Тендер - Закупка дезинфицирующего ср-ва (Хорт) №307496311

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.pdf
• 23-8.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.2
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.08.2025 по 25.08.2025Место предоставления документации:не предусмотреноПорядок предоставления документации:не предусмотренОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ДОГОВОР № 23/8

г. Москва «____»_________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 170 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполняющего обязанности начальника Шаповаловой В.П., действующего на основании Устава с одной стороны,и ООО «Полисепт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Романовой Т.В., действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить заказчику дезинфекционные средства (далее по тексту – товар), а заказчик принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставка товара производится Поставщиком в количестве и по ценам в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и в сроки, установленные договором.

2. Цена, порядок расчета и поставки товара

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00(Сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. 20% НДС 7 996,67.

В цену Договора включены стоимость товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.

2.2. Оплата товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счёта по факту поставки товара в течение 7(семи) банковских дней с момента подписания Заказчиком товарных накладных.

2.3.Цена единицы каждого наименования товара, используемая в целях осуществления текущих расчетов по Договору, установлена в Приложении 1 и остается неизменной в течение всего срока действия договора.

3. Обязательства сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Осуществить контроль качества товара в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.2. Осуществить поставку товара по адресу Заказчика в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. Осуществлять в полном объеме замену некачественного товара при предъявлении претензии Заказчиком, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.2.2. Принять товар согласно Приложению № 1 «Спецификация» и заявке, направленной в адрес Поставщика, с оформлением соответствующих сопроводительных документов, относящихся к товару (товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи и др.), осуществлять контроль качества поставляемого товара.

4. Сроки и условия поставки, порядок приемки

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Договора.

Заявка направляется Поставщику уполномоченным представителем Заказчика посредством факсимильной связи или электронной почты. В заказе на поставку Заказчик указывает:

- дату составления заявки;

- дату поставки;

- количество и ассортимент поставляемого товара.

Поставщик обязуется в течение двух часов посредством факсимильной связи или электронной почты направить Заказчику уведомление о получении им заявки. В случае возникновения технических неполадок, возможно использование телефонной связи, а также почтовых отправлений.

4.2. Прием товара по количеству, объему и качеству осуществляет уполномоченный представитель Заказчика. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Договору считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается подписью уполномоченных представителей на товарно-транспортной накладной.

4.3. При поступлении Товара уполномоченным лицом Заказчика проверяется правильность транспортировки, соответствие условий транспортировки требованиям, указанным производителем в инструкциях по медицинскому применению и (или) листке – вкладыше.

4.4. Уполномоченное лицо Заказчика сверяет фактическое количество поставленного Товара с указанным в товарно-транспортной накладной (счете-фактуре), а также наличие документов, подтверждающих качество Товара.

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара несоответствия по количеству, ассортименту либо качеству Заказчик обязан приостановить приемку и отказаться от приемки ненадлежащего товара.

4.6. При обнаружении недостачи, излишков, боя, нарушения целостности упаковки и маркировки Товара, а также при несоответствии качества поставленного товара, не соответствии количества или наименований поставленного товара направленной в адрес Поставщика заявке, составляется акт в 2 экземплярах, который подписывается уполномоченным лицом Заказчика, производившим приемку.

5. Качество товара

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к такому виду товаров, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и при поставке должно удостоверяться Регистрационнымудостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, оформленным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок (остаточный срок годности) поставляемого Товара должен составлять не менее 12 месяцев.

5.3. В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества некачественный Товар должен быть возвращен Поставщику за его счет в течение трех дней от даты его поставки. Поставщик обязуется произвести замену некачественного Товара в течение трех дней с момента его возврата.

5.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара при транспортировке его до Заказчика. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого Товара. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной накладной.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные этим убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, виновная сторона выплачивает неустойку, размер которой определяется следующим образом:

- если неустойка была предъявлена, то ее размер составляет 0, 03 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 %;

- если неустойка не была предъявлена, то ее размер составляет 0 % за каждый день просрочки.

Заказчик рассчитывает размер неустойки в соответствии с условиями настоящего Договора, сообщает о начисленной неустойке Поставщику посредством направления уведомления электронной почтой и дублирует посредством направления заказной корреспонденции.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.5. В случае начисления неустойки Заказчик оставляет за собой право не оплачивать поставленный товар до оплаты неустойки Поставщиком. В данном случае Заказчику не начисляется неустойка за просрочку платежей.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: стихийных явлений; военных, чрезвычайных действий; прочих обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. При неуведомлении стороны о действии обстоятельств непреодолимой силы сторона, нарушившая обязательство, лишается права ссылаться на эти обстоятельства.

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2025г.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Договора, разрешаются в ходе переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они разрешаются в Арбитражном суде Московской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями всех Сторон, и являются приложениями к нему.

8.4. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

И.о начальника: Генеральный директор

ФГБУЗ МСЧ №170 ФМБА России ООО «Полисепт»

_________________Шаповалова В.П. ____________________ Романова Т.В.

Приложение № 1

К Договору №23/8 от «____»_________ г.

Между ООО "Полисепт" и ФГБУЗ МСЧ № 170 ФМБА России

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

И.о начальника: Генеральный директор

ФГБУЗ МСЧ №170 ФМБА России ООО «Полисепт»

______________________Шаповалова В.П. _________________ Романова Т.В.