Тендер - Закупка дезинфицирующих средств №292658790

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Башкортостан
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.02.2025 по 10.03.2025Место предоставления документации:ООО «РЭСТ» https://r-est.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:28.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):10.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:450099, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул.Жукова 4/1Дата подведения итогов:12.03.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. Приложение_№4_Образец_заявкиxx

Приложение № 4 к извещению

Образцы форм и документов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения договора

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице директора __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на поставку дезинфицирующих средств, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и предоставить услуги по месту и в указанные в договоре сроки.

Участник запроса котировок в электронной форме сообщает следующую информацию об услугах:

- Посмотреть таблицу с данными

*Предложение о предмете закупки должна содержать сведения об условиях исполнения договора, не относящихся к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, качеству работы, услуги.

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Мы согласны осуществить оказание услуг в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора:

Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствующей графе на ЭТП при подаче заявки на участие в закупке.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ООО «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом торгов (наличие у участника закупки соответствующих лицензий, сертификатов, допусков от саморегулируемых организаций, сублицензионного договора с правообладателем ПО и т.п.);

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки или предложений на участие в процедуре закупки не принято.

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных (в случае, установления в документации о закупке, в зависимости от предмета закупки);

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) участник закупки не является иностранным агентом;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

__.____________.20__г

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

Руководитель ФИО

Приложение_№2_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3__Проект_договораxx Приложение №3 к извещению запроса котировок в электронной форме ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

на поставку дезинфицирующих средств

ДОГОВОР № _____

на поставку дезинфицирующих средств

г. Уфа «___» _____ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника», далее именуемое «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ____________ на участие в запросе котировок в электронной форме от "___" ______________20__г. № ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее -Товар) надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанной в Спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в установленные настоящим договором сроки.

1.2. Заказчик обязуется принять указанный Товар и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего договора.

2. Цена и общая стоимость Договора

2.1. Цена договора включает в себя помимо стоимости Товара, являющихся предметом договора, также расходы на транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением договора.

2.2. Цена договора составляет ___________________ (____________________________), в том числе НДС _____(______________________________) ( или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема поставляемого Товара и иных условий исполнения договора.

3. Срок и порядок поставки

3.1. Поставка Товара по договору осуществляется Поставщиком на адрес фактического нахождения Заказчика: Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Маршала Жукова д. 4 корп. 1. Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц. Не допускается поставка Товара посылками или бандеролью.

3.2. Срок и условия поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата по договору осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания акта о приемке-передаче товара с обеих сторон, предъявлении Поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

4.2. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

4.3. Днем исполнения обязательств по оплате является день списания денежных средств расчетного счета Заказчика.

4.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.5. Расчеты по договору производятся в рублях РФ.

5. Прием-передача Товара

5.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г., в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98) и Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г., в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98).

5.2. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с Товаром сопутствующую Товару документацию, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

- Счет-фактура или УПД;

- Товарная накладная;

- Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора;

- Техническая документация на русском языке.

- Иные документы, подтверждающие качество Товара в установленном законодательством порядке: заверенную копию сертификата (декларации соответствия) на продукцию, подлежащую сертификации (декларированию) в соответствии с действующим законодательством РФ, копию регистрационного удостоверения, санитарно-эпидемиологическое заключение в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и др. необходимые документы, подтверждающие качество Товара в установленном законодательством порядке – 1 (один) экземпляр.

В случае отсутствия вышеперечисленной сопроводительной документации и/или выявленных в ходе приемки явных видимых недостатков, Заказчик вправе отказаться в приемки Товара, Товар будет считаться не поставленным.

5.3. Для приемки Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия. Количественный состав приемочной комиссии определяется Заказчиком с учетом места приемки и предстоящего объема работ по приемке Товара (работ, услуг) по конкретному договору.

5.4. Приемка Товара по качеству, количеству, комплектности осуществляется Заказчиком одновременно со вскрытием тары, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки товара.

При обнаружении в процессе использования продукции скрытых дефектов, Заказчик может предъявить претензию о качестве в течение срока годности продукции.

5.5. В случае выявления некачественного Товара или количественной недопоставки, а также несоответствия наименований, количества Товара, указанных на упаковках товарных единиц, во время приемки Товара, Заказчик составляет соответствующий двухсторонний акт отказа от приемки Товара по количеству (качеству). В этом случае Поставщик в течение 5 (пяти) дней устраняет недостатки, указанные в акте, ставит в известность об этом Заказчика, и приемка по качеству (количеству) осуществляется заново.

При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) количественная недопоставка и/или ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком, в одностороннем порядке, специально созданной комиссией из числа сотрудников заказчика.

6. Экспертиза Товара

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу.

6.2. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

7. Качество Товара и гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует отличное качество поставляемого по договору Товара. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего договора, изложенным и закрепленным в показателях качества спецификации (Приложение № 1 к договору). Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2024 года выпуска.

7.2. Остаточный срок годности на момент поставки Товара не менее 24 месяцев со дня приемки товара Заказчиком и подписания акта приемки товара обеими Сторонами.

7.3. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по договору, имеют свободное обращение в Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый Товар.

7.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве (на русском языке) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом качества (декларацией соответствия), регистрационным удостоверением, санитарно-эпидемиологическим заключением в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.6. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке Заказчик обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 3 (трех) рабочих дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обязан направить своего представителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения вызова от Заказчика.

7.7. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика. Если Поставщик не направил своего представителя для составления рекламационного акта в установленный срок, то Заказчик имеет право составить рекламационный акт в одностороннем порядке.

7.8. Допоставка или замена Товара по претензии Заказчика производится на адрес указанный Заказчиком за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим, в порядке, предусмотренном для поставки, в течение срока действия договора.

7.9. Поставщик обязуется за свой счет устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) дней от даты приема-передачи Товара, если дефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара, или в течение 20 (двадцати) дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении производственных дефектов.

7.10. В случае невозможности устранить недостатки в сроки указанные в п. 7.9 настоящего договора, срок устранения недостатков может быть увеличен по согласованию с Заказчиком.

7.11. С целью изменения сроков устранения недостатков, Поставщик в срок не позднее дня следующего за днем, когда ему (Поставщику) стало известно о невозможности устранения недостатков в указанные в п. 7.9 настоящего договора сроки, извещает Заказчика о такой невозможности, путем направления ему надлежащим образом подписанного, мотивированного предложения по изменению срока устранения недостатков.

7.12. В случае изменения условий договора в части изменения сроков устранения недостатков, такое соглашение заключается в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Упаковка и маркировка

8.1. Товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

8.2. Поставщик гарантирует целостность упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять Товар от атмосферных воздействий. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента разгрузки по месту нахождения Заказчика.

8.3. Поставщик гарантирует, что при хранении и транспортировке Товара, поставляемого по Договору, соблюдается необходимый температурный режим.

8.4. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие ненадлежащей маркировки груза.

9. Права и обязанности сторон

9.1. Заказчик вправе:

9.1.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, требовать безвозмездного устранения недостатков Товара либо замены Товара на Товар надлежащего качества в течение срока предусмотренного договором.

9.2. Заказчик обязан:

9.2.1. Принять Товар в порядке, установленном договором;

9.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке и сроки, установленные договором.

9.3. Поставщик вправе:

9.3.1. Потребовать от Заказчика принятия и оплаты поставленного и смонтированного в соответствиями с условиями настоящего договора Товара.

9.4. Поставщик обязан:

9.4.1. Осуществить доставку и разгрузку Товара по адресу указанному в п. 3.1. настоящего договора;

9.4.2. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам и техническим характеристикам, в соответствии с условиями настоящего договора;

9.4.3. Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет;

9.4.4. В день передачи Товара передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур;

9.4.5. Участвовать в приемке-передаче Товара;

9.4.6. Представить документы качества Товара в соответствии с п. 5.2. договора;

9.4.7. Устранять недостатки Товара и некомплектность Товара в порядке, и сроки установленные разделом 7 настоящего договора. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик;

9.4.8. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего договора;

10. Ответственность Сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

10.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства в размере 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Пени начисляются до дня исполнения обязательства Поставщиком либо до дня расторжения Договора.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

10.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

10.9. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

10.10. Обязательство по Договору является просроченным в случае нарушения срока поставки товара.

10.11. В соответствии с п.1 ст.431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

11.2. Если, по мнению сторон, обязательства могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.3. О любых обстоятельствах, в том числе обстоятельствах непреодолимой силы, препятствующих по мнению Стороны исполнению настоящего договора, указанная Сторона обязана письменно известить (уведомить) другую Сторону об этих обстоятельствах, как на основание препятствующих исполнение договора. Письменное извещение (уведомление) об обстоятельствах, препятствующих исполнению договора должно быть направлено другой Стороне не позднее 5 рабочих дней с момента, когда стало известно (или должно было стать известным) о наступлении указанных обстоятельств, с документальным подтверждении о наступлении указанных обстоятельств. Не извещение (не уведомление) Стороной об обстоятельствах препятствующих исполнению договора в установленный настоящим пунктом срок, лишает данную Сторону ссылаться на данные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Договора.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, Стороны обязуются решать в досудебном (претензионном) порядке.

12.2. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 3 рабочих дня со дня получения последнего адресатом.

12.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

13.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Срок действия Договора

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2025 г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Изменение и расторжение Договора

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика. за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

15.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

15.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

2) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

4) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

5) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

6) в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

7) в случае неоднократного (два и более) или существенного (более четырнадцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

15.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

15.7. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

16. Прочие условия

16.1 Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами усиленной электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ.

16.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

16.4. В случае изменения любых сведений, указанных в Разделе 18 договора, Стороны обязаны в трехдневный срок с момента изменения уведомить об этом другую Сторону

16.5. При исполнении настоящего договора в целях эффективного и скорейшего обмена информацией (переписка, претензионные письма, проекты дополнительных соглашений, уведомление о расторжении договора и т.д.) подписанные и сканированные Стороной, могут быть направлены другой стороне с использованием факса, эл. почты, адрес и номер, указанный в Разделе 18 настоящего договора.

16.6. По вопросам, не предусмотренным договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

17.1. Приложение №1 к договору – Спецификация.

18. Адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______

от «___»_______________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость договора составляет: _____________ (___________________________), в том числе НДС_____(______________________________) ( или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение_№1_ТЗ_дезы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара: ООО «ХСП», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Жукова, 4/1.

Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1. Поставка товара производится в рабочие дни с 09.00 до 16.00, с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и официально объявленных праздничных дней.
2.2. В стоимость товара включена: транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов)), а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
3.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
3.4. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
3.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;
3.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;
3.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
3.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
4.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев.
5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
5.4. Гарантийный срок обслуживания товара начинает истекать с момента подписания акта приема-передачи товара. В отношении отремонтированного/замененного товара устанавливается новый гарантийный срок с даты приемки Заказчиком отремонтированного/замененного товара (комплектующего, основного узла), составляющий количество месяцев до окончания первоначального Гарантийного срока плюс количество месяцев ремонта (простоя до момента устранения неисправности) товара.
5.5. Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами Поставщика. Поставщик в ходе осуществления технического обслуживания товара в период гарантийного срока консультирует Заказчика о необходимых мерах по технической поддержке товара.

Требования к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок: Поставщик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить выявленные дефекты, без дополнительных расходов со стороны Заказчика, в том числе нести транспортные расходы, если выявленные дефекты товара невозможно устранить в месте его нахождения или предоставить Заказчику такой же товар, в полном соответствии со Спецификацией настоящего договора.

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика: для проверки поставленных товаров, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Экспертиза поставленных товаров может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о соответствии/несоответствии поставленных товаров условиям настоящего договора.

Согласовано:

Главная медицинская сестра_______________________ Т.В. Кондакова

Извещение_о_проведении_запроса_котировокxx - Посмотреть таблицу с данными

Извещение № 18

о проведении запроса котировок в электронной форме

Наименование объекта закупки:

Закупка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными