Тендер - Закупка канцелярских и хозяйственных товаров №316519678

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными©2025 Малые закупки Брянской области

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора

ДОГОВОР №

г. Брянск «___» ________ 2025 г.

_________, именуемое в дальнейшем Поставщик в лице __________, действующего на основании __________, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Инчиной Анастасии Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», на основании п.п. 4,5 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола № _____ от «___» _______ 2025 г. в электронном магазине заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику бак эксплуатационный (далее – Товар) согласно наименованию, ассортименту, цене Товара, в количестве и сроки, указанные в Спецификации к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация).

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Цена Договора составляет: _________(________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС______% - _______ руб. (________) руб. __________ коп., с учетом транспортных расходов по доставке товара транспортом Поставщика до ГБУЗ «Брянский областной центр СПИД», налогов, таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей.

Оплата Товара производится в течение 7 рабочих дней с даты передачи (поставки) Товара Заказчику на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (или УПД) и после подписания Заказчиком Товарной накладной (форма Торг-12) или УПД. Оплата товара осуществляется за счет Внебюджетных средств.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка товара осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора.

Приемка товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Спартаковская, 75Д.

Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику следующие товаросопроводительные документы: Товарная накладная (форма Торг-12) или УПД, счет-фактура (или УПД), транспортная накладная, иные документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (при наличии).

• В соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ, Поставщик вправе осуществить поставку Товара с привлечением грузоотправителя, Заказчик принимает Товар у грузоотправителя Товара, указанного в товаросопроводительных документах.
• Качество Товара должно быть пригодно для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар надлежащего качества не подлежит обмену и возврату в соответствии с ч. 1 ст.310, ч. 2 ст.475 Гражданского кодекса РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей» не применяется к отношениям купли-продажи и поставки товаров между юридическими лицами.
• Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в соответствии с условиями и сроком гарантийного обслуживания, установленного производителем товара. Возврат, обмен Товара, на который установлен гарантийный срок производителем товара, производится в течение гарантийного срока на основании заключения соответствующей авторизованной сервисной службы производителя товара, которое определяет, что недостаток является гарантийным случаем и является не устранимым (гарантийный ремонт не возможен).
• В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству на основании соответствующей претензии Заказчика и соответствующего двустороннего акта, Поставщик по согласованию с Заказчиком производит допоставку, замену, возврат, либо устранение недостатка (ремонт) Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные Законом или Договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Любые требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, могут быть предъявлены только при условии соблюдения Стороной, право которой было нарушено, предварительного претензионного порядка. Официальная претензия должна быть заверена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, содержать сведения о факте и характере нарушений, требования, вытекающие из факта нарушения и их обоснование. Претензия оформляется в письменном виде на бумажном носителе и направляется по адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть вручен ее отправителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления претензии или передачи ее получателю нарочным.

5.2. При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров, все споры, возникшие в период действия Договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом все документы, в том числе претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются Стороной по адресам, указанным в Договоре, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г., а в части обязательств по оплате поставленного Товара и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством.

При этом Стороны обязаны на дату расторжения настоящего Договора, вне зависимости от основания расторжения настоящего Договора, исполнить принятые до даты расторжения настоящего Договора обязательства и урегулировать взаиморасчеты.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация № 1

к Договору № от «____» ________ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Главный врач

ГБУЗ «Брянский областной центр СПИД»

________________А.А. Инчина