Тендер - Закупка бытовой химии №311944825

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_на_бытовую_химию_2025xx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ МАДОУ детского сада «Аленушка»

Наименование, характеристика поставляемых Товаров: Бытовая химия согласно таблице.

2. Место поставки Товаров: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленушка» Брянская обл., г.Жуковка, пер.Весенний, д.8.

3.Сроки (периоды), условия поставки Товара: до 20 октября 2025 г.

4.Сведения о включенных в цену Товаров расходах: транспортные расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Требования по комплектности и упаковке Товаров: Поставщик обязан передать товар, соответствующим требованиям качества, предъявляемым какого рода товарам вместе с сертификатом о соответствии. В случае, если товар окажется не качественным или не соответствующим условиям настоящего договора, Поставщик обязан в течение 3 дней с момента предъявления такого требования заменить товар на качественный и соответствующий условиям настоящего договора за свой счет.

- Посмотреть таблицу с данными

6.Условия поставки Товаров: доставка транспортом Поставщика до получателя по заявке Заказчика, разгрузка силами Поставщика. Конкретные сроки поставки согласуются сторонами дополнительно.

7.Требования к качеству Товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Упаковка изготовителя в соответствии с ГОСТ, ТУ. Упаковка должна быть не повреждена, не вскрыта. Маркировка упаковки должна содержать: наименование товара, наименование изготовителя товара, юридический адрес изготовителя, условия эксплуатации, условия хранения, массу (брутто, нетто). Упаковка должна обеспечивать надлежащую сохранность товара при транспортировки и хранении.

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товаров:

в соответствии с накладной.

9. Порядок оплаты: Заказчик производит оплату Товара в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, на основании выставленных платежных документов

Участник закупки должен соответствовать единым требованиям:

1. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6. участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.1. Установлено требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона.

Товар доставляется до Заказчика силами и транспортом Поставщика в упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги, не иметь следов вскрытия, обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств и безопасности на всех этапах обращения поставляемого товара. Нарушение целостности и формы повреждения упаковки, в том числе ее сырость не допускается.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть упакован в фирменные коробки без следов повреждения.

Товар должен иметь срок службы в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации.

Товар должен соответствовать действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий МАДОУ

Детский сад «Аленушка» Г.Ю.Анисова

Тел.8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

проект_договора_бытовая_химия

ДОГОВОР №______

на поставку бытовой химии

г. Жуковка ____ __________ 2025 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленушка» (МАДОУ детский сад «Аленушка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Анисовой Галины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ детского сада «Аленушка» (далее – Положение о закупке), на основании протокола ___________________ от «___» ____________ 20__ г. №_____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего Договора Поставщик обязуется передать Заказчику бытовую химию (далее - товар), в количестве и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим Договором, за счет средств приносящей доход деятельности.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего Договора товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим Договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. настоящего Договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет _____________ (_______________________) рубля ___ копеек, в том числе НДС ___ % (при наличии).
2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объёма и качества товара, и иных условий Договора.

СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего Договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким требованиям.
3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Брянская область, г.Жуковка, пер.Весенний,д.8
3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.
3.5. Оплата поставленного товара производится не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего Договора срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 5-ти дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 2 дня до поставки.

4.1.7. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, службой технической поддержки производителя.

4.1.8. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями Договора и оказать сопутствующие услуги, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора.

4.1.9. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему Договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 6 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего Договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий Договора.

4.3.4. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных Договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 10% от цены Договора.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,00 руб.

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрально-го банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 1000,00 руб., определенном согласно Постановлению № 1042: 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

5.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка результата исполнения Договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения Договора, в том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором, в течение 10-ти рабочих дней с даты фактической поставки товара и предоставления Поставщиком документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату путем осуществления со стороны Заказчика следующих действий:

- приемочная комиссия Заказчика осуществляет действия, направленные на установление соответствия (несоответствия) поставленного товара и представленных Поставщиком документов, необходимых для осуществления приемки, условиям Договора;

- по результатам осуществления указанных действий составляется документ о приемке товара, подписываемый членами приемочной комиссии, и утверждается Заказчиком.

- в случае установления приемочной комиссией соответствия результата поставки товара и представленных Поставщиком документов требованиям Договора, Заказчиком подписывается документ о приемке товара, представленный Поставщиком для осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Поставщика, или Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки в письменной форме.

6.3. В случае выявления несоответствия условиям Договора Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 5 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов, технических условий, технических регламентов, установленных в Российской Федерации. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товаров стандартами, техническими условиями, техническими регламентами, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным Товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации.

7.2. Товар должен сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность:

- сертификат качества (при наличии);

- копия декларации о соответствии (в случае, если в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар подлежит обязательному подтверждению соответствия);

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте) (при наличии).

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

7.2. На все виды поставленного Товара Поставщик предоставляет Заказчику правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче Товара.

7.3. Количество Товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, массовые заболевания(эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Брянской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 31.12.2025 г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. При исполнении Договора изменение существенных условий Договора допускается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о закупке.

10.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях:

1) увеличения по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия), оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены Договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий Договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

2) уменьшения по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены Договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий Договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

3) увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по Договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом допускается однократное увеличение (продление) срока исполнения Договора на срок, не превышающий половину срока, предусмотренного при его заключении;

4) снижения цены Договора, а также цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 Положения о закупке, без изменения предусмотренных таким Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

5) уменьшение цены единицы товара, работы, услуги с возможностью изменения предусмотренных таким Договором количества товара, объема работы или услуги. При этом не допускается ухудшения качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

6) возникновения необходимости изменения условий Договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

7) изменения условий Договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

8) изменения в ходе исполнения Договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения Договора;

9) если Исполнителем предложена поставка (использование при выполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий Договора;

10) увеличения (продления) срока исполнения Договора (сроков исполнения обязательств) без изменения цены Договора, цены единицы товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 Положения о закупке;

11) однократного увеличения по инициативе Заказчика цены Договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий Договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги) и сроков исполнения Договора (исполнения обязательств), в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 Положения о закупке.

12) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд Заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. При этом количество товара, объем работы или услуги, являющихся предметом Договора, не могут быть увеличены, за исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения существенных условий Договора. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с Договором, в который вносятся такие изменения;

13) возникновения в ходе исполнения Договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон Договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Изменение существенных условий Договора допускается при соблюдении условий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.6. Заказчик, Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон

11.5. Приложения: № 1 «Спецификация».

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

______________________ Анисова Г.Ю.

М.п.

Приложение № 1

к договору на поставку бытовой химии

от ___.___.2025 № _________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными