Тендер - хозтовары №303767262

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

122_проект_27_(хоз)_хозы_родительская

КОНТРАКТ № 27 (хоз)

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Астрахань _________.2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 122», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего Вереиной Анны Геннадьевны, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ действующей на основании ______________, именуемые в дальнейшем также «Стороны»), в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку Заказчику хозяйственных товаров (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Наименование, характеристики, количество, цена за единицу товара и его общая стоимость, составляющие предмет настоящего контракта, определяются прилагаемой к настоящему контракту Спецификацией (Приложение № 1 к контракту).

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, порядок сдачи-приемки товара.

2.1. Место поставки товара:

Россия, Астраханская область, г. Астрахань, Краснодарская, 43 к1

Условия, сроки поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 дней с даты заключения контракта. Поставка производится транспортом Поставщика.

При поставке некачественного товара срок его замены на товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком на следующий день до 17.00 часов. Поставка товара в выходные и праздничные дни не производится.

2.2. При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (далее - документы), а также принимает его от Поставщика в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

В случае несоответствия количества, и товарного вида товара требованиям Заказчика в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве товара.

2.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения его от Поставщика, а, именно, фактической передачи товара Заказчику Поставщиком, оформленной соответствующей товарной накладной (с приложением к ней всех характеризующих товар, а также подтверждающих его качество и безопасность документов (декларации о соответствии поставляемого товара), которая подписывается сторонами контракта и скрепляется их печатями. Датой поставки товара является дата подписания указанной товарной накладной.

2.4. Заказчик, обнаруживший недостатки или какие-либо дефекты (далее - недостатки) поставленного Поставщиком по настоящему контракту товара при его сдаче-приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если эти недостатки (дефекты) были оговорены в акте, либо имеется возможность последующего предъявления требований об их устранении.

2.5. Заказчик, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки поставленного по контракту товара, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях его приемки (явные недостатки).

2.6. В случае отказа Заказчика от поставленной Поставщиком партии товара ненадлежащего качества или в нарушении установленных настоящим контрактом сроков поставки товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего прием товара.

2.7. В случае отказа Поставщика подписать акт, предусмотренный п. 2.6. настоящего контракта, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Заказчика.

Качество товара, гарантии качества товара

3.1. Поставщик гарантирует поставку качественного товара и в обусловленный настоящим контрактом срок.

3.2. На момент поставки Поставщик обязан выдать сертификат добровольной сертификации (при его наличии).

3.3. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям действующих правил, нормативов.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, ранее неиспользованным и выпущенным (произведенным) в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть году.

3.5. Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе осуществлять поставку товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

3.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара.

3.7. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

Цена (стоимость) контракта, форма, сроки и порядок оплаты товара

4.1. Общая цена (стоимость) контракта, с учетом расходов на товар, перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также стоимости тары, упаковки и маркировки составляет __________ ( _________ руб. _________ коп.), ________ НДС .

Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Оплата поставляемого по настоящему контракту товара, осуществляется по установленной им цене.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

4.2. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, заказчик производит оплату за фактически поставленный товар, на основании товарной накладной, по факту поставки товара, на основании выставленных Поставщиком товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, не более чем в течение 10 (десяти) дней, с даты подписания Заказчиком товарных накладных.

4.3. Источником финансирования заказа являются: Родительская плата за содержание детей в МБДОУ, остатки прошлых лет.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по настоящему контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. Обеспечить качество поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.1.3. Известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 3 календарных дня;

5.1.4. В соответствии с условиями контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом;

5.1.5. Произвести монтаж и установку товара в указанное Заказчиком место;

5.1.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

5.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.3.2. Осуществлять контроль за сроками и качеством поставляемого товара в соответствии с сертификатом о соответствии и условиями настоящего контракта;

5.3.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

5.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6. Ответственность Сторон

6.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать у Поставщика уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере- 10% цены договора, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств , предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается договором в размере 1000,00 рублей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов,пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Заказчиком не может превышать цены договора.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов,пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Поставщиком не может превышать цены договора.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2-х календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3-х календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения Поставщиком предмета настоящего контракта.

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему контракту, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 7-ми календарных дней с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

• В случае не достижения Сторонами согласия, их споры и (или) разногласия по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

Срок действия контракта и условия его расторжения

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года. При этом окончание указанного срока не освобождает стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта.

9.2. Настоящий контракт прекращается (расторгается):

- по истечении срока действия (с учетом положений пункта 9.1 настоящего контракта);

- по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

10.1. Изменение условий настоящего контракта на период его действия по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, прямо предусмотренных Законом о размещении заказов. В указанных случаях одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее письменное предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 3-х календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего контракта, о чем в письменной форме уведомляет другую Сторону. При этом письма (уведомления) Сторон с указанными предложением и решением на него имеют силу в том случае, если они подписаны и скреплены печатями сторон.

10.2. Уведомления (письма), связанные с исполнением настоящего контракта будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочным по юридическим (почтовым) адресам Сторон под роспись в получении соответствующими должностными лицами последних.

10.3. Перемена Поставщика по настоящему контракту не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.5. Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2-х календарных дней с даты таких изменений.

10.6. Настоящий контракт составлен на русском языке, в 2-х экземплярах ( по одному для каждой из сторон).

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту № 27 (хоз)

от _______________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными