Тендер - Хозяйственные товары №268526202

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Весь поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами, четко соответствовать описанию, указанному в Техническом задании.

Маркировка Товара должна содержать: условное обозначение Товара, товарный знак или наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

Результаты исполнения Договора, и информация о поставленном Товаре отражаются в акте приема-передачи Товара, который направляется Поставщику. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Договором Заказчик в те же сроки, направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

Поставляемый Товар не должен быть бывшим в эксплуатации.

Эквивалентом является Товар, соответствующий по описанию, характеристике, составу и регламентирующим документам Товару, указанному в Техническом задании.

Весь Товар должен быть новым, оригинальным, изготовленным не ранее 2023 года. Качественные и количественные характеристики Товара должны соответствовать описанию, указанному в настоящем Техническом задании, а также действующим стандартам и техническими регламентам.

Поставщик должен предоставить всю необходимую документацию на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара другие необходимые документы. Товар должен отвечать требованиям безопасности, согласно ГОСТам РФ, ТУ регистрационным удостоверениям и другим нормам, действующим на данный вид Товара.

Минимальный срок гарантии на Товар, предлагаемый участником размещения заказа должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки в учреждение. Остаточный срок годности всей поставляемой продукции (на момент поставки) должен составлять не менее 70% от установленного предприятием - изготовителем срока годности.

• проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на основании Спецификации Договора;
• контроль на наличие / отсутствие внешних повреждений;
• контроль количества мест Товара;
• соответствие упаковки требованиям заказчика;
• контроль качества Товара, соответствие предмету Договора;
• наличие инструкций по использованию, паспортов, сертификатов соответствия, подтверждающие качество Товара другие необходимые документы

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

Договор поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №406, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Заведующей Кондовиной Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ_____ на основании ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

2.1. Цена настоящего договора (общая стоимость поставляемого по договору Товара) составляет ___________ (___________) рублей, ___ копеек, включая НДС в размере ________%________(___________) руб./НДС не предусмотрен.

2.2. Цена настоящего договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, в том числе стоимость оснастки и иных материалов, используемых для изготовления Товара, стоимость тары (упаковки), а также расходы на доставку (перевозку), разгрузку, демонтаж, установку и сборку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) дней с даты подписания универсального передаточного документа (товарной накладной). Обязанность Заказчика по оплате поставленного Товара считается выполненной с даты списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Порядок приемки Товара

3.1. Приемка поставленного Товара осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком, в целях проверки поставленного Товара на их соответствие условиям настоящего договора (в том числе, в целях проверки качества, количества, ассортимента товара, отсутствия внешних дефектов Товара).

3.2. Поставляемый Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного Товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность Товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

3.3. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству П-6 (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7 (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7) в части, не противоречащей настоящему договору.

3.4. В случае, если в ходе приемки Заказчиком выявлено несоответствие количества и (или) качества поставленного Товара условиям настоящего договора, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для участия в приемке и составления двустороннего акта о несоответствии Товара условиям договора. Уведомление о вызове представителя Поставщика может быть направлено также посредством электронной почты.

Явка представителя иногороднего по отношению к Заказчику Поставщика для участия в приемке Товара является обязательной. При неявке представителя Поставщика Заказчик вправе продолжить осуществление приемки своими силами.

3.5. Представители Сторон, не согласные с содержанием акта о несоответствии Товара условиям договора, обязаны подписать его с соответствующей оговоркой и указанием причин такого несогласия.

3.6. В случае, если по итогам приемки поставленный Товар соответствует условиям настоящего договора, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания приемки подписывает универсальный передаточный документ (товарную накладную).

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с даты подписания представителем Заказчика универсального передаточного документа (товарной накладной).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки товара с целью организации приёмки товара.

4.1.2. Поставить товар самостоятельно или с привлечением третьих лиц с разгрузкой транспортного средства на склад Заказчика.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществить самостоятельно или с привлечением третьих лиц и за свой счет.

4.1.3. Поставить Заказчику Товар в срок, установленный пунктом 1.4. настоящего договора.

4.1.4. Поставить Заказчику Товар в количестве, качестве и ассортименте, предусмотренным настоящим договором.

4.1.5. Предоставить Заказчику счет на оплату вместе с универсальным передаточным документом (товарной накладной).

4.1.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе незамедлительно сообщать Заказчику о невозможности поставки Товара, и иных обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего договора.

4.1.7. Немедленно уведомлять Заказчика об изменении своих банковских реквизитов и почтового адреса, а также изменении фактического места нахождения на срок более 10-ти календарных дней.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика все необходимые документы и информацию в целях исполнения обязательств по настоящему договору.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Содействовать Поставщику в ходе оказания услуг по настоящему договору.

4.3.2. Принять надлежаще поставленный (в соответствие с условиями настоящего договора) Поставщиком Товар.

4.3.3. Оплатить поставленный по договору Товар на условиях настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход оказания услуг по договору. В этих целях Заказчик вправе запрашивать у Поставщика соответствующую информацию в устной или письменной форме.

4.5. Обязанности Сторон:

4.5.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам информацию, полученную (ставшую известной) от другой Стороны в ходе исполнения настоящего договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 10 % цены договора, что составляет _______ (________________________) рублей 00 копеек.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей 00 копеек.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.7. В случае неуплаты неустойки в установленный в требовании срок, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом заключение Заказчиком и Поставщиком дополнительного соглашения к договору не требуется.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из договора.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до 30.12.2024г.

6.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, и в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего договора, в соответствии с ч. 8, ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат урегулированию в претензионном порядке.

7.2. Общий срок претензионного урегулирования не должен превышать 1 (одного) календарного месяца. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров и в порядке претензионного урегулирования, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

8. Прочие условия

8.1. Изменения и дополнения к договору считаются действительными в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

8.3. Во всем остальном, не оговоренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения:

8.5.1. Спецификация к договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

от «_____» _________ 2024 года № _______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: цена настоящего договора (общая стоимость поставляемого по договору Товара) составляет _____________ (_________________) рублей, 00 копеек, включая НДС в размере ________%________(___________) руб./НДС не предусмотрен.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272364200 Общество с ограниченной ответственностью «Уральский дизель-моторный завод» объявляет тендер: порошок наплавочный OPTIMAL	Запрос предложений #272364200	См. док.	1 день 10.05.2024 27.05.2024
Тендер №272670794 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Запрос котировок #272670794	72 825	1 день 16.05.2024 27.05.2024
Тендер №272704326 Средства дезинфицирующие	Электронный аукцион #272704326	919 307 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 16.05.2024 28.05.2024
Тендер №272881689 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" объявляет тендер: Поставка расходных материалов для эпидемиологического отделения (Средство для предстерилизационной очистки)	Электронный аукцион #272881689	659 976 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 20.05.2024 29.05.2024
Тендер №272904524 Поставка чистящих и моющих средств	Запрос котировок #272904524	93 941	1 день 20.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268525930 Средство для мытья посуды (План график)	Не определен #268525930	1 443 000	219 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №268525922 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ" публикует план закупки: Поставка хозяйственных товаров (план №2220608202, позиция №39) (План график)	Единственный поставщик #268525922	136 295	97 дней 15.03.2024 31.08.2024
Тендер №268525589 ПАО РОСТЕЛЕКОМ объявляет тендер: 11060 - МММ г. Элиста	Запрос цен #268525589	См. док.	срок истек 15.03.2024 18.03.2024
Тендер №268525560 Поставка лакокрасочных изделий для нужд ОГБУ "Костромская база охрана лесов"	Малая закупка #268525560	18 200	срок истек 15.03.2024 19.03.2024
Тендер №268525537 СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ	Малая закупка #268525537	159 803	срок истек 15.03.2024 15.03.2024

Тендеры из региона Екатеринбург

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268526158 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ УРАЛ" объявляет тендер: Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по горизонтально-направленному бурению на объектах ПО «ЧГЭС», реализуемых в рамках исполнения обязательств по дог...	Запрос предложений #268526158	9 900 000	срок истек 15.03.2024 27.03.2024
Тендер №268526152 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ" объявляет тендер: Ремонт подъездной дороги до объекта: «Репродуктор второго порядка для производства инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного направления продуктивности (цех выращивания и род...	Запрос котировок #268526152	11 822 122	срок истек 15.03.2024 25.03.2024
Тендер №268526150 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ" объявляет тендер: Ремонт подъездной дороги до инкубатория отделения Белокаменное (с результатом)	Запрос котировок #268526150	11 342 551	срок истек 15.03.2024 25.03.2024
Тендер №268526127 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОФИЗИКИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Проведение исследований влияния постоянного магнитного пол...	Единственный поставщик #268526127	200 000	срок истек - 31.03.2024
Тендер №268525992 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" объявляет тендер: Лекарственные препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (план №2230732608, п...	Запрос котировок #268525992	77 652	срок истек - 31.03.2024