Тендер - Закупка лакокрасочных материалов ЖЭС 21 №316756710

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Техническое_задание.docx
• Заявка_на_участие.docx
• Проект_договора_ЭМ23_2025.docx

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ

Изучив извещение и документацию о проведении ценового запроса ЭМ23/2025 на поставку лакокрасочных материалов ЖЭС 21, мы:

- Посмотреть таблицу с данными

в лице ,

(наименование должности руководителя/уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (полностью)

действующего на основании _______________, готовы поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора: ______________________________________________________ (цифрами и прописью) руб., в том числе НДС 20 % в размере _____________________________ (цифрами и прописью) руб.

Срок действия предложения __________________.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

____

(наименование организации- участника конкурса, индивидуального предпринимателя)

участник закупки, соответствует следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

5) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

8) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Проект договора

ДОГОВОР №___________

Закупка лакокрасочных материалов ЖЭС 21

г. Санкт-Петербург "___"__________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мень Егора Игоревича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ ______________________, действующего на основании _____________ с другой стороны (далее именуемые «Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в период с момента заключения договора по 30.12.2025 г. поставить лакокрасочные материалы для ЖЭС 21 (далее - Товар), наименование, количество и качество которых определено в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик – принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставленный им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в употребление.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товаров, указанных в Спецификации, осуществляется отдельными партиями в течение периода, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки на адреса Заказчика.

2.3. Количество, ассортимент, а также место отгрузки каждой партии конкретизируются и уточняются Сторонами путем подачи Заказчиком отгрузочной разнарядки (Заявки).

Заявка должна быть подана посредством электронной почты или факсимильной связи за 3 рабочих дня до даты поставки.

2.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара автомобильным транспортом грузоподъёмностью не более 5 тонн на место назначения - объект Заказчика, расположенные по адресам:

- РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 7, корп.1

Ответственное лицо: Домичева Тамара Павловна, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения адреса доставки Заказчик обязуется указать Поставщику новый адрес доставки в заявке.

2.5. Периодичность и количество Заявок определяется Заказчиком самостоятельно и таким образом, чтобы до окончания периода, указанного в п.1.1 настоящего Договора, указанный в спецификации Товар был в полном объеме поставлен (отгружен) Заказчику.

2.6. Срок поставки Товара в течение 3 рабочих дней с момента получения Заявки.

2.7. Поставщик имеет право поставить Товар раньше срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Договора.

2.8. При доставке Товара отгрузка осуществляется с учетом следующих условий:

2.8.1. Разгрузка Товара на объекте Заказчика осуществляется силами Поставщика.

2.8.2. Поставщик гарантирует поставку Товара в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность Товара и предохраняющей его от повреждения и атмосферных влияний при транспортировке и хранении, и соответствующей действующим требованиям к упаковке подобного Товара.

2.8.3. Используемая при поставке Товара упаковка не является многооборотной и не подлежит возврату.

2.8.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки.

2.8.5. Каждое грузовое место должно иметь соответствующую маркировку.

2.9. Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной в момент передачи Заказчику Товара в месте назначения и подписания товарно-транспортной накладной.

2.10. В случае, если к сроку, указанному в п. 1.1 договора, весь объем товара, согласованный в спецификации (Приложение №2 Договора), Заказчиком востребован не будет, обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными в объеме выполненных им всех заявок Заказчика.

ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Общая цена (стоимость) Товара согласно Спецификации по настоящему Договору составляет _____________ руб. (указать цифрами и прописью), НДС не облагается, УСН/с учетом НДС 20% в размере _____________ руб. (указать цифрами и прописью).

3.2. Стоимость каждой Заявки определяется на основании Спецификации.

3.3. Цена за единицу товара, указанная Поставщиком в счете и товарно-транспортных накладных, должна соответствовать ценам на товар указанным в Приложении № 1 к Договору (Спецификация товара). Цены на Товар, указанные в Приложении № 1 к Договору (Спецификация товара), остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата Товара производится Заказчиком отдельно за каждую партию посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных, при условии соблюдения п. 8.3 настоящего Договора.

При несоблюдении Поставщиком п. 8.3 настоящего Договора, датой начала срока, указанного в абз. 1 настоящего пункта, считается дата предоставления Поставщиком надлежаще оформленных счета и счета-фактуры.

Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Поставщик.

4.3. Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.

4.4. Товары, поставленные Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

4.5. Законные проценты по статье 317.1 ГК РФ не начисляются за весь период отсрочки платежа: с даты подписания товарно-транспортных накладных до даты его оплаты в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора.

ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки - на объекте Заказчика:

- по количеству в день поставки Товара путем подписания акта приемки товара (Приложение №1 к Договору) по количеству,

- по качеству не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты поставки товара путем подписания товарно-транспортной накладной.

5.2. При приемке Товара Заказчик проводит детальный осмотр и полный пересчет упаковок Товара.

В случае выявления Заказчиком поставки Товара в количестве меньшем, чем это определено заказом (заявкой) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет поставить недостающий Товар в течение 3 рабочих дней, а Заказчик имеет право не оплачивать недостающий товар до момента допоставки его Поставщиком.

5.3. Заказчик имеет право провести проверку по качеству путем специальной проверки качества – входного контроля. Приемка Товара по качеству должна быть произведена уполномоченным представителем Заказчика путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с Обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику.

Поставщик обязуется по запросам Заказчика принимать участие в испытаниях Товара, проводимых Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательными техническими правилами и нормативно – техническими документами.

В случае, если товар не прошел указанные в абзаце 1 настоящего пункта испытания, заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара ненадлежащего качества

5.4. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Заказчик в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 5 (пяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектования Товара. При этом Заказчик вправе потребовать от поставщика устранения выявленных недостатков или замене Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления соответствующего акта.

5.5. В случае возникновении спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Заказчика будут признаны обоснованными.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует качество поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, отсутствие повреждений Товара и упаковки.

6.2. Качество поставляемого Товара подтверждается прилагаемыми к Товару сертификатами если это предусмотрено Законодательством Российской Федерации.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается не менее трех лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

6.4. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи Товара Заказчику.

6.5. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого Договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обязуется поставлять (отгружать) Товар Заказчику или, по его указанию, иному получателю Товара, в наименовании, цене, качестве, в количестве и сроки установленные настоящим Договором (соответствующей Спецификацией).

7.2. Поставщик обязуется одновременно с Товаром предоставить всю относящуюся к Товару и касающуюся его применения документацию (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный паспорт, проч.).

7.3. Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента подписания товарно-транспортной накладной выставить Заказчику на отгруженный Товар счет и счет-фактуру, составленную в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).

В случае получения Заказчиком не надлежаще оформленных счетов, а также счетов-фактур, составленных с нарушением требований НК РФ, Заказчик письменно извещает об этом Поставщика в течение 3-х дней. Заказчик вправе приостановить встречное исполнение обязательства до момента передачи Поставщиком счета и счета-фактуры, оформленных должным образом. В этом случае Заказчик не считается просрочившим исполнение обязательств, возникших из договора поставки.

В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры Заказчик не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате.

7.4. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в объеме и в сроки, предусмотренным настоящим Договором.

7.5. Поставщик обязан устранить недостатки Товара (произвести замену Товара, исправить дефекты Товара), доукомплектовать Товар не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, либо в иной срок, письменно согласованный с Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере 0,01 % от суммы Договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.4 Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.5. Поставщик самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный Третьим лицам, возникший вследствие недостатков работ (услуг).

Под вредом, причиненным Третьим лицам, понимается:

• вред жизни и здоровью Третьих лиц;

• реальный ущерб, причиненный в результате повреждения или уничтожения имущества Третьих лиц.

8.6. Поставщик несет ответственность за причинение убытков Заказчику, в соответствии с вынесенными судебными актами, в которых установлена вина Поставщика за вред, причиненный Третьим лицам, возникшим вследствие недостатков работ (услуг), по исковым заявлениям Третьих лиц о возмещении вреда на основании Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», предъявленных к Заказчику.

Под убытками, возникшими вследствие недостатков работ (услуг), установленных судебными актами, понимается:

• Реальный ущерб, упущенная выгода;

• Моральный вред;

• Штраф по Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;

• Законная неустойка, судебная неустойка (астрент);

• Судебные расходы.

• И прочие расходы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Расторжение Договора допускается в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

9.3. Соглашение о расторжении Договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.5. Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении открытого конкурса и (или) конкурсной документацией требованиям к участникам конкурса или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем открытого конкурса. Фактически выполненные работы в данном случае оплате не подлежат.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. При возникновении споров с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору споры разрешаются Сторонами путем направления претензий.

10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. Срок ответа на претензию составляет 15 календарных дней с момента ее получения.

10.3. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке (невозможности разрешения спора по соглашению Сторон) спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством РФ.

11. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

11.1. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- совершил все действия, получил все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Настоящего договора;

- соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учета, полноты, точности и достоверности отражения операции в учете, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы обязательную бухгалтерскую, налоговую, статистическую и любую иную отчетность;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц.

11.1.1. Если Поставщик нарушит указанные в п. 11.1. Договора гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Заказчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов.

11.1.2. Помимо ущерба Поставщик, нарушивший гарантии, возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Заказчика.

11.1.3. Поставщик, руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах:

а) Поставщик состоит на налоговом учете, сдает в налоговые органы в установленном порядке отчетность и исполняет надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ обязанность по уплате налогов и сборов;

б) Все операции по покупке товара (работ, услуг) у своих контрагентов и по продаже товара Заказчику полностью отражаются в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика;

в) Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Поставщику в составе цены товара;

г) Неуплата (неполная уплата) и/или зачет (возврат) сумм налогов не являются основной целью договора и поставок, выполняемых по договору;

д) Поставщик гарантирует, что обладает достаточными материальными и иными ресурсами по исполнению договора.

11.1.4. Стороны определили, что вышеизложенные заверения имеют существенное значение для Заказчика.

В случае нарушения Поставщиком заверений или неисполнения гарантий, в том числе установление Заказчиком недостоверности представленных Поставщиком сведений и/или документов, предусмотренных настоящим разделом Договора, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных таким нарушением, а также сверх убытков уплаты штрафа (неустойки) в размере 0,1 % от размера причиненных убытков, а также отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора путем письменного уведомления об этом Поставщика, при этом Поставщик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение убытков или взыскание неустойки.

11.1.5. Поставщик обязуется возместить Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, привлеченным Заказчиком для исполнения Договора, определенной налоговым органом. Требование (акт), полученный от налогового органа является достаточным доказательством имущественных потерь Заказчика вне зависимости от факта его обжалования.

Поставщик возмещает Заказчику полностью все имущественные потери по правилам статьи 406.1. Гражданского кодекса России, возникшие вследствие вынесения налоговым органом решения и/или предъявлением налоговым органом требований об уплате налогов (пеней, штрафов), согласно которым Заказчику доначислены суммы налога и/или налогов (пеней, штрафов) по причинам, связанным с Поставщиком (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены договора) (доначисление налогов из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) из расходов по налогу на прибыль).

11.1.6. Размер убытков или имущественных потерь определяется размером сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены товара (работ, услуг), решений (требований) налоговых органов об уплате пени, штрафов или уплаченных Заказчиком третьему лицу на основании требования (претензии) такого лица.

11.1.7. Убытки или имущественные потери возмещаются Поставщиком Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика с приложением подтверждающих документов независимо от оспаривания Заказчиком в судебном порядке решения (требования) налогового органа. При положительном исходе судебного спора, предметом которого является оспаривание соответствующего решения (требования) налогового органа, Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, полученные Заказчиком в качестве возмещения убытков или имущественных потерь, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

11.1.8. Заказчик вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, направив уведомление о зачете Поставщику.

11.1.9. Заказчик имеет право, в период действия договора, осуществлять проверку благонадежности Поставщика любым удобным для Заказчика способом, в том числе путем направления соответствующих письменных запросов, не чаще 1 (одного) раза в квартал. При направлении такого требования, Поставщик обязан предоставить Заказчику запрашиваемую информацию в течение 10 календарных дней с даты получения запроса.

11.1.10. Поставщик обязуется по требованию Заказчика в течение 1-го рабочего дня предоставить ему или в указанный им налоговый орган подтвержденные сведения относительно исчисления и уплаты Поставщиком и его субпоставщиками НДС. В случае неисполнения требований настоящего пункта Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере уплаченного Заказчиком по договору НДС.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. Стороны договорились, что задержка поставки товара более чем на 2 (два) рабочих дня, является существенным нарушением условий настоящего договора. В данном случае заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Договора. Уведомление о расторжении договора направляется заказным письмом.

12.3. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Допускается заключение дополнительных соглашений в случаях (включая, но не ограничиваясь):

12.4.1. если при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком осуществляется поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, и увеличение стоимости договора не может быть более чем на 50 % от первоначальной цены договора;

12.4.2. если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации (Банка России);

12.4.3. в случае перемены поставщика по договору, если новый поставщик является правопреемником по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

12.4.4. при продлении срока действия договора, если при исполнении договора выявилась невозможность поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в срок, предусмотренный договором, не по вине поставщика;

12.4.5. объем товаров (работ, услуг) может быть изменен по инициативе заказчика и по согласованию с поставщиком не более чем на 50 (пятьдесят) % в случае выявления потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), сверх предусмотренных договором, или при прекращении потребности в части товаров (работ, услуг), но связанных с такими товарами (работами, услугами), при этом изменение цены договора должно быть пропорционально росту объемов товаров (работ, услуг), но с учетом роста цен, которые не могут превышать 50 % от первоначальной цены договора;

12.4.6. в случае необходимости устранения неточностей, допущенных в договоре и выявленных при его исполнении;

12.4.7. в случае, если возникла необходимость в переносе сроков оплаты по заключенным договорам.

12.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего фактического местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения. В противном случае корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем Договоре, будет считаться полученной в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента ее направления.

12.6. В случае ликвидации поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

12.7. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня вступления в силу решения суда о приостановлении деятельности Поставщика.

12.8. При реорганизации Поставщика обязательства по данному договору распространяются на его правопреемника. После завершения процесса реорганизации Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем обязательствам, независимо от того, были ли отражены эти обязательства в передаточном акте.

12.9. По настоящему договору цессия не предусмотрена

12.10. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Форма акта приемки товара;

Приложение № 2 – Спецификация товара;

Приложение № 3 – Техническое задание;

Приложение № 4 – Форма заявки на поставку товара.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №__________

от «_____» ____________ 20__ г.

ФОРМА

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---начало формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----

Акт приемки товара

«____» ___________ 202_г.

- Посмотреть таблицу с данными

Договор на поставку товара №__________________________________________________________________

Дата и время отгрузки товара___________________________________________________________________

Место отгрузки товара ________________________________________________________________________

Грузоотправитель ____________________________________________________________________________

Производитель_______________________________________________________________________________

Поставщик __________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товаров по количеству и предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьокончание формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №__________

от «_____» ____________ 20__ г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара по Спецификации составляет ____________ руб. (__________ рублей), в том числе НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №__________

от «_____» ____________ 20__ г.

Техническое задание

Закупка лакокрасочных материалов ЖЭС 21

Примечание:

в полном соответствии с «Техническое задание» к закупке в электронном магазине № ЭМ23/2025

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору №__________

от «_____» ____________ 20__ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка (отгрузочная разнарядка)

к Договору № __________ на поставку _______ от «__» ______202___года

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственное лицо _______________ _________________ _________________

(Должность) (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

«______» _________________20_____г.

Тел.

- Посмотреть таблицу с данными Техническое задание

Закупка лакокрасочных материалов ЖЭС 21

- Посмотреть таблицу с данными

15.

Форма, сроки и порядок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.Оплата Товара производится Заказчиком отдельно за каждую партию посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих с момента подписания Заказчиком сопровождающих Товар товарно-транспортных документов, при условии соблюдения п. 8.3 Договора. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2. Товары, поставленные Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

3. Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.

4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Поставщик.

5. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате.

16.

Порядок сдачи и приемки товаров, работ, услуг

1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара автомобильным транспортом на место назначения - объект Заказчика. Доставка на объект Заказчика и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

2. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки - на объекте Заказчика:

- по количеству в день поставки Товара путем подписания акта приемки товара по количеству,

- по качеству не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты поставки товара путем подписания товарно-транспортной накладной.

4. При приемке Товара Заказчик проводит детальный осмотр и полный пересчет упаковок Товара. В случае выявления Заказчиком поставки Товара в количестве меньшем, чем это определено заказом (заявкой) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет поставить недостающий Товар в течение 3 рабочих дней, а Заказчик имеет право не оплачивать недостающий товар до момента допоставки его Поставщиком.

5. Заказчик имеет право провести проверку по качеству путем специальной проверки качества – входного контроля. Приемка Товара по качеству должна быть произведена уполномоченным представителем Заказчика путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с Обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику.

Поставщик обязуется по запросам Заказчика принимать участие в испытаниях Товара, проводимых Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательными техническими правилами и нормативно – техническими документами.

В случае, если товар не прошел указанные в абзаце 1 настоящего пункта испытания, заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара ненадлежащего качества

6. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Заказчик в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 5 (пяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Заказчик вправе потребовать от поставщика устранения выявленных недостатков или замене Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления соответствующего акта.

7. В случае возникновении спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Заказчика будут признаны обоснованными.

8. До передачи Заказчику Товара Поставщик обязуется нести риск случайной гибели или риск случайного повреждения Товара или иного, используемого для исполнения Договора имущества.

9. При осуществлении поставки товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (сертификат соответствия, паспорта качества), а также иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации документы.

10. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством, а также с Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.1966г. с дополнениями и изменениями в части не противоречащей ГК РФ и настоящему Договору.

17.

Требования к упаковке товара

Товар должен быть в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность товара и предохраняющей его от повреждения и атмосферных влияний при транспортировке и хранении и соответствующей иным действующим требованиям к упаковке подобного товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

18.

Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ)

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.

19.

Безопасность товаров, работ, услуг

Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", соответствовать требованиям ГОСТа.

20.

Прочие условия исполнения договора

Определены в соответствии с Разделом №4 «Проект договора»

21.

Требования по объему гарантий качества на товары, работы, услуги

При обнаружение ненадлежащего качества поставленного Товара, Заказчик в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения указанных недостатков письменно (по факсу или письмом) уведомляет об этом Поставщика.

Поставщик в пятидневный срок направляет своего представителя к Заказчику для совместного составления соответствующего акта и согласование дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей ситуации.

В случае споров о качестве поставленных товаров производится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по её результатам установлено ненадлежащее качество поставляемого товара, Поставщик обязан возместить заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения её результатов.

22.

Требования по сроку гарантий качества на результаты использования товара, выполнения работ, предоставления услуг

Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается не менее трех лет с момента начала эксплуатации, но не ранее, чем с момента приемки-передачи Товара.

Гарантия качества товара предоставляется в полном объеме на весь ассортимент товара, включая устранение недостатков после поставки.

23.

Приложения к техническому заданию

Приложение № 1 - Товар, подлежащий поставке, с начальной (максимальной) ценой

Приложение № 1 к Техническому заданию

Товар, подлежащий поставке, с начальной (максимальной) ценой

- Посмотреть таблицу с данными