Тендер - Закупка материалов для дорожной разметки №294850634

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

02_Анализ_рынка_Краска

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Брянскавтодор»

___________В. В. Ерошенко

«___» ___________2025 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по изучению конъюнктуры рынка

для заключения договора на закупку
материалов для дорожной разметки

Брянск 2025 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

1. Законодательное регулирование, способ закупки:

Акционерное общество «Брянскавтодор» (далее – АО «Брянскавтодор», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом (посредством) – электронной торговой площадки для частного бизнеса «Росэлторг.Бизнес» АО «Единая электронная торговая площадка» (https://business.roseltorg.ru/) на закупку материалов для дорожной разметки (далее по тексту – закупка).

Настоящая процедура закупки не является торгами, её проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура закупки также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Информационное сообщение о закупке не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно настоящая закупка не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный электронной подписью, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Заявка на участие в закупке (далее также – Заявка) – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены Положением и настоящим Информационным сообщением, предоставляемый Заказчику Участником в порядке, предусмотренном Положением, Регламентом работы ЭП и настоящим Информационным сообщением, в целях участия в закупке.

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от «14» июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом
от «14» июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Участник закупки для участия в неконкурентной закупке подает заявку на участие в неконкурентной закупке или иной предусмотренный положением о закупке для направления заказчику документ (далее - заявка на участие в неконкурентной закупке), для участия в конкурентной закупке подает заявку на участие в конкурентной закупке (далее при совместном упоминании - заявка на участие в закупке).

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в Информационном сообщении.

Участник несёт все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации (информации), а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к закупке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Информация о заказчике (фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ЭП):

Акционерное общество «Брянскавтодор» (АО «Брянскавтодор»).

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Дуки, 80, оф. 414.

Почтовый адрес:241050, г. Брянск, ул. Дуки, 80, оф. 414.

Контактное лицо Заказчика: Куцаева Елена Владимировна

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Номер контактного телефона: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; факс: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Контактное лицо Заказчика по вопросам Технического задания: Сушков Дмитрий Александрович.

Номер контактного телефона: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование ЭП: АО «Единая электронная торговая площадка».

Адрес ЭП: https://business.roseltorg.ru/.

Официальный язык закупки: Русский.

3. Предмет закупки. Предмет договора, количество поставляемого Товара, объём выполняемых Работ, оказываемых Услуг:

Установлены в «Проекте договора» и «Техническом задании» настоящего Информационного сообщения о закупке.

4. Требования к качеству, техническим и иным характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг, объёмам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

Установлены в «Проекте договора» и «Техническом задании» настоящего Информационного сообщения о закупке.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора и цене единицы товара, работы, услуги:

Цена договора (с НДС 20%):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (Тридцать четыре миллиона сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Лот является неделимым.

Поставка партий Товара осуществляется Поставщиком по письменным заявкам Заказчика, направляемым Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика. При этом установление такой цены не налагает на АО «Брянскавтодор» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме, соответствующем данной сумме.

6. Порядок формирования цены договора (цены Лота):

Установлены в «Проекте договора», «Техническом задании» и «Обосновании НМЦД» настоящего Информационного сообщения о закупке.

В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на доставку Товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы, пошлины, расходы по страхованию и другие обязательные платежи, стоимость упаковки (тары) Товара, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):

Российский рубль.

8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора:

Не применяется.

9. Возможность Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объём работ, объём услуг при заключении или в ходе исполнения договора:

Заказчик в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объём предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён договор в объёме, указанном в Информационном сообщении о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором.

10. Дата и время начала и окончания отбора предложений.

Дата начала отбора предложений: день и время размещения Информационного сообщения о закупке «27» марта 2025 года;

Дата и время окончания отбора предложений: последний день срока подачи Заявок:
«01» апреля 2025 года▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (время московское).

11. Порядок подачи заявок на участие в закупке, документы, включаемые Участником закупки в состав Заявки (требования к содержанию Заявки)

Заявка на участие в закупке в качестве приложений должна содержать следующие документы:

А) Анкета Участника закупки (Форма 1);

Б) Предложение о цене договора (Форма 2);

В) Копию Бухгалтерского баланса (Формы № 1,2 по ОКУД) на последнюю отчетную дату, последний отчетный год с отметкой налогового органа, заверенную печатью организации;

Д) Копию налоговой декларации (НДС, прибыль) на последнюю отчетную дату с подтверждением сдачи отчёта в налоговую (квитанция, заверенная печатью организации);

Е) Копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (декларация по УСН) на последнюю отчетную дату (предоставляется при применении упрощенной системы налогообложения).

Ж) Сведения о численности сотрудников за последний отчетный период.

З) Документы, подтверждающие юридический адрес участника.

Предложение Участника в отношении предмета закупки: сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, а также указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверной информации и документов, подтверждающих страну происхождения товаров, указанную в заявке на участие в закупке. В случаях, предусмотренных Информационным сообщением о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, работам, услугам, и других условий договора.

Участник вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Приведённые выше сведения рекомендуется представить в соответствии с Формами, указанными в Разделе «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ» настоящего Информационного сообщения о закупке;

12. Оценка и сопоставление заявок

Оценка и сопоставление осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в Информационном сообщении о закупке. Критерием оценки и сопоставления Заявок является «Цена договора».

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации участник размещения закупки применяет специальный налоговый режим, необходимо указать основание освобождения от уплаты НДС и приложить документ, подтверждающий право на применение специального налогового режима.

Участник закупки должен указать не нулевую цену по всем позициям (номенклатурам) предмета закупки, указанную в «Спецификации» (Техническом задании)». Наличие нулевой цены по любой позиции (номенклатуре) предмета закупки означает невозможность участника закупки поставить (выполнить) данную позицию (номенклатуру) предмета закупки, в связи с чем, заявки с нулевыми ценами позиций (номенклатур) предмета закупки будут признаны не соответствующими требованиям Информационного сообщения о закупке и исключены из рассмотрения и дальнейшего участия в процедуре закупки.

13. Предоставление национального режима при осуществлении закупок.

При осуществлении закупки предоставляется национальный режим в соответствии с ст. 3.1-4
Закона №223-ФЗ.

14. Возможность отменить проведение закупки

Заказчик имеет право отказаться от проведения закупки по изучению конъюнктуры рынка для заключения договора на любой стадии его проведения. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками закупок об отмене закупки.

Техническое задание (основные условия)

(более подробные условия представлены в проекте договора)

Места поставки Товара:

– Брянский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 76;

– Климовский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., п. Климово, ул. Брянская, д. 58;

– Унечский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Унеча, ул. Гомельская, д. 2.

Срок поставки Товара: с момента подписания Сторонами настоящего Договора
по «30» ноября 2025 года. Поставка партий Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней по письменным заявкам Заказчика, направляемым Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Стороны договорились о том, что заявка считается принятой к исполнению Поставщиком в момент ее направления Заказчиком.

Оплата поставленного Товара производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон надлежаще оформленных документов.

Спецификация (Техническое задание)

на закупку материалов для дорожной разметки

- Посмотреть таблицу с данными

Технические требования к Товару

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(обязательно для заполнения)

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Не допускается удаление текста из формы, кроме текста, написанного курсивом.

Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Участником.

2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

(обязательно для заполнения)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

на закупку материалов для дорожной разметки

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира: Республика Беларусь.

Производитель: ООО «СТиМ» (Республика Беларусь).

Технические требования к Товару

- Посмотреть таблицу с данными

*Примечание:

Участник закупки должен указать цену по всем позициям в соответствии с адресами поставки по каждому грузополучателю. Цена за единицу товара не должна превышать цену, установленную в Разделе 2 «Спецификация (Техническое задание)», Разделе 4 «Обоснование НМЦД»

Участник закупки должен указать не нулевую цену по всем позициям (номенклатурам) предмета закупки, указанную в Спецификации («Техническое задание»). Наличие нулевой цены по любой позиции (номенклатуре) предмета закупки означает невозможность участника закупки поставить (выполнить) данную позицию (номенклатуру) предмета закупки, в связи с чем, заявки с нулевыми ценами позиций (номенклатур) предмета закупки будут признаны не соответствующими требованиям Извещения о закупке и исключены из рассмотрения и дальнейшего участия в процедуре.

_______________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)

Обоснование НМЦД

Предмет закупки: Закупка материалов для дорожной разметки (далее – «Товар»).

Используемый метод определения НМЦД: метод анализ рынка (изучение конъюнктуры рынка).

Направлен запрос (запросы) потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о предоставлении ценовой информации, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

На основании проведенного анализа рынка и расчётов, НМЦД составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (Тридцать четыре миллиона сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Проект_договора_(1) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №________

город Брянск «___» __________ 2025 года

Акционерное общество «Брянскавтодор» (сокращенное наименование – АО «Брянскавтодор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ерошенко Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ (сокращенное наименование – _________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является закупка материалов для дорожной разметки (далее – Товар).
1.2. Поставщик обязуется передать Товар в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется его принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена единицы Товара приведены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Место, сроки, условия поставки и приемки товара
2.1. Места поставки Товара:
– Брянский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 76;
– Климовский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., п. Климово, ул. Брянская, д. 58;
– Унечский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Унеча, ул. Гомельская, д. 2.
Конкретные места поставки партий Товара указываются в заявках Заказчика.
2.2. Поставщик производит доставку Товара Заказчику собственным автотранспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает выгрузку Товара в местах поставки, указанных в п. 2.1 настоящего Договора. Датой поставки является дата фактического поступления Товара по адресам, указанным в заявках Заказчика.
2.3. Поставка партий Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней по письменным заявкам Заказчика, направляемым Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Стороны договорились о том, что заявка считается принятой к исполнению Поставщиком в момент ее направления Заказчиком.
Срок поставки Товара: с момента подписания Сторонами настоящего Договора по «30» ноября 2025 года.
2.4. Грузополучателями Товара по настоящему Договору являются филиалы Заказчика:
– Брянский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 76, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
– Климовский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., п. Климово, ул. Брянская, д. 58, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
– Унечский ДРСУч АО «Брянскавтодор»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Унеча, ул. Гомельская, д. 2, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
2.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном настоящим Договором и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.
2.6. Поставщик письменно уведомляет Заказчика о готовности Товара к поставке и согласовывает с Заказчиком точное время и дату поставки.
2.7. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Упаковка невозвратная.
2.8. В момент поставки партии Товара Поставщик обязан передать Заказчику:
а) товарные накладные (два экземпляра), счета-фактуры (один экземпляр) (или УПД в двух экземплярах) в формате документа на бумажном носителе или в формате электронного документа в соответствии с соглашением об электронном документообороте от «___» _________ 202_ года.
В них указать следующие данные:
– плательщик: АО «Брянскавтодор»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Брянск, ул. Дуки, д. 80, оф. 414, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
– грузополучатель: в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора;
б) сертификаты соответствия (декларации о соответствии), обязательные для Товара,
- паспорт с основными характеристиками материала (со ссылкой на стандарт организации или другой нормативный документ);
в) данные по количеству и фракционному составу световозвращающих элементов (при их наличии в составе партии);
г) инструкцию по технологии применения материала, в которой отражают правила проведения работ;
д) правила техники безопасности, правила транспортировки и хранения материала;
е) экологический (гигиенический) сертификат или другой документ, подтверждающий экологическую (гигиеническую) безопасность материала.
2.9. Заказчик обязуется принять Товар, обеспечив его осмотр на предмет соответствия технических характеристик Товара, которые могут быть определены при внешнем осмотре, условиям настоящего Договора.
2.10. В случае выявления недостатков качества Товара, Заказчик обязуется вызвать уполномоченного представителя Поставщика в течение 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем установления факта несоответствия Товара.
2.11. При наличии разногласий по качеству Товара Стороны привлекают независимую экспертную организацию.
2.12. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 2.8 Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, Заказчик подписывает товарные накладные (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
2.13. По соглашению между Поставщиком и Заказчиком возможно увеличение или уменьшение количества Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), при этом цена единицы Товара не подлежит увеличению.
2.14. При исполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик вправе привлекать в рамках действующего законодательства РФ третьих лиц, при этом ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанными лицами несет Поставщик.

Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена Договора составляет _____________________________________ (______________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% __________________ (______________________________) рублей __ копеек, определяется общей стоимостью Товара из расчета цены единицы Товара (кг) на количество Товара, указанное в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.2. Цена единицы Товара указана в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.3. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на доставку Товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы, пошлины, расходы по страхованию и другие обязательные платежи, стоимость упаковки (тары) Товара, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.
3.4. Цена единицы Товара не может быть увеличена в ходе исполнения Договора.
3.5. Форма оплаты – безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
3.6. Оплата поставленного Товара производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.8 (а) настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик может подтвердить факт оплаты предоставлением копии платежного поручения с отметкой банка о перечислении денег. Копия платежного поручения считается полученной Поставщиком в момент ее направления Заказчиком на электронную почту Поставщика, указанную в настоящем Договоре
3.8. Заказчик считается исполнившим денежное обязательство по оплате стоимости поставленного Товара в соответствующей части в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.
4.1.4. Осуществлять контроль порядка и сроков поставки Товара.
4.1.5. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части качества, количества, ассортимента, комплектности и стоимости.
4.1.6. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. При обнаружении несоответствия, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать подписания Заказчиком документов в соответствии с п. 2.12 настоящего Договора.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Договора.
4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору в рамках исполнения конкретной заявки Заказчика.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
4.4.2. Представить Заказчику документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.
4.4.3. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
4.4.4. Представлять Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. До момента предоставления уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
4.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Качество товара и условия гарантии
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим требованиям к Товару (Приложение №2 к настоящему Договору) и требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования» и подтверждаться паспортами качества, сертификатами соответствия или декларациями о соответствии ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Товар должен поставляться в готовом для применения по назначению виде, должен достигать рабочей вязкости после тщательного перемешивания без разбавления. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка невозвратная.
5.2. Гарантийный срок на Товар должен отвечать требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Остаточный срок хранения на момент поставки Товара должен быть не менее 6 (Шести) месяцев.
5.3. В случае выявления недостатков качества Товара по заключению собственной лаборатории Заказчика (в течение дня, следующего за днем получения Товара) Заказчик обязуется вызвать уполномоченного представителя Поставщика, а уполномоченный представитель Поставщика обязан явиться по адресу, по которому осуществлялась поставка партии Товара, указанному в п. 2.1 настоящего Договора, в течение суток, следующих за днем установления факта несоответствия Товара.
5.4. При наличии разногласий по качеству Товара Стороны привлекают независимую лабораторию.
В случае подтверждения независимой лабораторией факта несоответствия Товара, Поставщик обязуется за свой счет принять и вывезти Товар с территории Заказчика, а также заменить его на соответствующий по качеству Товар немедленно (в течение 3 (Трех) календарных дней, с момента установления факта несоответствия Товара независимой лабораторией). Затраты на экспертизу, проводимую независимой лабораторией, в таком случае оплачивает Поставщик.

Обстоятельства действия непреодолимой силы
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
6.2. К указанным в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельствам в частности относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок на определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья, иные акты, объективно влияющие на исполнение настоящего Договора.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно известить заинтересованную Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего Договора.
6.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности должны служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. За неисполнение обязательств Стороны вправе предъявить требование виновной Стороне в виде выплаты другой Стороне пени в размере 0,01% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
7.3. Заказчик в течение всего срока действия Договора не несет ответственности перед Поставщиком за не выборку количества закупаемого Товара, указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору).
7.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе:
- потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения стоимости поставленного некачественного Товара;
- потребовать от Поставщика замены Товара на соответствующий условиям настоящего Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления претензии;
- потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков, связанных с ненадлежащим качеством Товара;
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
7.5. Стороны вправе требовать выплату пеней, штрафных санкций, возмещения понесенных убытков во внесудебном порядке.
7.6. По настоящему Договору проценты, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ, не начисляются и не оплачиваются.
7.7. За несвоевременную поставку отдельной партии Товара (с нарушением п. 2.3 настоящего Договора) Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (Пяти) процентов от стоимости партии Товара. Партия Товара определяется согласно п. 2.3 настоящего Договора.
7.8. За недопоставку Товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (Пяти) процентов от стоимости не поставленного в срок количества Товара.
7.9. За поставку Товара ненадлежащего качества, то есть с нарушением требований к качеству, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (Пяти) процентов от стоимости партии Товара, в составе которой обнаружен Товар ненадлежащего качества. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от обязанности заменить некачественный Товар Товаром, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.
7.10. Неустойка (пеня, штраф) уплачивается Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика о выплате неустойки, в котором, указывается основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемой неустойки на конкретную дату и сумма неустойки по настоящему Договору.
7.11. Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные Заказчиком вследствие признания налоговым органом неправомерным применением налоговых вычетов на сумму НДС, предъявленных Поставщиком Заказчику, и налога на прибыль, в связи с неправильным или несвоевременным оформлением первичных учетных документов и счетов-фактур, выставленных Поставщиком Заказчику или не представленных Поставщиком налоговых деклараций в налоговые органы. В состав убытков, подлежащих возмещению Заказчиком, включаются, в том числе, сумма НДС, признанная налоговым органом, не подлежащей к вычету, и налога на прибыль, начисленные пени, суммы штрафных санкций, подлежащие уплате Заказчиком в связи с привлечением его к ответственности. Стороны согласовали, что документами, подтверждающими возникновение обязанности Поставщика по возмещению Заказчику убытков по настоящему Договору, являются: соответствующее требование Заказчика о возмещении убытков на основании решения налогового органа о привлечении Заказчика к ответственности за совершение налогового правонарушения и/или решение об отказе Заказчику в возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению, доначисленной суммы налога на прибыль, и/или иные документы, подтверждающие доначисление налоговым органом Заказчику сумм налогов к уплате, штрафных санкций, пени, процентов по указанным в настоящем пункте основаниям.
7.12. В случае если Заказчик понес убытки в результате нарушения сроков поставки Товара Поставщиком, Заказчик вправе требовать от Поставщика во внесудебном порядке возмещения убытков, не покрытых штрафными санкциями, указанными в Договоре.
7.13. Уплата пеней и штрафов по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

Заверения об обстоятельствах
8.1. Термины и определения:
8.1.1. Заказчик – Акционерное общество «Брянскавтодор»;
8.1.2. Поставщик – лицо, обязанное на основании заключенного между ним и Заказчиком настоящего Договора совершить по заданию Заказчика определённое действие: передать имущество или имущественное право, выполнить работу, оказать услугу;
8.1.3. Договор – договор, в котором содержится ссылка к настоящему Заверению или к которому приложено настоящее Заверение в качестве неотъемлемой его части.
8.2. Каждая из Сторон в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет другую Сторону в том, что:
8.2.1. Сторона является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом страны Стороны;
8.2.2. представитель, подписывающий от имени Стороны Договор, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;
8.2.3. при заключении Договора одной Стороной представлена другой Стороне полная и достоверная информация о себе;
8.2.4. заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств Стороны перед третьими лицами или прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав;
8.2.5. Стороной получено согласие/одобрение органов управления и/или третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов может быть необходимо для заключения Договора, в том числе, если Договор является для Стороны крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
8.2.6. Сторона имеет кадровые, имущественные, финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору;
8.2.7. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы Договора и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора;
8.2.8. Стороны, заключая Договор, преследуют деловые цели (заключение Договора направлено на получение экономического эффекта в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности).
8.2.9. Привлекаемые Поставщиком перевозчики и третьи лица являются добросовестными непосредственными исполнителями услуги/работы, в том числе, перевозки, транспортно-экспедиционных услуг, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены Поставщиком;
8.2.10. Привлекаемый Поставщиком Перевозчик является законным владельцем транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара (на праве собственности или в лизинге), водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Перевозчиком и подтверждающие документы получены Поставщиком.
8.3. Поставщик заверяет Заказчика в том, что:
8.3.1. на дату заключения Договора:
8.3.1.1. в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации/реорганизации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.3.1.2. Поставщик не является участником (стороной) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность исполнить свои обязательства по Договору;
8.3.1.3. Поставщик не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору;
8.3.1.4. Поставщик и/или привлеченные им для исполнения Договора лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Договором к лицам и/или их работникам, в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции, и/или видам деятельности, предусмотренным Договором, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п., если требования об их наличии установлены законодательством и/или Договором;
8.3.2. Поставщик, а также взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные ему лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также привлекаемые им для исполнения Договора соисполнители, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Заказчиком, юридически, экономически и иным образом подконтрольными Заказчику, и не имеют конфликта интересов с Заказчиком; Заказчик не влияет и не имеет возможности влиять на условия и результат экономической деятельности Поставщика и привлекаемых им для исполнения Договора соисполнителей, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по заключаемым ими сделкам, искусственно создавать условия для использования налоговых преференций;
8.3.3. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; неотражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения, иных действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды.
8.4. Каждая Сторона при заключении Договора полагается на вышеуказанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения, исполнения или прекращения Договора.
8.5. При недостоверности настоящих Заверений об обстоятельствах Поставщиком, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные недостоверностью Заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы, возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.
8.6. Указанные в пункте 5 настоящих Заверений убытки, в том числе расходы, подлежат уплате Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.
8.7. Поставщик обязуется незамедлительно в письменной форме раскрывать Заказчику информацию (как только ему станет известно об этом) о любом вопросе, событии, основании и (или) обстоятельстве (в том числе о бездействии), которые могут возникать или о которых ему может стать известно после даты заключения Договора и до истечения срока действия Договора, и которые представляют собой нарушение какого-либо из Заверений.

Срок действия, порядок изменения Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств, не исполненных на момент окончания срока действия Договора.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения в письменной форме.

Порядок расторжения Договора
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в установленном законодательством РФ порядке.
10.2. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Товар ненадлежащего качества или с недостатками;
- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти дней) нарушения срока поставки Товаров, указанных в Договоре;
- ликвидации организации Поставщика.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомляет другую Сторону о принятом решении не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента отправки другой Стороне уведомления.
10.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, решаются путем переговоров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня её получения.
11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом по месту нахождения истца.
11.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
12.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 12.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
12.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 12.2 Договора, до момента получения ею ответа.
12.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 12.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

Прочие условия
13.1. Настоящий Договор заключается на ЭП в электронной форме. Порядок заключения договора определяется регламентом работы ЭП.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются на ЭП в электронной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительных соглашений. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
13.3. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют силу.
13.4. Деловая переписка и иные сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться по реквизитам, указанным в Разделе 14 настоящего Договора.
13.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.6. Приложения:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Технические требования к Товару.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору №_________ от «____» ____________ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира: _____________________.

Производитель: ООО «СТиМ» (Республика Беларусь).

ОКПД2: 20.30.21.130.

Требования о минимальной обязательной доле закупок товаров Российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875: не установлены.

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору №_________ от «____» ____________ 2025 года

Технические требования к Товару

- Посмотреть таблицу с данными