Тендер - Закупка краски Picante на Поликлиническое отделение на 400 посещений в смену в районе ул. К. Россинского г. Краснодар №299502454

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_-_НОВАЯ_ФОРМА_2024_г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № б/н

г. Краснодар «01» июля 2024 г.

Общество с ограниченной«_____________», именуемое в дальнейшем«Покупатель», в лицедиректора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью«______», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,в лице директора____________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, изложенных в настоящем Договоре, производимые или закупаемые поставщиком товары, в дальнейшем именуемый по тексту Договора - «Товар».

1.2. Товар поставляется партиями.

1.3. Наименование, ассортимент и количество поставляемого Товара, цена, срок поставки согласовывается Сторонами в Спецификациях (Приложение №1 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен и не сдан в аренду третьим лицам, не является предметом спора, под арестом и запрещением не состоит, а также свободен от иных прав третьих лиц. Поставщик гарантирует законность происхождения Товара и правомерность использования на Товаре товарного знака.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1 Обязанности Поставщика:

2.1.1. Осуществлять поставку Товара, соответствующего количества и качества. Качество Товара, подлежащего обязательной сертификации, должно подтверждаться в соответствии с законодательством Таможенного Союза соответствующими сертификатами, выданными уполномоченными органами.

2.1.2. В случае недопоставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества, произвести допоставку Товара или произвести замену некачественного Товара на качественный в срок, устанавливаемый дополнительным соглашением сторон, либо, по соглашению сторон, соразмерно уменьшить количество поставляемого Товара или произвести уценку Товара, либо вернуть денежные средства Покупателю в полном объеме.

2.2.Покупатель обязан:

2.2.1. Принять Товар от Поставщика в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

2.2.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА.

3.1.Датой выполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара, а также моментом перехода права собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения Товара к Покупателю, считается дата передачи Товара Покупателю и определяется по дате, указанной в товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) либо УПД.

3.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес Покупателя, указанный в Спецификации(Приложение № 1), либо указанный в Счете на оплату.Поставщик обязуется предоставить Товар в распоряжение Покупателя в сроки указанные в Спецификации.

3.3. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем в момент его принятия от Поставщика. Покупатель или полномочный представитель Покупателя на основании надлежаще оформленной доверенности после окончания приемки Товара по количеству мест подписывает со своей стороны товарную накладную и вручает экземпляр накладной Поставщика вместе с доверенностью представителю Поставщика.

3.4. Приемка Товара по количеству, а также по качеству и ассортименту осуществляется Покупателем одновременно со вскрытием тары, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Товара Покупателем.

Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора (условиям Спецификации) по наименованию, количеству, ассортименту, качеству и/или цене, то Покупатель обязан сообщить (в т.ч. по телефону или посредством факсимильной, электронной связи) об этом Поставщику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара условиям Договора.

3.5. Обязанность по обеспечению товара надлежащей упаковкой и маркировкой лежит на Поставщике.

3.6. Поставляемый Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений.

3.7. Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, понесенные в результате предъявления к нему требований со стороны третьих лиц относительно товара, а также претензий налоговых и иных органов из-за действий или бездействия Поставщика. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за ненадлежащее оформление и несвоевременное представление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре. Срок для возмещения потерь – 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования, если иное не указано в требовании.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Цена Товара включает: стоимость Товара, доставку, стоимость тары и упаковки все налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ, в т.ч. НДС 20%.

Цена Товара включает стоимость Товара, доставку, стоимость тары и упаковки все налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ. Поставщикне является плательщиком НДС согласно гл. 26.2 НК РФ "Упрощенная система налогообложения".

4.2. 1.)Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной либо УПД, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.За предоставленную отсрочку оплаты на стоимость Товара проценты не начисляются.

2) Оплата стоимости партии Товара, установленнойСпецификацией, производится Покупателем на условиях 100%-ной предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Цена Товара после подписания Договора изменению не подлежит. Поставщик обязуется информировать Покупателя об изменении цен не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты такого изменения. В случае нарушения Поставщиком данного условия и при условии осуществления Покупателем предварительной оплаты, последний вправе требовать, а Поставщик обязуется произвести отгрузку Товара по ценам, согласованным до изменения цен.

4.4. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.5. В соответствии с настоящим договором допускается прекращение обязательств в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ путем зачета однородного встречного требования.

4.6. Стороны согласовали, что проценты в соответствии с п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении денежных обязательств Сторон по настоящему Договору, не начисляются и оплате не подлежат.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За нарушение срока поставки товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков замены товара, устранения недостатков и доукомплектования Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не соответствующего условиям Договора товара за каждый день просрочки.

5.3. За поставку некачественного и (или) некомплектного товара Покупатель вправе требовать от Поставщика штраф в размере 1 % от стоимости товара.

5.4. При просрочке оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы товара за каждый день просрочки. Условия данного пункта не распространяются при условии 100% предоплаты.

5.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор предварительно уведомив Поставщика за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения, с требованием возврата уплаченных Поставщику денежных средств, суммы неустойки и без возмещения понесенных Поставщиком расходов, в случае:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- отказа передать Покупателю проданный товар;

- не выполнения требования Покупателя в разумный для Покупателя срок – 5 (пять) рабочих дней о доукомплектовании товара;

- поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с условиями договора, не выполнил этой обязанности.

5.6. Договор считается прекращенным по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе Покупателя от исполнения договора.

5.7. В случае не своевременного представления (в течение 10 (десяти) рабочих дней)/не представления Покупателю документов, связанных с учетом, отчетностью, налогообложением, таможенными и другими хозяйственными, административными процедурами, которые Поставщик должен произвести в отношении товара, в таком случае, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от общей стоимости Договора и/или отказаться от товара.

5.8. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, если путем переговоров в разумный срок согласие достигнуто не будет, разрешение спора происходит в Арбитражном суде Краснодарского края.

5.9. В случае просрочки Поставщиком обязательства по поставке Товара, более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней Покупатель вправе, предварительно уведомив Поставщика за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, с требованием возврата уплаченных Поставщику денежных средств, суммы неустойки и без возмещения понесенных Поставщиком расходов.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

6.1. Стороны согласились, что любая информация на любом носителе информации, передаваемая или получаемая в рамках настоящего Договора или в связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам без взаимного согласия Сторон.

6.2. Стороны согласились, что при согласованной передаче конфиденциальной информации третьим лицам, сторона, инициировавшая такую передачу, несет ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны также несут ответственность за соблюдение обязательств по сохранению конфиденциальной информации своими сотрудниками.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Гарантийный срок на Товар начинается с момента передачи Товара и составляет24 (двадцать четырех)месяца с даты фактической приемки товара Покупателем, либо с момента ввода Товара в эксплуатацию. В гарантийные обязательства не входит сервисное обслуживание. В указанный период Покупатель вправе по любым вопросам, связанным с недостатками товара, обращаться к Поставщику.

7.2. При обнаружении Покупателем дефектов в период гарантийного срока эксплуатации, Покупатель уведомляет Поставщика по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон о дефектах, выявленных в гарантийный срок, Поставщик в срок , указанный в уведомлении (а в случае аварийной ситуации незамедлительно) направляет своего представителя на объект для проведения технического осмотра с составлением соответствующего двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок для составления акта, Покупатель составляет акт в одностороннем порядке.

7.3. Если устранение дефектов требует переделки работ, в т.ч. с заменой материалов, конструкций, инженерного оборудования, то стороны оформляют Акт дефектов и недостатков, в соответствии с которым Поставщик в течение срока, указанного в Акте дефектов и недостатков устраняет выявленные дефекты за свой счет.

7.4. В случае споров с Поставщиком по характеру или причинам возникновения дефектов, или отсутствия представителей Поставщика для подтверждения дефектов, собственник объекта или Покупатель имеет право провести экспертизу, которая составляет соответствующий акт, отражающий дефекты и их характер. Расходы на экспертизу возлагаются на Покупателя. В случае если в результате экспертизы будет установлено, что недостатки возникли по вине Поставщика, Поставщик обязан возместить Покупателю стоимость экспертизы, в течении 10 календарных дней.

7.5. В случае не устранения Поставщиком недостатков в установленный срок либо отказа от составления или подписания Акта дефектов и недостатков, Покупателю предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. В этом случае расходы на экспертизу и устранение недостатков возмещаются за счет Поставщика, путем добровольного возмещения денежных средств Покупателю в течении 10 (десяти) календарных дней Поставщиком, либо взыскания в судебном порядке с учетом убытков и иных расходов.

7.6. Гарантийный срок на исправленные работы увеличивается на время устранения выявленных дефектов и недостатков.

Гарантийный срок, установленный договором, продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Товаром из-за обнаруженных в Товаре недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, установленный настоящим Договором

7.7. Гарантийный срок на Товар, предоставленный Поставщиком взамен некачественного товара, равен установленному Договором гарантийному сроку на замененный товар. Начало гарантийного срока на предоставленный взамен товар определяется моментом вручения этого товара Покупателю.

7.8. Если у поставщика отсутствует возможность замены некачественного товара в течении срока установленного в соответствующем требовании Покупателем, Поставщик обязан по выбору Покупателя в течение 2 (двух) календарных дней с выставления требования Покупателем безвозмездно предоставить покупателю во временное пользование на период замены идентичный Товар:, либо возвратить стоимость Товара.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1 Стороны по договору не несут ответственность при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и т. п.), массовые беспорядки, решения государственных органов, исключающие возможность продолжения деятельности одной из сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего договора, сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.

8.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств.

8.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.1 договора, срок выполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 8.1 договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2024 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. По истечению данного срока договор автоматически пролонгируется каждый раз на один календарный год на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит в письменной форме о расторжении договора за 30 календарных дней до истечения срока действия договора.

9.2. Настоящий Договор, а также все дополнения и приложения к нему, том числе Спецификации и уведомления по гарантийному обслуживанию, дефектные акты, извещения, подписанные путём факсимильной связи или электронной связи (электронные почты Сторон установлены в п. 10 Договора) считаются оформленными надлежащим образом и имеющими юридическую силу до момента передачи оригинальных экземпляров. Оригинальные экземпляры должны быть переданы сторонами не позднее 10 календарных дней с даты их подписания.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.

9.4. Права и обязанности по настоящему Договору не могут переходить к третьим лицам. Стороны договора не могут передавать свои обязательства или прекратить их отступным, уступить права требования из обязательств или перевести долг, возложить исполнение обязательства на третье лицо или установить обязательства в пользу третьего лица.

9.5. Ни одна из сторон Договора не может передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

9.6. Каждая из Сторон, подписав Договор, удостоверяет правильность указанных в нем реквизитов (юридический и почтовый адрес, контактные телефоны, ИНН, КПП, платежные, отгрузочные и иные реквизиты). В случае изменения реквизитов любой из Сторон Стороны в пятидневный срок с момента смены реквизитов обязуются сообщить об этом другой стороне путем направления письменного уведомления с указанием измененных реквизитов. Каждая из Сторон несет всю ответственность за убытки, причиненные ей или другой Стороне по Договору в связи с не уведомлением или несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов.

9.7. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

законодательством РФ.

9.9. Приложение к Договору, являющееся неотъемлемой его частью: Спецификация.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

мп

Приложение

к Договору поставки №

от «» г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 на поставку Товара

г. Краснодар «___» _____________2024 г.

Покупатель : ООО «СЗ «Инсити К-16»

Поставщик: ООО «МЛН БЕТОН»

2)Вид транспорта и условия доставки товара:Силами и транспортом Поставщика. Право выбора способа доставки Товара покупателю принадлежит Поставщику. Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи Товара перевозчику для доставки получателю производятся силами Поставщика Стоимость транспортных услуг, погрузочно-разгрузочных работ включены в цену Товара.

3) Место поставки:_______________

4) Период (срок) поставки:с_______________ 2024 года по _____________ 2024 года (включительно), либо точная дата.

- Посмотреть таблицу с данными

В том числе НДС (20%) ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

Поставщикне является плательщиком НДС согласно гл. 26.2 НК РФ "Упрощенная система налогообложения".

Цена на товар включает в себя, помимо стоимости товара, также и стоимость доставки, погрузки/разгрузки, стоимость упаковки, маркировки, оформления необходимой документации, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания, НДС и иные налоги и сборы

5) Порядок оплаты: ______________

6) Поставщик обязуется передать товар, отвечающий следующим характеристикам:

- Требования к упаковке (таре):термоусадочная пленка или стрейч пленка

+ поддон (возврат самовывозом Поставщика за свой счет после приемки Товара Покупателем)

+Тара, в которой поставляется Товар, передается в собственность Покупателя. Стоимость тары включается в цену товара и покупателем отдельно не оплачивается

- Требования к маркировке:отсутствуют.

- Комплекность товара (перечень комплектующих изделий):в документации на Товар (технический паспорт, инструкция по эксплуатации и иная документация предоставляемая Поставщиком, которая подлежит передаче вместе с Товаром.

Поставщик обязан поставить Товар в комплектации, позволяющей применять Товар по его прямому назначению. В случае неполного комплекта Покупатель имеет право воспользоваться правами, установленными ст. ст. 480, 519 ГК РФ.

7) Во всем, что не предусмотрено условиями настоящей спецификации Стороны руководствуются ГОСТАМи, ТУ или условиями договора поставки.

8)Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы, относящиеся к Товару: _______________

В случае неисполнения Поставщиком обязанности, указанной в п. 8 Спецификации, Покупатель вправе требовать взыскания штрафа в размере 5 % от стоимости Товара".

9). Настоящая спецификация составлена в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, является неотъемлемой частью договора поставки и вступает в силу с момента ее подписания Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными