Тендер - Хозтовары 01.01.25-30.06.25 №286768097

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Амурская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.12.2024 по 18.12.2024Место предоставления документации:ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:15.12.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:675014, Амурская область, г Благовещенск, Кольцевая ул, д. 42аДата подведения итогов:18.12.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. !_Предложение_участника_ценовой_запрос_в_ЭМ_ОБРАЗЕЦ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЦЕНОВОМ ЗАПРОСЕ*

*Данный образец заявки является обязательным для заполнения.

• Изучив Документацию о ценовом запросе в электронном магазине на право заключения договора на _____________________________________________________________________________________________ (товары, работы, услуги), а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в ценовом запросе на условиях, установленных в извещении (информационной карте) о закупке, и направляем настоящую заявку на участие в ценовом запросе.
• Мы, (наименование и реквизиты организации), согласны на поставку товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями документации о ценовом запросе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _________________ (__________________________) рублей _____ копеек (в т.ч. НДС)

Срок поставки товара: с _____________________ по __________________ года включительно.

Предлагаемый к поставке товар соответствует всем необходимым требованиям действующих технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Место поставки товара: Поставка осуществляется партиями по заявкам Заказчика по адресам, указанным в заявке, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подачи заявки Заказчиком.

Основной адрес поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кольцевая д.42/А.

В случае необходимости поставка и выгрузка товара должна осуществляться Поставщиком на объектах Заказчика по адресам, указанным в заявке.

Полный перечень объектов Заказчика:

-МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» (корпус №1) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 13.

-МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 14.

-МБОУ «Школа №2 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 41.

-МБОУ «Школа №5 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 2.

-МОБУ «Школа №10 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая, 182.

-МАОУ «Лицей №11 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 151.

-МОБУ «Школа №12 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 89.

-МАОУ «Школа №13 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кантемирова, 6/2.

-МОБУ «Школа №14 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 57.

-МБОУ «Школа №15 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 276.

-МБОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Институтская, 15

-МБОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, 3-й микрорайон (корпус №2) ул. Игнатьевское шоссе, 27

-МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная, 33.

-МОАУ «Школа №22 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 196.

-МАОУ «Гимназия №25 г. Благовещенска» (корпус №1) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 130/2.

-МАОУ «Гимназия №25 г. Благовещенска» (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Дьяченко, 4.

-МОАУ «Школа №26 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 21.

-МОБУ «Школа №27 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ломоносова, 154.

-МОАУ «Школа №28 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 43/3.

-МАОУ «Школа №4 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 153.

-МАОУ «Лицей №6 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 233.

-Спортивный лагерь «Надежда» по адресу: Амурская область, с. Белогорье, ул. Подгорная, 94.

-Детский оздоровительный лагерь «Огонёк» по адресу: Амурская область, пос. Мухинка, ул. Огонёк, 1.

-Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Строитель» по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Натальино, ул. Ленина, 160.

-Мясной цех ООО « КШП» (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная, 261/1.

Остаточный срок годности Товара составляет не менее 80 процентов с момента подписания товарно-транспортной накладной на поставленный Товар/партию Товара.

Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется в период срока действия договора поставки по заявкам Заказчика (заявки осуществляются по телефону или электронной почте и принимаются представителем Поставщика), с 08:00 до 13:00 не позднее одного рабочего дня, следующего за днём направления Заказчиком заявки Поставщику, в которой определяется объем партии поставки и ассортимент товара.

В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор на поставку Товара в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашего предложения, в установленный срок.

Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьDP_Извещение_о_проведении ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4DP

Способ закупки: Ценовой запрос в электронном магазине.

Сведения об организаторе: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6580).

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г Благовещенск, Кольцевая ул, д. 42а.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г Благовещенск, Кольцевая ул, д. 42а.

Сведения о заказчике: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6580).

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г Благовещенск, Кольцевая ул, д. 42а.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г Благовещенск, Кольцевая ул, д. 42а.

Контактная информация: Фалей Алёна Павловна, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения об операторе электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2777).

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9.

Техническая поддержка: тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Хозтовары_01.01.25-30.06.25

Предмет договора (лота): Хозтовары_01.01.25-30.06.25.

Классификация товаров, работ, услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки: 1 Условная единица.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Амурская область

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией

Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: В соответствии с документацией о закупке

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке

Начальная (максимальная) цена договора (лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 руб.

Требование обеспечения заявки: не установлено.

Требование обеспечения исполнения договора: 5% от НМЦД руб. В соответствии с документацией. (В соответствии с документацией о закупке.).

Особенности проведения закупки: только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок предоставления документации о закупке: с 15 декабря 2024 года по 18 декабря 2024 года.

Место предоставления документации о закупке: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://torgi.etp-region.ru, http://zakupki.gov.ru.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

Место подачи заявок: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.

Дата начала подачи заявок: 15 декабря 2024 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 18 декабря 2024 года в 14:00 MCK+6.

Место, дата и время рассмотрения заявок: , 18 декабря 2024 года в 14:00 MCK+6.

Место, дата и время подведения итогов закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г Благовещенск, Кольцевая ул, д. 42а, 18 декабря 2024 года в 14:00 MCK+6.

!_Проект_договора_продукты_МСП_КШП

ДОГОВОР №

Подписано посредством электронных подписей

на поставку продуктов питания

МСП

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания» (ООО «КШП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Хименко Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________, в лице ________________________________________________________, действующей на основании ________________________, име­нуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе по тексту именуемые «Стороны», в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания», на основании Итогового протокола № _________ от __________________ года заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар: продукты питания в количестве, ассортименте и с характеристиками, указанными в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

1.2. Срок поставки товара: товар поставляется отдельными партиями с момента заключения договора и до ____________ г.

1.3. Поставка осуществляется в городе Благовещенске по адресам, указанным в заявке, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подачи заявки Заказчиком.

Основной адрес поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кольцевая д.42/А. В случае необходимости поставка и выгрузка товара должна осуществляться Поставщиком на объектах Заказчика по адресам, указанным в заявке. Полный перечень объектов Заказчика содержится в приложении к Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Оплата товара производится за счет собственных средств Заказчика.

1.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

2. Качество товара. Порядок поставки товара.

2.1. Качество товара и условия его транспортировки должны соответствовать требованиям договора, соответствующим нормативам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.2. Поставка товара осуществляется по мере необходимости, по заявкам Заказчика, поданным в том числе в выходные и праздничные дни. Заявка должна содержать информацию о наименовании, количестве и ассортименте товара. Заявка может быть подана как в письменной форме, так и посредством телефонограммы. Приемка товара осуществляется с 08:00 до 13:00 часов в рабочее время Заказчика.

2.3. Поставщик обязуется подготовить товар в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в заявке. Товар должен поставляться в фирменной упаковке, должен иметь необходимые маркировки, инструкции и нанесенную на этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованного товара информацию, предусмотренную действующим законодательством на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Маркировка Товара должна содержать:

- наименование изделия;

- ГОСТ, ТУ, сорт;

- наименование фирмы-изготовителя;

- юридический адрес изготовителя;

- дату выпуска;

- остаточный срок годности Товара.

2.4. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к товару.

2.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время погрузки, перевозки к конечному пункту назначения с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, а также должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара, дату выпуска и срок годности товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.7. Досрочная поставка Товара возможна только по согласованию Сторон.

2.8. Фактической датой поставки считается дата подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.

2.9. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 80 процентов с момента подписания товарно-транспортной накладной на поставленный Товар/партию Товара.

2.10.При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику:

- документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);

- счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику, с подлинными подписями и печатью;

- товарную накладную в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика) с подлинными подписями и печатью;

- акт приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

2.11.Заказчик вправе приобрести не весь объем Товара, указанного в Спецификации к настоящему договору.

3. Цена договора. Порядок оплаты

3.1. Цена договора составляет _________________ (__________________________) рублей _____ копеек и включает в себя стоимость упаковки товара, расходы по доставке товара в адрес Заказчика, расходы на перевозку, страхование, иные расходы которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по договору, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приёмке по счетам/счетам-фактурам, оформленным Поставщиком, на основании товарных накладных, подписанных Сторонами или универсального передаточного документа (УПД).

3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.4,3.6. Договора.

3.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора, включая случаи проведения Поставщиком акций по снижению стоимости товара. В случае проведения Поставщиком акции, Заказчик оплачивает цену, указанную в акции.

3.5. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица сумма, подлежащая уплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.6. Если по предложению Заказчика увеличивается (или уменьшается) предусмотренное договором количество товара, но не более чем на десять процентов по соглашению Сторон допускается изменение цены договора, указанной в п.3.1. настоящего договора, пропорционально дополнительному (уменьшаемому) количеству товара, но не более чем на десять процентов цены договора.

3.7. Источник финансирования: КФО=2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).

4. Порядок сдачи - приемки товара.

4.1. Поставка товара, погрузочно–разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

4.2. Передача товара на каждую партию товара производится согласно акту приема-передачи, предоставляемым Поставщиком Заказчику в двух экземплярах.

4.3. Приемка товара включает в себя проверку товара на соответствие требованиям настоящего договора.

4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика акта приема-передачи Заказчик осуществляет проверку поставленного товара на предмет соответствия требованиям настоящего договора, в том числе проводит экспертизу и, в случае соответствия поставленного товара требованиям настоящего договора, подписывает акт приема-передачи и передает их Поставщику.

4.5. В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего договора Заказчик в указанные сроки направляет Поставщику мотивированный отказ в письменной форме от подписания акта приема-передачи с перечнем недостатков. Сроки устранения недостатков согласовываются Сторонами дополнительно.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего договора и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора отказаться от приемки и оплаты товара до момента устранения несоответствий.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены документов, материалов и иной документации, необходимой к передаче вместе с товаром.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком документов и материалов.

5.1.5. Не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору.

5.1.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное заявкой количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о допоставке товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить товар надлежащего качества, поставленный в установленные сроки на условиях настоящего договора.

5.2.2. Для проверки поставленного товара, в части его соответствия условиям договора провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты надлежащим образом поставленного товара.

6.1.2. По согласованию с Заказчиком осуществить поставку товара досрочно.

6.1.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках настоящего договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Компенсировать расходы Заказчика на проведение экспертизы в случаях, когда ее проведение вызвано необходимостью проверки документально подтвержденных сведений о ненадлежащем качестве Товара.

6.2.2. Своевременно и в полном объеме поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего договора, представить Заказчику все необходимые документы на товар.

6.2.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.2.4. Обеспечить наличие у себя и (или) своих соисполнителей, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

6.2.5. Заблаговременно известить Заказчика о дате и времени доставки товара.

6.2.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

6.2.7. Принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим договором.

6.2.8.В случае выявления недостачи осуществить допоставку в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с момента уведомления об этом Поставщика.

6.2.9. В случае невыполнения требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о допоставке товаров в установленный срок, Поставщик обязан компенсировать расходы Заказчика по приобретению требуемого количества соответствующих товаров у других лиц.

7. Обеспечение исполнения договора

7.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% от НМЦД, составляет __________________ руб. и обеспечивает исполнение всех обязательства Поставщика по настоящему договору.

7.2 Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки, с которым заключается договор. Это могут быть денежные средства или независимая гарантия, соответствующая регламентированным требованиям.

7.3. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

7.4. В случае, если Поставщиком по договору, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения договора к Поставщику не применяются.

7.5. Если в качестве способа обеспечения исполнения договора Поставщиком выбран способ внесения денежных средств, указанные средства возвращаются Поставщику Заказчиком, при условии надлежащего выполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

7.6. В случаях, если настоящий договор расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, включая случаи одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, обеспечение исполнение договора возврату не подлежит.

8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, в соответствии с настоящим договором, действующими стандартами и санитарными требованиями, установленными в Российской Федерации.

8.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

9. Ответственность Сторон

9. Ответственность Сторон.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Ответственность Заказчика:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, от не уплаченной в срок суммы.

9.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе взыскать с Заказчика неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы:

Размер штрафа включен в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора и определяемой в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена Договора не превышает 5 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 5 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора, указанную в пункте 3.1. договора.

9.3. Ответственность Поставщика:

9.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.2. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в семидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в семидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе произвести оплату по договору с вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по договору осуществляется на основании акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате по договору Поставщику. Заказчик также вправе удержать сумму штрафа (пени) из обеспечения исполнения договора.

9.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, указанной в пункте 3.1. раздела 3, и уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере:

а) 15 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.5. В случае если настоящий договор заключен с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа, установленного за каждый факт неисполнения или нена6длежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), составляет __________ рублей (10 процентов начальной (максимальной) цены договора.*

*Настоящий пункт заполняется и применяется Заказчиком в случае, если указанное в нем условие наступило.

9.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена Договора не превышает 5 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 5 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора, указанную в пункте 3.1. договора.

9.4. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств. Несообщение лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

9.5. В случае расторжения настоящего договора, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств (включая случаи одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора), Поставщик в течение 7 (семи) календарных дней с даты расторжения настоящего договора, уплачивает Заказчику штраф, определенный в соответствии с пунктами 9.3.4., 9.3.5., 9.3.6. договора.

9.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

9.7. Сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия вышеназванных обстоятельств, если они влияют на выполнение в срок обязательств по настоящему договору или его части.

9.8. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.4. настоящего договора, будут продолжаться более двух месяцев, Стороны должны определиться по дальнейшему исполнению обязательств по настоящему договору, подписав соответствующее дополнительное соглашение.

10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться следующими способами: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре или телеграммы, посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

10.2.1. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти дней с даты направления документа Заказчиком.

10.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

11. Срок действия и условия расторжения договора,

заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в части поставки товара Поставщиком до ____________________ года, а в части финансовых взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств согласно условиям настоящего Договора.

11.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания».

11.3. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

11.4. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания».

11.6. Настоящий договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания».

11.7. Настоящий Договор имеет 1 (одно) приложение, являющиеся его неотъемлемой частью:

- приложение № 1. Спецификация на поставку товара.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

№_____________________

от «___» ___________ 20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого_____________ (_________________________________________) руб. ________ коп., в т.ч. НДС

Срок поставки товара: с _________________ по __________________ года включительно.

*Информация о количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема товара. Указание данного количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению товара в полном объёме.

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и должен соответствовать требованиям:

• ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
• ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
• ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
• ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
• ТР ТС 023/2011 «На соковую продукцию из фруктов и овощей»;
• ТР ТС 024/2011 «На масложировую продукцию»;
• ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
• Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
• Закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
• СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
• постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
• действующих технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации;

При реализации Товара Поставщик должен иметь документы, наличие которых обязательно при реализации товаров в соответствии с Российским законодательством:

• документы, подтверждающие качество поставляемых товаров;
• удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, в котором должны быть отражены:
• номер и дата выдачи удостоверения,
• наименование и адрес изготовителя,
• наименование продукции, показатели качества (сорт, категория),
• дата изготовления (дата фасовки),
• температурные условия хранения продукции,
• срок годности,
• наименование нормативной (технической) документации, по которой выпускается продукция (ГОСТ, ТУ);
• декларация о соответствии, согласно техническому регламенту,
• протоколы испытаний,
• качественное удостоверение,
• карантинный сертификат,
• товарно-транспортная накладная;
• счет-фактура;
• счет.

Требования к упаковке: упаковка должна отвечать требованиям действующих технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ТР ТС, ТР, СанПиН, ГОСТов, ТУ) и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. Товар поставляется в таре и упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

Место поставки товара: Поставка осуществляется в городе Благовещенске по адресам, указанным в заявке, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подачи заявки Заказчиком.

Основной адрес поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кольцевая д.42/А.

В случае необходимости поставка и выгрузка товара должна осуществляться Поставщиком на объектах Заказчика по адресам, указанным в заявке.

Полный перечень объектов Заказчика:

-МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» (корпус №1) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 13.

-МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 14.

-МБОУ «Школа №2 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 41.

-МБОУ «Школа №5 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 2.

-МОБУ «Школа №10 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая, 182.

-МАОУ «Лицей №11 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 151.

-МОБУ «Школа №12 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 89.

-МАОУ «Школа №13 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кантемирова, 6/2.

-МОБУ «Школа №14 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 57.

-МБОУ «Школа №15 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 276.

-МБОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Институтская, 15

-МБОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, 3-й микрорайон (корпус №2) ул. Игнатьевское шоссе, 27

-МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная, 33.

-МОАУ «Школа №22 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 196.

-МАОУ «Гимназия №25 г. Благовещенска» (корпус №1) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 130/2.

-МАОУ «Гимназия №25 г. Благовещенска» (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Дьяченко, 4.

-МОАУ «Школа №26 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 21.

-МОБУ «Школа №27 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ломоносова, 154.

-МОАУ «Школа №28 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 43/3.

-МАОУ «Школа №4 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 153.

-МАОУ «Лицей №6 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 233.

-Спортивный лагерь «Надежда» по адресу: Амурская область, с. Белогорье, ул. Подгорная, 94.

-Детский оздоровительный лагерь «Огонёк» по адресу: Амурская область, пос. Мухинка, ул. Огонёк, 1.

-Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Строитель» по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Натальино, ул. Ленина, 160.

-Мясной цех ООО «КШП» (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная, 261/1.

Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 80 процентов с момента подписания товарно-транспортной накладной на поставленный Товар/партию Товара. Дата изготовления товара (срок годности) должна быть отчетливо видна на упаковке товара и должна быть отражена в товаросопроводительных документах. Поставляемая партия товара должна быть однородной по сроку годности.

Поставщик обязан использовать для поставки товара специально оборудованный транспорт, предназначенный для осуществления перевозок пищевых продуктов.

Транспортные средства должны содержаться в чистоте, а их использование - обеспечить условия, исключающие загрязнение и изменение органолептических свойств товара. Транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником загрязнения товара.

Представители Поставщика, сопровождающие товар, обязаны иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца.

Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется в период срока действия договора поставки по заявкам Заказчика (заявки осуществляются по телефону или электронной почте и принимаются представителем Поставщика), с 08:00 до 13:00 не позднее одного рабочего дня, следующего за днём направления Заказчиком заявки Поставщику, в которой определяется объем партии поставки и ассортимент товара.

- Посмотреть таблицу с данными!_Информационная_карта_ценовой_запрос_в_ЭМ_для_МСП

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ

"КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

Ценовой запрос в электронном магазине только для субъектов МСП - Посмотреть таблицу с данными

Участники, предоставляя ценовые предложения, выражают свое согласие с условиями проведения процедуры закупки, а также выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в ценовом запросе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в ценовом запросе.

Участник закупки, подавший заявку на участие в ценовом запросе, вправе отозвать заявку на участие, либо внести в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление заказчику.

! Ценовой запрос может содержать указание на марки, модели, наименования товара, производителя. Заказчик вправе указать, что предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг не допускается.

! Предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг допускается исключительно при условии предварительного согласования с Заказчиком.

По вопросам эквивалента товара, а также по условиям поставки:

Собран О.Г.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39

!_ТЗ_хозтовары_на_1пг25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хозяйственных (моющих) средств

для нужд общества с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания»

в период с 01.01.2025 по 30.06.2025

- Посмотреть таблицу с данными

* Если в описании объекта закупки используются показатели (значения) товара, которые не могут изменяться, то показатели (значения) буквально воспроизводятся.

** Если в описании объекта закупки используется значение показателя, которые сопровождается словами «не менее», «не более», то указываются значение такого показателя (без слов «не менее», «не более» в рамках указанного диапазона).

Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки.

Участник закупки при заполнении первой части заявки не должен допускать разночтений или двусмысленных толкований. Значения показателей должны быть конкретными, за исключением случаев, если это предусматривается нормативными документами и/или технической документацией/информацией производителя товара.

! Информация о количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема товара. Указание данного количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению товара в полном объёме.

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ производителя, сертификатам качества или иным требованиям, установленным нормативными правовыми актами, действующим техническим регламентам в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

- Качество поставляемого товара соответствует техническим регламентам на данный вид продукции, обязательным для применения на территории Российской Федерации на момент исполнения Контракта, и Техническому заданию. Заказчик имеет право провести лабораторные испытания поставляемого товара для подтверждения его соответствия требованиям технического регламента.

- Тара и упаковка товара должны быть изготовлены из материалов допустимых к применению для упаковки продуктов питания, должны соответствовать требованиям нормативной документации, предотвращать повреждения или порчу товаров, обеспечивать их сохранность во время перевозки к конечному пункту, тара должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. На таре должна быть указана информация (маркировочные ярлыки или их копии) о производителе, составе, сроке годности, дате выработке и условия их хранения,

2. Поставка каждой партии товара должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемых товаров:

- Каждая партия товара - сопровождается ветеринарными сопроводительными документами (в случае, если законодательством для данного вида товара предусмотрена обязательная ветеринарная экспертиза), а также сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.

- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством, определяющие качество и безопасность продуктов питания (удостоверение качества и др.)

3. Остаточный срок годности всех поставляемых товаров должен быть не менее 80%.

4. Место поставки товара: Поставка осуществляется в городе Благовещенске по адресам, указанным в заявке, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подачи заявки Заказчиком.

Основной адрес поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кольцевая д.42/А.

В случае необходимости поставка и выгрузка товара должна осуществляться Поставщиком на объектах Заказчика по адресам, указанным в заявке.

Полный перечень объектов Заказчика:

-МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» (корпус №1) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 13.

-МАОУ «Гимназия №1 г. Благовещенска» (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 14.

-МБОУ «Школа №2 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 41.

-МБОУ «Школа №5 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 2.

-МОБУ «Школа №10 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая, 182.

-МАОУ «Лицей №11 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 151.

-МОБУ «Школа №12 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 89.

-МАОУ «Школа №13 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кантемирова, 6/2.

-МОБУ «Школа №14 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 57.

-МБОУ «Школа №15 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 276.

-МБОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Институтская, 15

-МБОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, 3-й микрорайон (корпус №2) ул. Игнатьевское шоссе, 27

-МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная, 33.

-МОАУ «Школа №22 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 196.

-МАОУ «Гимназия №25 г. Благовещенска» (корпус №1) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 130/2.

-МАОУ «Гимназия №25 г. Благовещенска» (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Дьяченко, 4.

-МОАУ «Школа №26 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 21.

-МОБУ «Школа №27 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ломоносова, 154.

-МОАУ «Школа №28 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 43/3.

-МАОУ «Школа №4 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 153.

-МАОУ «Лицей №6 г. Благовещенска» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 233.

-Спортивный лагерь «Надежда» по адресу: Амурская область, с. Белогорье, ул. Подгорная, 94.

-Детский оздоровительный лагерь «Огонёк» по адресу: Амурская область, пос. Мухинка, ул. Огонёк, 1.

-Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Строитель» по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Натальино, ул. Ленина, 160.

-Мясной цех ООО КШП (корпус №2) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная, 261/1.

При поставке товара, не соответствующего условиям Технического задания, Поставщик обязан заменить товар в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого требования от Заказчика.