Тендер - Дезинфицирующее средство: Хлорамин Б в порошке. №285367328

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_рамочный

ДОГОВОР №_____

г. Элиста «_____» _______ 20__ г.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Элистинская противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФКУЗ «Элистинская ПЧС» Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хазыковой Кермен Лузеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице _____________, действующей на основании _________, на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 44-ФЗ), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку дезинфицирующего средства: хлорамин в количестве согласно спецификации, прилагаемой к настоящему контракту и являющейся его неотъемлемой частью (Приложению №1).

1.2. Спецификация устанавливает стоимость каждой единицы товара, подлежащего поставке Заказчику. В стоимость товара входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара непосредственно Заказчику, уплатой таможенных и других платежей, включая НДС.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет _________________, НДС . Цены, устанавливаемые Поставщиком, устанавливаются в российских рублях. В стоимость товара входят все расходы поставщика, связанные с упаковкой и доставкой продукции непосредственно до местонахождения покупателя, в том числе налоги и сборы.

2.2. Цены, устанавливаемые Поставщиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта и не меняться.

2.3. Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком товар по цене, предусмотренной в спецификации (Приложение № 1). Оплата по контрактупроизводится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки каждой партии товара после подписания товарной накладной, на основании счета, счет-фактуры (в случаях, предусмотренных НК РФ), в течение 7 (Семи) рабочих дней.

2.4. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставщик обязан поставить товар в количестве и ассортименте в соответствии со спецификацией (приложение №1).

3.1.2. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества, соответствующего требованиям обязательной сертификации, осуществляемой в установленном порядке.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества по своему выбору Заказчик вправе:

- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества, соответствующего настоящему контракту.

3.2.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт по соглашению Сторон или решению суда по основаниям предусмотренным гражданским законодательством.

3.2.3. Заказчик обязан принять товар и осуществить проверку качества и количества при его получении.

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВОК.

4.1. Поставка Товара осуществляется в полном объеме в срок до 15.12.2024 г.

4.2. Поставщик настоящим гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта должны соответствовать стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в согласованные Сторонами сроки.

4.4. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товара Заказчику.

4.5. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - в соответствии с сертификатами соответствия, оформленными в установленном порядке и иной технической документацией на товар;

- по количеству - согласно спецификации к контракту, количеству, указанному в акте приема-передачи, накладной и счете-фактуре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей;

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней.

5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

5.4.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

5.4.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

6.1. Приемка Товара по качеству и количеству производится по факту поставки каждой партии Товара и оформляется товарной накладной. Сдача-приемка Товаров будет осуществляться путем оформления Сторонами приемопередаточных документов. Приемка Товара производится путем проверки соответствия количества и качества Товара требованиям Контракта комиссией, в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика.

6.2. Для проверки поставляемых Товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара.

6.3. В случае проведения экспертизы Товара Заказчиком своими силами, срок приемки Товара не может составлять более 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Заказчик приступил к ее приемке.

6.4. В случае проведения экспертизы путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, срок приемки не может составлять более 1 (Одного) рабочего дня со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественную поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.5. По окончании приемки Заказчик обязан направить Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ. Датой приемки Товара считается дата подписания сторонами товарной накладной.

6.6. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

6.7. Поставка считается сданной Поставщиком и принятыми Заказчиком по качеству и количеству после подписания акта приема - передачи. В акте указывается фактический объем Товара и их стоимость.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия (пожары, наводнения, эпидемии), делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по контракту. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 5 (пятидневный) срок.

7.2. При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.

8. АРБИТРАЖ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1.Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между сторонами по контрактуили в связи с ним, в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.

8.2. Если в ходе официальных переговоров Заказчики Поставщик не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд для разрешения возникшего спора.

8.3. Все претензии и рекламации должны быть составлены исключительно в письменной форме и обоснованы.

9. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 20.12.2024 г.

9.2. Контракт составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу, один для Заказчика, один для Поставщика.

9.3 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Все изменения и дополнения считаются действительными в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __

от «___» _________г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма договора составляет _______________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "СФЕРА" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) КП_хлорамин

О Б Щ Е С Т В О С ОГРАНИЧЕННОЙ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

«СФЕРА»

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 2 2 4

358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 мкр., д. 25, кв. 60 e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата 28.11.2024г.

Исх. № 149

Заказчику:

ФКУЗ "ЭЛИСТИНСКАЯ ПЧС"

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На Ваш запрос ООО «Сфера» сообщает следующие цены на дез средство:

№

п/п

Наименование и характеристики товара

Ед. изм. Кол-во

Цена за ед. в

Сумма,

руб., без в руб., без НДС

НЯГ

1.

Дезинфицирующее средство ХЛОРАМИН Б в порошке

кг.

89

1 252,85

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65

2.

Дезинфицирующее средство ХЛОРАМИН Б в порошке

кг.

1

1 255,49

1 255,49

Итого:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,14

Ф К У З « Э л и с т и н с к а я ПЧС

Роспотребнадзора

В х е л я ш н Я At

kf)/Г