Тендер - Закупка адсорбента, цеолита и керамических шаров для замены в адсорберах Т-300А №272662525

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_6_(согласие_с_условиями_оплаты)xx

Приложение № 6

__________________________ В ООО «Норд Империал»

(участник тендера)

Согласие

с условиями оплаты, предлагаемыми Заказчиком

В рамках участия в тендере №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Закупка адсорбента, цеолита и керамических шаров для замены в адсорберах Т-300А/В", выражаем свое согласие на применение следующих условий оплаты: 100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара на склад Заказчика.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_5_(согласие_о_заключении_типового_договора) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 5

__________________________ В ООО «Норд Империал»

(участник тендера)

Согласие

о заключении типового договора

Настоящим письмом наша компания, в случае победы в тендере №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Закупка адсорбента, цеолита и керамических шаров для замены в адсорберах Т-300А/В", обязуется заключить типовой договор поставки, форма которого прилагалась к приглашению на участие в тендере.

В случае отказа нашей компании от подписания указанного типового договора обязуемся уплатить Заказчику штраф в размере 3% от стоимости заключаемого договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_7_(сроки_поставки) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_(перечень_клиентов) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

__________________________ В ООО «Норд Империал»

(участник тендера)

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Закупка адсорбента, цеолита и керамических шаров для замены в адсорберах Т-300А/В"

(наименование тендера)

Перечень клиентов за последние 36 (и более) месяца по данному направлению.

- Посмотреть таблицу с данными

Телефоны руководителя организации (не являющегося куратором договора) и приемной не указывать.

- Посмотреть таблицу с даннымиТиповой_Договор ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с Ограниченной Ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Норд Империал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Бакланова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар (далее по тексту «Товар») на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в установленном порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Ассортимент, количество, наименование, сроки и цена поставляемого Товара определяются Сторонами в спецификациях, которые с момента их согласования и подписания Сторонами являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

Цена Товара по договору и порядок расчетов
2.1. Цена на Товар определяется в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Цена Товара включает в себя НДС (при его наличии), который указывается отдельной строкой в счёте и спецификации.
2.3. Оплата по настоящему договору производится Покупателем на условиях, установленных в спецификации.
2.4. При проведении расчётов за поставку Товара Покупатель вправе удерживать суммы неустоек, убытков (ущерба, вреда), любые иные суммы, подлежащие выплате Покупателю, из сумм, подлежащих оплате Поставщику с уведомлением последнего о произведённых удержаниях.
2.5. Акт сверки расчетов по объему поставленного Товара составляется Сторонами не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки Товара.

Условия поставки

3.1. Покупатель направляет Поставщику по факсимильной связи или путем доставки представителем Покупателя заявку на поставку Товара за 30 дней до предполагаемой даты отгрузки Товара. Заявка оформляется в письменной форме и должна содержать: наименование требуемого Товара, количество и сроки поставки каждой конкретной партии Товара.

3.2. На каждую партию Товара, в зависимости от сложности исполнения заказа, в спецификациях могут указываться различные сроки поставки по согласованию между Покупателем и Поставщиком. Если иное не установлено в спецификации, поставка Товара осуществляется в течение 30 дней после подписания спецификации.

3.3. Информация о готовности Товара к отгрузке сообщается Поставщиком Покупателю по телефону или факсимильной связи в течение не более 5 дней после подписания счета (спецификации).

3.4. Доставка Товара осуществляется Поставщиком со своего склада до места, указанного Покупателем в спецификации, если иной способ доставки не установлен в спецификации.

3.5. Право собственности и риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения Покупателем Товара в месте, указанном в спецификации.

3.6. Товар считается поставленным после получения Товара Покупателем в месте, указанном в спецификации и подписания соответствующих накладных, иных товаросопроводительных документов.

3.7. Поставщик Товара обязан предоставить Покупателю не позднее 5 дней после поставки оригинал счета-фактуры на отгруженный Товар с выделением НДС отдельной строкой.

4. Качество, упаковка и приемка Товара

4.1. Качество, маркировка и упаковка Товара должна соответствовать, установленным в РФ, государственным стандартам и техническим условиям на данный вид товаров.

4.2. При обнаружении Покупателем во время приемки Товара несоответствия ассортимента, качества или количества поступившего Товара требованиям настоящего договора составляется акт за подписями лиц, проводивших приемку Товара, в котором указывается количество осмотренного Товара, характер выявленных при приеме дефектов.

4.3. В случае недопоставки Поставщиком Товара (передачи Товара в собственность Покупателю в меньшем размере, чем предусмотрено по договору), Поставщик обязан в течение 15 календарных дней с момента поступления от Покупателя уведомления о нарушении условий договора, восполнить недопоставку. При этом Покупатель сохраняет иные возможности защиты своих прав, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.4. Поставщик несет ответственность за поставляемый Товар независимо от того, каким производителем он изготовлен и гарантирует его качество и надежность в течение гарантийного срока.

4.5. Если иное не установлено спецификацией, Покупатель не обязан возвращать Поставщику тару, в которой поступил Товар.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней уплатить Покупателю пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости не поставленного в срок Товара.

5.3. За нарушения обязательств по оплате Товара Покупатель несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от неоплаченной в срок денежной суммы за Товар.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все возникающие споры разрешаются Сторонами с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

6.2. При недостижении Сторонами согласия, все споры, противоречия и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия

7.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии составления их в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия настоящего договора не заявит о желании его расторгнуть, то срок действия договора автоматически продлевается на последующий календарный год на тех же условиях.

8.2. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_(форма_коммерческого_предложения) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_(карточка_предприятия)

Приложение № 3

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение_№_2_(опись_документов_на_тендер)

Приложение № 2

__________________________В ООО «Норд Империал»

(участник тендера)

Опись пакета документов для участия в тендере

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Закупка адсорбента, цеолита и керамических шаров для замены в адсорберах Т-300А/В"

(наименование тендера)

- Посмотреть таблицу с данными

Критерии_оценки

Приглашение_к_участию_в_тендере