Тендер - хозяйтственные товары №267338267

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 700_хозяйственные_товары.docx

Контракт № 700

На поставку хозяйственных товаров

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Астрахань «____» ___________ 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Астрахани «Детский сад № 119 «Теремок» в лице заведующего Подвальновой Е.О., действующего на основании Устава, с одной стороны и _____ , в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании ч. 1 п. 5 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее- Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (далее - товар), согласно Спецификации (Приложение к муниципальному контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Наименование, характеристики, количество, комплектация, цена за единицу товара и его общая стоимость, составляющие предмет Контракта, определяются прилагаемой к Контракту Спецификацией (Приложение к контракту).

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта составляет: ______ () рубля 00 копеек.

2.2. В цену Контракта включаются расходы на доставку, перевозку, разгрузку, упаковку, маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, а также расходы, необходимые для исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Цена Контракта может быть уменьшена на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Контрактом.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, за фактически поставленный товар, на основании подписанной Сторонами товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 календарных дней с даты поставки товара.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в рублях Российской Федерации.

2.7. Обеспечение и авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.8. Источником финансирования закупки являются: ______

3. Качество, количество, приемка товара.

3.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям действующих правил, нормативов.

3.2. Поставляемый товар является новым, ранее неиспользованным. Поставщик гарантирует, что товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании.

3.3. Товар предоставляется соответствующим требованиям международного стандарта упаковки. Маркировка товара содержит наименование товара, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки строго соответствует маркировке товара. Поставщик обеспечивает контроль за соответствием качества товара, требованиям безопасности, иным обязательным правилам, стандартам.

3.4. Упаковка товара должна позволять производить манипуляции при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

3.5. Товар, несоответствующий требованиям Контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками, либо товар, имеющий характеристики не хуже, предусмотренных Контрактом.

3.6. При исполнении обязательств по Контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

3.7. Срок гарантии качества поставленного товара устанавливается – 6 (шесть) месяцев со дня, следующего за днем подписания сторонами товарной накладной.

3.8. На момент поставки товара Поставщик обязан представить:

- гарантии Производителя;

- гарантии Поставщика;

- сертификаты соответствия (при наличии);

- электронные паспорта на товар (при наличии);

- прочие документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок и порядок поставки и приемки товара.

4.1. Место поставки товара: :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Астрахань, Трусовский район, проспект Бумажников, д. 17, корпус 2

4.2. Сроки поставки товара: в течении 10 рабочих дней.

В течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, в рабочие дни: понедельник – пятница, в выходные и праздничные дни поставка товаров не осуществляется.

При поставке некачественного товара срок его замены на товар надлежащего качества осуществляется поставщиком в течение 10 рабочих дней до 15:00 часов.

Поставка товара в выходные и праздничные дни не производится.

4.3. Поставщик поставляет товар, а Заказчик принимает его. Исполнение обязательств по Контракту оформляется товарной накладной, подписываемой Поставщиком и Заказчиком.

Сроком поставки товара считается дата подписания товарной накладной.

4.4. Приемка и экспертиза поставляемого товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика утвержденной приказом учреждения, с составлением Акта приемки-экспертизы.

4.5. В случае обнаружения дефектов при приемке товара, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Поставщик принимает необходимые меры, по устранению дефектов или замены товара.

4.6. При отказе Поставщика от участия в составлении или подписании акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с последующим направлением в адрес Поставщика (заказным письмом с уведомлением) экземпляра акта.

4.7. Поставщик обязан за свой счет и в срок, оговоренный в акте (который исчисляется со дня, следующего за днем получения акта от Заказчика и согласия с ним) устранить дефекты.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии со статьей 41 Федерального закона №44-ФЗ.

4.9. В случае, если при проведении экспертизы товара будет выявлена вина Поставщика, Поставщик оплачивает стоимость услуг эксперта, экспертной организации или возмещает Заказчику затраты, связанные с услугами эксперта, экспертной организации, на указанный Заказчиком счет в течение 30 (тридцати) дней с даты приемки Заказчиком услуг эксперта, экспертной организации.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик для реализации предмета настоящего Контракта вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика, представления надлежащим образом оформленной товарной накладной и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемами и сроками поставки товара.

5.1.5. Заявить Поставщику о своих претензиях по качеству поставляемого товара (обнаруженных дефектах) после подписания товарной накладной.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом №44-ФЗ.

5.2. Заказчик для реализации предмета настоящего Контракта обязуется:

5.2.1. Принять товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком товарной накладной и документов, указанных в пункте 3.8. Контракта, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, определенный Заказчиком.

5.2.2. Обеспечить оплату товара, в соответствии с Контрактом.

5.2.3. Оказывать Поставщику информационную помощь, необходимую для эффективного исполнения Контракта.

5.2.4. Осмотреть и принять товар, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику;

5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

5.3. Поставщик для реализации предмета настоящего Контракта вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с Контрактом.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения в рамках Контракта.

5.4. Поставщик для реализации предмета настоящего Контракта обязуется:

5.4.1. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в Контрактом.

5.4.2. Гарантировать, что качество товара соответствует требованиям стандартов, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.

5.4.3. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку товара при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки товара;

- иных, независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки товара в срок.

5.4.4. Поставить товар в соответствии с Контрактом, не позднее срока, предусмотренного Контрактом.

5.4.5. Устранять недостатки товара или предоставить другой товар в сроки, указанные в претензии. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и его заменой, несет Поставщик.

5.4.6. Предоставлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.7. Оказывать поставку товара своими силами и средствами либо с привлечением третьих лиц.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Сохранять конфиденциальность любой информации, связанной с исполнением Контракта и не раскрывать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика в период действия Контракта и до момента, когда указанная информация будет общедоступной.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 в размере 10 процентов цены Контракта и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------рублей 00 копеек.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.4. При оплате неустойки (штрафа, пени) Поставщик в течение 2-х рабочих дней направляет Заказчику копию документа, подтверждающего факт оплаты неустойки (штрафа, пени).

6.5. Заказчик в случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) из цены Контракта.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком и обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений, действий объективных внешних факторов, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченными на то органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а также удостоверяющего документа, Сторона контракта вправе не принимать во внимание обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта.

7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставляемому товару нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки товара, дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости товара, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.4. Если, по мнению Сторон, поставка товара может быть продолжена в порядке, установленном Контрактом до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. Изменение, дополнение и расторжение Контракта.

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Сторона, которой направлено уведомление о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, указанный в уведомлении. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество поставленного товара Поставщиком.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемых товаров и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество поставляемых товаров не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемых товаров не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений, бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товаров исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товаров Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара;

- в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков поставки и (или) количество поставляемых товаров, предусмотренных Контрактом.

8.4. Изменение и дополнение Контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством, возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

8.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9. Сроки действия Контракта.

9.1. Настоящий Контракт считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024 г.

9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в п. 9.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области.

11. Принятие условий Контракта.

Поставщик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что:

11.1. Не ограничиваясь требованиями настоящего Контракта, именно Поставщик несет полную ответственность за поставку товара по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

11.2. Поставщик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с поставкой товара, и принимает на себя все расходы, риск и трудности по поставке товара.

11.3. Поставщик изучил все разделы контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество товара.

12. Заключительные положения.

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон» Контракта. Уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

12.2. Контракт и иные документы, подписанные Сторонами и переданные посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами.

12.3. Контракт составлен на русском языке, подписан усиленными электронными подписями Сторон на условиях, предусмотренных извещением запроса доставки.

12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Антикоррупционная оговорка к контракту муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение г. Астрахани «Детский сад №119 «Теремок»

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.1. Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту

от _______________. № 649

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными