Тендер - Хлорная известь и ТехноМикс №272637271

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № ______________

г. Всеволожск __________ г.

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» (сокращенное наименование – ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района), в лице начальника Идиатулина Руслана Идрисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить: хлорная известь и ТехноМикс (далее – Товар) согласно спецификации Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара в соответствии с п. 4.1 Договора.

1.3. Технические характеристики, количество и цена Товара определяется в спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Срок поставки Товара: поставка товаров осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора (единовременно).

2.2. Срок действия Договора:

• начало – с даты заключения настоящего государственного Договора.
• окончание – до 31.12.2024 включительно, а в части взаиморасчётов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, с подписанием товарной накладной.

3.1.2. Оплатить Поставщику поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если
в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, произвести разгрузку, перенос товара в помещение, указанное Заказчиком.

3.2.2. Поставить товар в комплекте с документацией, относящейся к качеству
и безопасности товара.

3.2.3. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

3.2.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Данная информация предоставляется Поставщиком в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

О сложностях, возникающих при исполнении Договора, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

3.3. Заказчик:

3.3.1. Вправе требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Договору.

3.3.2. Обеспечивает проведение экспертизы поставленного товара.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена составляет _______________ рублей (__________________________________ рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Оплата по Договору осуществляется за счет средств - Областного бюджета Ленинградской области (за счет средств субсидий на иные цели на 2024 год - ____рублей).

4.2. В цену включены все расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Договора.

4.3. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и п.3.10 настоящего Договора.

4.4. Изменение цены Договора допускается в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договора объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуги стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.

4.5. Оплату за поставленный товар Заказчик производит в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарных накладных.

4.6. Расчет с Поставщиком производится Заказчиком безналичным путем на основании выставленного счета. Дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика считается датой выполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг.

4.7. Авансирование не предусмотрено.

4.8. Оплата за поставленный товар осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, в пределах годового лимита финансирования, установленного бюджетом Ленинградской области на 2023 год.

4.9. В случае заключения Договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в спецификации (Приложение №1). Заказчик осуществляет приемку Товара, в том числе, в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в день поставки товара.

5.2. О выявленных недостатках Товара Заказчик должен незамедлительно известить Поставщика. В случае отказа Заказчика от приемки Товара Заказчик не позднее 3 дней с момента доставки Товара Поставщиком направляет Поставщику письменный мотивированный отказ.

5.3. По окончании сдачи-приемки Товара Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную и акт сдачи-приемки товара.

5.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента поставки товара и подписания Заказчиком и Поставщиком акта сдачи-приемки товара.

5.5. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания товарной накладной. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам и должен подтверждаться документами от производителя Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.1.1. Ответственность Заказчика:

6.1.1.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

• 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно));

6.1.2. Ответственность Поставщика:

6.1.2.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

• 3 процента цены договора (этапа) (в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей);

6.1.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

• 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей);

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.5. Сторона освобождается от уплаты пеней (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Ответственность сторон и условия исполнения обязательств, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются гражданским законодательством РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

6.7. Поставщик несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчику и третьим лицам.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния, и, за возникновения которых, не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обстоятельств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.3. В случае наступления обстоятельств, при которых Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.

7.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и при необходимости вносят согласованные изменения в Договор. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами путём направления уведомления другой стороне.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2023 включительно, а в части взаиморасчётов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

8.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ, статьей 717 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Исполнителем условий настоящего договора:

8.6.1. Если задержка в сроках поставки товара Поставщиком, предусмотренных настоящим договором, составляет более 5 (пяти) календарных дней.

8.6.2. В случае отсутствия финансирования со стороны Заказчика по независящим от него причинам.

8.6.3. В случае получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения договора.

8.6.4. Если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

8.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. Настоящий договор считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.8.1. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком, подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.8.2. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.3. В случае изменения реквизитов, включая наименование юридического лица, местонахождение, банковские реквизиты, номеров телефонов/факсов, адрес электронной почты, Стороны обязуются уведомить друг друга письменно в течение 10 (десяти) рабочих дней по почте заказным письмом, по факсу и иными доступными средствами связи. Сторона, изменившая реквизиты, несет ответственность за последствия несвоевременного уведомления об их изменении.

9.4. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

9.5. Договор, заключенный в электронный форме, по желанию Заказчика либо Поставщика может быть распечатан, подписан уполномоченными лицами и скреплен печатями организаций.

9.6. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

10.АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от __________ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273743861 Поставка реагентов для иммуногематологических исследований (группа крови) (ЛОТ 4) для КДЛ стационара службы на 2024 года для пациентов ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ»	Запрос котировок #273743861	214 452 Обеспечение контракта: 10%	1 день 30.05.2024 06.06.2024
Тендер №274032291 10	Малая закупка #274032291	222	16 часов 03.06.2024 05.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272637200 Поставка гидразингидрата для нужд филиала АО «Квадра» - «Орловская генерация»	Не определен #272637200	434 200	срок истек 15.05.2024 27.05.2024
Тендер №272637104 САМ.КАЯ ЛИНЕЙНАЯ СЭС ГАЖК УТИ объявляет тендер: Вещества химические и продукты химические	Электронный аукцион #272637104	800 000	срок истек 15.05.2024 22.05.2024
Тендер №272636814 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗМЕТРОСТРОЙ" объявляет тендер: Дезинфицирующее средство (хлор) (с результатом)	Запрос котировок #272636814	47 441	срок истек 15.05.2024 23.05.2024
Тендер №272636724 Поставка канцелярских товаров для обеспечения проведения летней лагерной компании	Малая закупка #272636724	50 179	срок истек 15.05.2024 17.05.2024
Тендер №272636680 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ" объявляет тендер: Поставка реагентов диагностических	Запрос котировок #272636680	375 020	срок истек 15.05.2024 28.05.2024

Тендеры из региона Всеволожск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272637270 Адилин-супер	Малая закупка #272637270	30 000	срок истек 15.05.2024 16.05.2024
Тендер №272637013 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" объявляет тендер: Приобретение в лизинг специального, прицепного измельчителя Торнадо М350 (титул ИПР O 2400000459). (с результатом)	Единственный поставщик #272637013	6 725 421	срок истек 15.05.2024 15.05.2024
Тендер №272636831 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" объявляет тендер: Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J 2000000440). (с результатом)	Единственный поставщик #272636831	1 793 504	срок истек 15.05.2024 15.05.2024
Тендер №272636825 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" объявляет тендер: Приобретение в лизинг легкового автомобиля LADA NIVA (титул ИПР J 2000000442). (с результатом)	Единственный поставщик #272636825	1 793 504	срок истек 15.05.2024 15.05.2024
Тендер №272636545 Поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой (с результатом)	Электронный аукцион #272636545	50 400 000 Обеспечение заявки: 504 000	срок истек 15.05.2024 23.05.2024