в отношении товара и/или прилагаемыми производителем (инструкциями по сборке, эксплуатации, паспортами и т.д.)

4.6. В день поставки Товара Поставщик передает Государственному заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра Акта приемки - передачи Товара (по форме указанной в Приложении №2 к настоящему контракту), два экземпляра товарной накладной (УПД), один экземпляр счета-фактуры (счета).

4.7. Приемка поставленного Товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется представителем Государственного заказчика с обязательным присутствием представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. Если у Государственного заказчика отсутствуют претензии к количеству, комплектности и качеству поставленного Товара, Государственным заказчиком подписывается Акт приемки - передачи Товара.

4.8. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, в части его соответствия условиям Контракта Государственный заказчик своими силами или с привлечением экспертов, экспертной организации проводит экспертизу. Срок приемки поставленного Товара, рассчитан с учетом проведения Государственным заказчиком экспертизы.

4.9. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

4.10. При обнаружении недостатков в товаре, препятствующих его приемке, Государственный заказчик в течение срока, указанного в п. 4.7. настоящего контракта направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки поставленного Товара, с указанием недостатков и сроков их устранения.

4.11. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара.

5.ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

5.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Государственному заказчику с даты поставки товара.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Государственный заказчик обязан:

6.1.1 осуществить осмотр передаваемых Товаров в месте их передачи;

6.1.2 проверить количество и качество принятых Товаров в срок, указанный в п.4.7 настоящего контракта;

6.1.3 обеспечить своевременную приемку поставленного Товара;

6.1.4 провести экспертизу предоставленных Поставщиком Товаров в части его соответствия условиям контракта в порядке и сроки, предусмотренные п.4.8 настоящего контракта;

6.1.5 произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

6.1.6 в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта уведомить Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

6.1.7 отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. В случае повторного нарушения поставщиком условий настоящего контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа данное правило не применяется.

6.2. Государственный заказчик имеет право:

6.2.1 требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего контракта и сопроводительными документами в установленный срок;

6.2.2 письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо в течение гарантийного срока;

6.2.3 запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего контракта документацию и информацию;

6.2.4 отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена, уведомив об этом Поставщика.

6.2.5 отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены;

6.2.6 полностью или частично отказаться от Товара, поставка которого предусмотрена настоящим контрактом, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом;

6.2.7 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.3. Поставщик обязан:

6.3.1 извещать надлежащим образом Государственного заказчика о готовности Товара к отгрузке;

6.3.2 передать Государственному заказчику Товар на условиях настоящего контракта;

6.3.3 обеспечить участие своего представителя в приемке Товара;

6.3.4 выполнить поставку и погрузо-разгрузочные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

6.3.5 произвести уборку упаковки и мусора в течение 2 дней со дня поставки товара;

6.3.6 одновременно с поставкой Товара передать Государственному заказчику документы, указанные в п. 4.5. настоящего контракта;

6.3.7 своими силами и за свой счет устранить допущенные недостатки при поставке Товара в срок, указанный в мотивированном отказе от приемки поставленного товара;

6.3.8 в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта уведомить Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, в порядке установленным Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

6.3.9 отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия Поставщиком указанного решения.

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1 требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания Товарной накладной (УПД), акта приемки – передачи товара в установленные настоящим контрактом сроки;

6.4.2 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.5. За поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном п. 7.4. настоящего контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.7. По условиям настоящего контракта к обязательствам, не имеющим стоимостного выражения, относятся:

- прибытие уполномоченного представителя Поставщика для участия в составлении акта о выявленных дефектах, указанного в пункте 3.6. настоящего контракта.

- представление сопроводительных документов на товар, указанных в п.4.5. настоящего контракта.

- уборка упаковки и мусора.

7.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком и за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливается постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063".

7.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

7.13. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Внесение изменений в настоящий контракт производится в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

8.3. По согласованию Государственного заказчика с Поставщиком при исполнении контракта допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

8.4. Любая договоренность между Сторонами, предусмотренная условиями настоящего контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.

8.5. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. В случае расторжения контракта в одностороннем порядке контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны от его исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, решения государственных органов, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

9.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1. контракта продлевает срок исполнения обязательств по контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 30 (Тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения контракта, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Республики Мордовия.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) дней от даты ее получения. Соблюдение претензионного порядка является обязательным.

10.3. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

10.4. Изменения и дополнения к контракту совершаются только в письменной форме в виде Дополнительных соглашений к настоящему контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Дополнительные соглашения, направленные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу. Стороны также договорились, что в течение 2 (двух) дней с момента направления дополнительных соглашений посредством факсимильной связи, они обязаны произвести обмен оригиналами. Приложения к настоящему контракту являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.

10.5. Поставщик подтверждает, что соответствует единым требованиям, установленным ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ __________ от « »__________2024 г.

Спецификация

г. Саранск «____ » __________ 2024 г.

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Мордовия», действующее от имени Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящую спецификацию о нижеследующем:

«Поставщик» поставляет, а «Государственный заказчик» принимает и оплачивает товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Всего на сумму:

Примечание. После определения победителя процедуры закупки Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения процедуры закупки. Итоговая стоимость каждой позиции товара пересчитывается заказчиком пропорционально коэффициенту снижения от цены позиции товара, рассчитанной при определении начальной (максимальной) цены контракта. Полученная итоговая стоимость позиций товара и общая итоговая цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого победителю определения поставщика (согласно письму Минфина России от 30 июля 2020 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/66822).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту

№ _____ от «___» __________ 2024 г.

ФОРМА

Акт

приемки-передачи товара

г. Саранск «_____» ______________ 20___ г.

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (ГОСУКС Республики Мордовия), действующее от имени Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице______________________,действующего на основании ________________, с одной стороны,

и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании________________________________________, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт приемки-передачи товара (далее – акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом №__________ от «___» __________ 20__ г. (далее – контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке расходных материалов для нужд ГОСУКС, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество, комплектность, количество товаров соответствует (не соответствует) требованиям контракта ______________________________________________________________________________

3. Недостатки товаров выявлены/не выявлены _____________________________________________________

4. Стоимость поставленных Поставщиком товаров составляет ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. В связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком обязательств по контракту Государственный заказчик уменьшает оплату на сумму _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, с перечислением указанной суммы в республиканский бюджет Республики Мордовия. Расчет и обоснование начисленной суммы неустойки (пени, штрафа) является приложением к настоящему акту. (Данный пункт заполняется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по контракту и принятия Государственным заказчиком решения об удержании суммы неустойки из оплаты по контракту).

6. Сумма, подлежащая оплате Поставщику, составляет _________________________________________

7. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, три экземпляра Государственному заказчику, один экземпляр Поставщику.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

Государственный заказчик Поставщик

___________________________ _____________________________

«___»_______________ 20 ___ года «___»______________ 20____ года