Тендер - Хозяйственные товары №268903235

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_контракта

КОНТРАКТ №

г. Киров, обл. «____» _________ 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва №3» города Кирова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Обухова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, на основании п. 5, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее – «товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Количество, характеристики и цена товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к контракту).

1.3. Место поставки товара: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Киров, ул. Подгорная, 15.

1.4. В соответствии с ст. 425 п.2 Гражданского кодекса РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора могут применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

1.5. Срок поставки товара: в течение 2 календарных дней с момента заключения контракта.

1.6. Товар считается поставленным после подписания сторонами товарной накладной.

1.7. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Обязанности и права сторон.

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение №1 к контракту) с соблюдением правил транспортировки, условий хранения товара, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить наличие маркировки в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении импортных товаров обеспечить наличие информации на русском языке;

2.1.3. Поставить товар в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб.

2.1.4. Предоставить информацию и документы, связанные с исполнением контракта.

2.1.5. Возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах предложенной цены контракта.

2.1.6. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке товара.

2.1.7. Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения контракта.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять поставленный в соответствии с условиями контракта товар. При отсутствии претензий подписать товарную (товарно-транспортную) накладную. При обнаружении несоответствия качества товара документам, определяющим их качество, немедленно сообщить об этом Поставщику.

2.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями контракта.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий о поставке в соответствии с контрактом.

2.4.2. Требовать от Поставщика предоставления документов и информации, связанных с выполнением контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.5. Стороны вправе при исполнении контракта снизить цену контракта без изменения, предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта на основании подпункта «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.6. Стороны вправе при исполнении контракта увеличить или уменьшить количество поставляемого товара, определенное в соответствии с п.1.2. контракта, но не более чем на десять процентов путем подписания дополнительного соглашения на основании подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет: __________________________________________ рублей _____ копеек, в том числе НДС ____________. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. В цену контракта включены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, транспортные расходы (в т. ч. доставка и разгрузка товара), заготовительно-складские расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Оплата товара производится в безналичной форме расчёта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной.

3.4. При изменении количества товара в соответствии с п 2.6. контракта изменяется цена контракта пропорционально изменяемому количеству товара, но не более чем на десять процентов цены контракта в соответствии с требованиями пп. б п. 1 ч. 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок приемки товара.

4.1. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи товара Заказчику и (или) в течение рабочего дня с момента получения товара. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество, безопасность и страну происхождения товара (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии (заверенные подписью и печатью Поставщика (в случае ее наличия)), а Заказчик производит приемку по количеству, ассортименту и качеству поставляемого товара. Результат приемки товара оформляется товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения товара.

4.2. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям контракта, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 10 календарных дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Право собственности на поставленный товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной и получения товара.

5. Качество товара.

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ТУ, СанПиН, другим требованиям законодательства, предъявляемым к данному виду товаров, установленным на территории Российской Федерации.

5.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие его происхождение, безопасность и качество.

5.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к безопасности товаров, установленным к данному виду товаров законодательством Российской Федерации.

5.5. Качество поставляемого товара подтверждается документами, установленными к данному виду товаров.

5.6. Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара. Срок предоставления гарантий качества – 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной.

6.Ответственность сторон.

6.1. Заказчик и Поставщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов, определяемых в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

6.2. Поставщик уплачивает Заказчику пени (штрафы) в случаях:

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____________________________ руб. __ коп.,, определяемой в следующем порядке:

- 3 % цены договора в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 рублей.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

6.9. Сторона, несвоевременно направившая извещение предусмотренное в п. 6.8. контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.

6.10. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.7. контракта срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.11. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе поставки товара, отвечает Поставщик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.12. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели товара лежит на Поставщике до момента исполнения им своего обязательства по поставке товара.

7. Прочие условия

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

7.2.1. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

7.2.2. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 10 календарных дней с момента получения.

7.2.3. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

7.3. В случае возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафа, пени):

7.3.1. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направляет Поставщику претензионное письмо с требованием уплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с контрактом.

7.3.2. При неуплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с контрактом, по истечении срока, указанного в претензионном письме, в течение 40 дней с момента возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием уплаты неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения.

7.4. В вопросах, не урегулированных договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.6. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.7. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 7-дневный срок предоставить другой стороне документальное подтверждение таких изменений.

8. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту от «____» ____________ 2024 г.

№ ____________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 22 на общую сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек с НДС (без НДС).

- Посмотреть таблицу с данными