Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Хозяйственные товары №305464186

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ООЗ.docx

Описание объекта закупки

Участник сессии обязан предоставить:

Конкретные показатели на поставляемый товар;

Карту партнера.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Муниципальный контракт № _________

г. Сибай «__» _________ 2025г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное ремонтно-строительное управление городского округа город Сибай Республики Башкортостан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Заманова Карима Мировича, действующего на основании Устава, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ______________, (вместе далее именуемые «Стороны»), в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку хозяйственных товаров (далее - товар), согласно прилагаемой Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, и документы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Зилаирское шоссе, д.5. Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и наименование должны соответствовать данным, указанным в Спецификации к настоящему договору.

1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.3. Срок поставки товара – в течение 1 (Одного) часа, после подписания договора.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет - ______ рублей ___ копеек, в том числе НДС (если предусмотрено) − _______ рублей.

Источник финансирования – Бюджет городского округа города Сибай Республики Башкортостан. Аванс не предусмотрен.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения договора. 2.4. Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.

2.5. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение не более чем 7 (Семь) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

2.6. Оплата товара по настоящему договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Цена договора может быть изменена, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего договора.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до поставки товара уведомить Заказчика о предполагаемой дате поставке товара.

3.2.2. Осуществить своевременную доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.

3.2.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

3.2.4. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.2.5. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего договора.

4.2. Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика в течение двух дней с даты поступления товара на склад.

Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия (декларации о соответствии);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в ЕИС. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком. Документ о приемке считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС.

Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено договором, Заказчиком составляется акт частичной приемки (Унифицированная форма № ТОРГ-2,утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132).

4.3. Заказчик и Поставщик подписывают документ о приемке, отражающий количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения документа о приемке подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных договором.

4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими документа о приемке.

4.6. Если в Товаре будут обнаружены недостатки, в том числе нарушение условий договора об ассортименте, комплектности, качестве, Заказчик предъявляет Поставщику претензию по поводу указанных недостатков в течение 10 рабочих дней с даты, когда такие недостатки могли быть обнаружены, исходя из характера и назначения Товара.

С момента получения от Заказчика претензии о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.

В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком, а обязательства Поставщика по замене некачественного Товара, допоставке согласно Договору – наступившими.

4.7. Замена некачественного Товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков либо даты наступления обязательства Поставщика по замене и/или допоставке Товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

4.8. В случае если Поставщиком в течение сроков, указанных в п. 4.7 Договора, не будут устранены все выявленные Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

4.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона о контрактной системе эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Качество товара, упаковка, маркировка

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с прилагаемой Спецификацией (Приложение № 1), с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления и несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

5.2.Товар, на который установлен срок годности, поставщик обязан передать заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 80% от срока установленного производителем.

5.3. Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода, Поставщик производит полную замену дефектного Товара на новый.

5.5. В случаях замены Товара гарантийный срок на замененный Товар устанавливается с момента подписания Сторонами документа о приемке нового Товара, на новый Товар. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование Товара по назначению Заказчиком невозможно

5.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, Стороны руководствуются положениями настоящего Договора.

5.7. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Поставщиком более чем на 3 (три) дня признается неисполнением обязательств Поставщиком.

5.8. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.9. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование товара:_______________________

Номер договора N___________________

Заказчик (название):_________________

Поставщик (название компании):_____________

Получатель:_____________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:____________________

Ящик/контейнер N_______, всего ящиков/контейнеров_________

Размеры (высота, длина, ширина)_______________

Вес брутто ________ кг

Вес нетто _________ кг

5.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке.

5.11. Наименование товара должно соответствовать наименованию в документах о приемки.

5.12. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего договора.

6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 (далее - Правила), и составляет:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.9. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего договора.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.11. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

6.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.13. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

6.16. В случае расторжения настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

6.17. Оплата договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение исполнения договора – не применяется.

8. Изменение и расторжение контракта

8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.

8.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения договора или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.5. Если в качестве обеспечения исполнения обязательства Заказчику были переданы денежные средства, удовлетворение требований Заказчика при неисполнении обязательств Поставщиком осуществляется без обращения в суд путем удержания суммы неустойки из предоставленного обеспечения исполнения Договора.

8.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения договора, предоставленного Поставщиком, указанным в пункте 8.5 Договора способом.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (землетрясения, ураганы, снежные заносы, эпидемии, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов государственных органов запрещающего характера), находящихся вне сферы контроля Сторон. Форс-мажор автоматически продлевает срок выполнения договорных обязательств на период их действия. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, является подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 5(пяти) календарных дней с даты начала их действий. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (Трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора, путем письменного уведомления другой Стороны. В этом случае Стороны должны произвести взаиморасчеты за фактически оплаченную или поставленную продукцию в течение 20 (Двадцать) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора, но ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации возможных потерь.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. Прочие условия контракта

11.1. В случае возникновения разногласий по договору стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.

11.2. При не урегулировании разногласий все споры, в том числе и расторжение договора, рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан. До обращения в Арбитражный суд обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Соблюдение претензионного порядка рассмотрения спора является обязательным для сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (Пятнадцать) дней с момента получения претензии.

11.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2025 года включительно, а в части осуществления расчетов по договору и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 6 договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Товара.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______ от _____.2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными