Тендер - Закупка чистящих и моющих средств №299652251

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Техзадание.docx

Техническое задание

на поставку чистящих и моющих средств

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

Место поставки: 1)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., Трубчевский р-н, д. Кветунь, пер.Надгорный, д.1

2)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Воровского, д.12

Поставка товара обязательна по двум адресам (Приложение №2 к договору)

Срок поставки: с момента заключения договора до 27.06.2025 года.

- Посмотреть таблицу с данными

Эквивалентом является Товар, соответствующий по описанию, характеристике, составу и регламентирующим документам Товару, указанному в Техническом задании.

Сроки (периоды), условия оплаты товара: оплата за товар осуществляется по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней с момента поставки и принятия товара покупателем ( подписания акта, товарной накладной, УПД).

Сведения о включенных (не включенных) в цену предполагаемого к поставке товара сопутствующих затрат, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, подъем, занос товара в помещение учреждения, расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих к выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования по комплектности и упаковке товара: товар должен быть новым, чистым, без следов повреждения и царапин, ранее не использовавшимся, не подвергавшимся ремонту, упакован. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Товар должен иметь этикетку (маркировочный ярлык) с указанием наименования товара, объема, даты выработки и упаковки, условий хранения, состава, срока годности, наименования и местонахождения изготовителя.

Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара: качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов Российской Федерации, предъявляемым к данному виду товара и подтверждаться соответствующими документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: сертификат, гарантийный талон и/или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и/или безопасность товара, товарная накладная или УПД.

Требования по сроку и объему предоставления гарантий качества товара: В случае обнаружения дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 5 календарных дней с момента получения извещения о выявлении таких дефектов.

Остаточный срок годности всей поставляемой продукции (на момент поставки) должен составлять не менее 70% от установленного предприятием.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):1)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл.,Трубчевский р-н,д. Кветунь, пер. Надгорный, д. 1, 2)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г.Трубчевск, ул.Воровского, д.12
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.05.2025 по 02.06.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Аукционная_документация

Утверждаю:

Директор ГБСУСОН «Трубчевский

психоневрологический интернат»

_________________Е.Н.Нестерова

Подпись расшифровка

" " ____________ 2025 года

- Посмотреть таблицу с данными

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в первую часть заявки

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Форма 1 первой части Заявки

«_____»___________2025 г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кому:

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением, документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с обязательными требованиями к участникам закупки подтверждаем наличие у нас специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора. [2]

Предложенная цена включает в себя: Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика.

Приложение 1 к Форме первой части Заявки
от «____»_____________2025 г. №__________

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

Прикладывается в составе I части заявки на участие в аукционе

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ!

Образцы форм документов, включаемых во вторую часть заявки

Форма 1 второй части Заявки

«____» _____________ 2025 г.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ(формируется в соответствии с пунктом 4.1 Информационной карты «Вторая часть ЗАЯВКИ»)

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, установленными в п.3.1 документации о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника(рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Руководитель предприятия

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

подпись

КОНЕЦ ФОРМЫ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ!

Согласие на обработку персональных данных (представленных участниками):

Начало формы

____________________________________________________________________________

Форма 2 второй части Заявки

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________(далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Приложение №1 к документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прилагается отдельным файлом

Приложение №2 к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

Приложение №3 к документации о закупке

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки ↑

При отсутствии соответствующего обязательного требования в п. 4.1 информационной карты – данный абзац следует исключить из текста заявки. ↑

обоснование_НМЦК_(1) - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_товары

Проект договора

Договор №_____

на поставку товара

д. Кветунь «____» __________2025 года

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нестеровой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола подведение итогов от «____» _______ 2025 г. № ________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить чистящие и моющие средства (далее - Товар) для обеспечения нужд ГБСУСОН "Трубчевский психоневрологический интернат", в количестве и по цене, указанным в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Срок поставки: с момента заключения договора и по 27.06.2025.

Место поставки:

242220, Брянская обл.,Трубчевский р-н,д. Кветунь, пер. Надгорный, д. 1

242220, Брянская обл., г.Трубчевск, ул.Воровского, д.12
Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: качественно и своевременно в соответствии со сроками настоящего договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет: ________ (____________________________ ____________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (в случае если поставщик освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп.» заменяются на слова «НДС не облагается»).
2.2. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
2.2.1. если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2.2.2. если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, работы, услуги.
2.2.3. в ходе исполнения договорных обязательств на поставку товара Заказчик, согласовав свои действия с исполнителем, может внести изменения, если изменились потребности Заказчика в товарах, поставка которых предусмотрена договором.
2.3. Цена договора сформирована с учетом НДС и включает расходы на товар, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи.
В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе увеличить предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке.
2.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
2.7. Источник финансирования: внебюджетные средства Заказчика, полученные при осуществлении им приносящей доход деятельности, в рамках предусмотренных учредительным документом Заказчика основных видов деятельности.
2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе осуществить оплату договора путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

Обязанности и права сторон
3.1. Права Поставщика:
3.1.1. Приостанавливать действие настоящего договора в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, уведомив его об этом за 3 (три) дня.
3.1.2. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
3.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий настоящего договора.
3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по причине:
- нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара;
- Поставщик не выполнит какие-либо из своих обязательств по Договору;
- нарушения требований к качеству Товара;
- если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют требованиям к участникам закупки и (или) товару, установленным извещением о закупке и (или) законодательством РФ и (или) условиям настоящего Договора, или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Товара таким требованиям;
- ликвидации Поставщика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Поставщика возлагается на другое лицо;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
3.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товары своими силами и средствами по Заявке Заказчика.
3.3.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.
3.3.3. Передать Заказчику подписанные оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур и/или других документов необходимых для оформления поступления товара Заказчиком.
3.3.4. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
3.3.5. Поставщик обязан своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к дате окончания срока действия Договора предоставить Заказчику результаты поставки Товара.
3.4. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.
3.5. Заказчик обязан:
3.5.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную товара и передать один экземпляр Поставщику.
3.5.2. Оплатить принятый товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

Условия поставки и порядок приемки товара
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента заключение договора по 27.06.2025 года включительно.
4.2. Товар поставляется по адресу (Приложение №2):
242220, Брянская обл., Трубчевский р-н, д.Кветунь, пер.Надгорный, д.1
242220, Брянская обл., г.Трубчевск, ул.Воровского, д.12
4.3. Поставка осуществляется в полном объеме.
4.4. Дни поставки Товара: по заявке Заказчика с 8:30 до 15:00 в рабочие дни Заказчика.
4.5. Поставщик самостоятельно своим транспортом и за свой счет производит доставку Товара на склад Заказчика, осуществляет разгрузку Товара.
Поставщик обязуется осуществлять транспортировку Товаров специальным транспортом в условиях, полностью исключающих возможность их порчи и загрязнения.
Поставка Товара осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН, установленными в РФ.
4.6. Поставщик в день доставки Товаров по адресу Заказчика должен передать последнему товарные накладные, счета, счета-фактуры, подписанные со своей Стороны.
4.7. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в день поставки. Заказчик обязан при приемке Товара осуществить проверку Товара по количеству и подписать соответствующие товарные накладные. Приемка поставленного Товара производится Заказчиком по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, накладным, упаковочным ярлыкам и т.д.). Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. В случае выявления в момент приема-передачи Товара количественных несоответствий Товара условиям настоящего Договора или согласованным условиям по ассортименту Товара, уполномоченные представители Сторон делают отметку о фактическом принятии Товара, по которому разногласий не возникло.
Отсутствие у Поставщика товарно-сопроводительной документации при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, Товар считается не поставленным Поставщиком и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.8. Претензии по качеству и внутритарной недостаче Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарных накладных. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии Товара направить своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта. Неявка представителя Поставщика для составления Акта в указанный срок означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.
4.9. Для приемки Товара Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится в сроки приемки Товара, установленные настоящим Договором.
Экспертиза Товара проводится на предмет его соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
Приемка результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.
Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением если недостатки Товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.
4.10. В случае неполной поставки или поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению восполнения недопоставки Товара, замены или возврата Товара ненадлежащего качества. По требованию Заказчика Поставщик обязан оперативно, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения требования, допоставить/ заменить Товар. (Требование о допоставке/замене Товара может быть направлено по телефону, электронной почте Поставщика).
4.11. Заказчик вправе направлять претензии о несоответствии Товара условиям Договора и заявок Заказчика посредством электронной почты на электронный адрес Поставщика, указанный в Договоре.
4.12. После выполнения условий, указанных в п. 4.10 настоящего Договора, проводится окончательная приемка товара Заказчиком.
4.13. Товары считаются поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания товарных накладных.
4.14. По соглашению Сторон допускается поставка Товара, качество, потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

Качество товара, упаковка и сроки годности
5.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.
5.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
5.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.
5.4. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.
5.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.
В случае если по результатам экспертизы, указанной в разделе 4 настоящего Договора, выявлено нарушение условий настоящего Договора в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.
5.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, требованиям санитарно-эпидемиологических норм, установленным действующим законодательством РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировке, хранении. Поставщик обязан предоставить каждую единицу Товара с информацией на русском языке.
Товары должны быть затарены и упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения ее до приемки Заказчиком.
Стоимость тары входит в цену Товара. Многоразовая тара подлежит возврату Поставщику, сертификат на тару не выдается. Поставщик самостоятельно вывозит многоразовую тару, возвращенную Заказчиком.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при разгрузке.

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Порядок расчета неустойки следующий: одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, умноженные на количество дней просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Порядок расчета неустойки определяется по формуле: (Цена просроченной услуги* 1/300) * количество дней просрочки, начиная с первого дня просрочки * ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации / 100.
6.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых ими обязательств.

Порядок урегулирования споров
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.
7.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Брянской области.

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно ( в том числе по средствам электронной почте) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.
8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.
8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 - 8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (Тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Договора по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Договора.

Заключительное положение
9.1. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.
9.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый Поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником Поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому Поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.
9.3. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.
9.4. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в том числе при наступлении причин, указанных в п. 3.2.2 настоящего договора.
9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.07.2025г., а в части расчётов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) - до полного их исполнения Сторонами.
9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____

от "___" _______ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку чистящих и моющих средств для нужд

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №

от " " 2025г.

Поставка чистящих и моющих средств для нужд

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

по адресам.

Брянская обл., Трубчевский р-н, д. Кветунь, пер. Надгорный, д.1

- Посмотреть таблицу с данными

Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Воровского д.12

- Посмотреть таблицу с данными