Тендер - Хозяйственные товары №271210777

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_цены_контракта - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_хозяйственные_товары

Приложение

к контракту 2024-

от _____________2024г.

Спецификация

на закупку хозяйственных товаров

Наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития «Боровичи»

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новгородская область, город Боровичи, площадь 1Мая, дом 7

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МБУК «ЦКР «Боровичи»» _________________ Е.А. Аветисян

________________________________________ _________________ ______________

Проект_контракта_хозяйственные_товары

Муниципальный контракт № 2024-

г. Боровичи « »_____________ 2024 года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития «Боровичи»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аветисян Ефрема Аршаки, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1.Предмет контракта. Условия поставки товара.

1.1. Предметом контракта является поставка хозяйственных товаров, (далее Товар) в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту Спецификацией (Приложение №1 к контракту).

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.2. На условиях и в сроки, установленные контрактом, Поставщик обязуется поставить указанный в пункте 1.1 настоящего контракта Товар, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.

1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новгородская обл., г. Боровичи, пл. 1 Мая, д. 7.

1.4. Срок поставки товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения контракта.

1.5. Поставка товара осуществляется за счет и силами Поставщика, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). О дате и времени поставки Поставщик предупреждает Заказчика за один рабочий день по телефону или с помощью факсимильной связи.

1.6. Товар должен быть новым, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным, не бывшим в употреблении, не восстановленным, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

1.7. Качество поставляемого товара должны соответствовать требованиям ГОСТов, действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Тара и упаковка товара должны соответствовать стандартам, обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику товар в порядке и сроки, определенные контрактом.

2.1.2. Передать Заказчику товар, ассортимент, качество и комплектность которого соответствуют условиям настоящего контракта.

2.1.3. Гарантировать качество и комплектацию поставляемого товара, соответствующие требованиям ГОСТов, действующей нормативно-технической документации, а также санитарным и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Предоставить срок гарантии на поставленный товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара, накладной на товар.

2.1.5. Обеспечить гарантийный ремонт или замену поставленного товара в течение гарантийного срока, указанного в пункте 2.1.4., в случаях выявления дефектов, заводского брака или преждевременного выхода из строя.

2.1.6. Обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом.

2.1.7. Исполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других разделах контракта.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. На своевременную и в полном объеме оплату поставленного по контракту товара.

2.2.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по контракту.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить приемку поставленного товара и оплатить его в порядке и в сроки, определенные контрактом, при условии соответствия результатов поставки товара условиям контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Поставщика исполнения его обязательств по контракту своевременно, надлежащим образом и в соответствии с условиями контракта.

2.4.2. Во всякое время контролировать поставку товара, не вмешиваясь в деятельность Поставщика, и требовать устранения выявленных недостатков.

3. Порядок и срок осуществления приёмки товара

3.1. Поставщик предоставляет результат поставки товара Заказчику для проверки соответствия его условиям контракта вместе с подписанной товарной накладной, счетом (счетом – фактурой (при наличии)), подписанными Поставщиком.

3.2. Приемка товара производится Заказчиком, его уполномоченным представителем в течение 2 (двух) дней по адресу, указанному в пункте 1.3. контракта и передаёт Поставщику подписанный Акт приема-передачи товара либо мотивированный отказ от приёмки товара, с указанием причин.

3.3. При приемке товара уполномоченный представитель Заказчика проверяет, обеспечена ли сохранность товара при доставке, соответствуют ли наименование товара и маркировка на нем данным, указанным в сопроводительных документах, принимает вместе с товаром документы, проверяет ассортимент, количество, качество и комплектность товара.

3.4. При наличии несоответствии товара по ассортименту, качеству и комплектации требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе отказаться от приемки товара, представив Поставщику мотивированный отказ. Поставщик в таком случае обязан представить Заказчику товар полностью соответствующий требованиям контракта в течение 5 (пяти) дней с момента получения мотивированного отказа или устранить выявленные несоответствия в течение 5 (пяти) дней.

3.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам (потребительским свойствам), указанным в Спецификации (Приложение 1 к контракту).

3.6. Товар, не соответствующий по ассортименту, качеству и комплектации условиям настоящего контракта, считается не поставленным.

3.7. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставки товара и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик.

3.8. Результат поставки товара считается принятым после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара и подлежит оплате в порядке, указанном в разделе 4.

4. Цена контракта. Порядок расчётов по контракту.

4.1. Цена контракта составляет ________(______________________) рубля __ коп., и включает стоимость товара, расходы, связанные с доставкой товара, в том числе погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, а также уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, связанных с исполнением всех обязательств по контракту, в том числе НДС

Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.

4.3. Расчёты по контракту осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика за фактически поставленный товар в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Заказчиком накладной на основании выставленных счёта, счёта-фактуры (при наличии).

4.4. Датой оплаты поставленного товара считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

4.5. При формировании цены контракта и расчётов с Поставщиком используется российский рубль.

4.6. Источник финансирования - средства бюджета города Боровичи.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063":

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063":

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, установленном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063":

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.10. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

6. Порядок разрешения споров

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.

6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Новгородской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

7. Срок действия контракта, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 мая 2024г.

7.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

7.2.1. При снижении цены контракта без изменения, предусмотренного контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

7.2.2. В случаях, предусмотренных 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количество товара, предусмотренного контрактом.

7.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

Приложение №1 - Спецификация.

8.3. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Изменения и дополнения в контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

8.7. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

9. Юридические адреса и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к контракту 2024-

от _____________2024г.

Спецификация

на закупку хозяйственных товаров

Наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития «Боровичи»

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новгородская область, город Боровичи, площадь 1Мая, дом 7

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МБУК «ЦКР «Боровичи»» _________________ Е.А. Аветисян

________________________________________ _________________ ______________