Тендер - 780.24.00339 Химическая посуда, расходные материалы для Верхнетагильской ГРЭС в 2024 году №282539967

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора.docx
• Извещение_о_проведении_ЗЦ__НФ_.docx

спецификация ТЗ.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_химпосуда__2024_правка_ОМТС_и_УЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку " Химическая посуда, расходные материалы

для Верхнетагильской ГРЭС в 2024 году"

Краткое описание закупаемых товаров

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Химическая посуда, расходные материалы (наименование поставляемого товара, его качество(квалификация) и количество указаны в спецификации (Приложение №1 к ТЗ)).

1.2. Сроки поставки товаров

Товар должен быть поставлен Покупателю в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему ТЗ).

Начало поставки – с 01 декабря 2024.

Окончание поставки – по 31 декабрь 2024 года.

При этом по согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка закупаемого товара.

В техническом предложении Участнику закупки необходимо указать свое согласие со сроками поставки, установленными в данном Техническом задании с указанием срока в явном виде (месяц/год).

1.3. Возможность поставки эквивалента.

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

При этом, характеристики предлагаемого эквивалента не могут отличаться в худшую сторону от требований, указанных в п. 2.2. настоящего ТЗ и в Спецификации (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

2. Общие требования

2.1. Место применения, использования товара

Химическая посуда, расходные материалы предназначена для эксплутационных нужд центральной химической лаборатории филиала.

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее IV квартала 2023 года.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям НТД.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Весь поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии по требованиям законодательства РФ.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не устанавливаются.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на товар, и составлять не менее 12 месяцев с момента приемки Товара по товарной накладной.

В коммерческом предложении участнику необходимо в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии изготовления, поставки, в том числе затраты на транспортировку, устранение дефектов, несет поставщик данного оборудования.

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить согласие с вышеуказанными гарантийными обязательствами.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров.

Не устанавливаются.

2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не устанавливаются.

3.Требования к выполнению поставки товаров

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение №1 к ТЗ)

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада заказчика, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, улица сектор Промышленный проезд, здание 4, филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя.

Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара действующего НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.3. Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика при необходимости.

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставляемый товар должен удовлетворять требованиям НД, действующих на территории РФ и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат качества), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

3.5. Прочие требования к поставке товаров

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских гарантий.

Участник формирует свое коммерческое предложение в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему ТЗ), а также требованиями закупочной документации. По форме и в соответствии с инструкциями, указанными в извещение о проведении упрощенной процедуры закупки (в самом извещение с 6 стр.).

Для сравнения цен Участникам необходимо, в качестве своих коммерческих предложений, предоставить стоимость единичной стоимости товара, указанного в ТЗ.

Стоимость единицы товара, указанная Победителем, будет зафиксирована в договоре.

Расчет за поставленный Товар производится в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента принятия на складе Заказчика и прохождения продукцией входного контроля, с даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД при наличии всех отчетных документов (п.3.3. ТЗ).

Полная информация по требованиям к порядку расчетов указана в проекте договора.

Договор, а также все приложения, изменения и дополнения к нему подписываются Сторонами с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Подписывающее лицо должно предоставить документы подтверждающие полномочия на заключение такого рода договоров. Оригинал Договора в виде одного или нескольких электронных документов хранится (https://kim.tektorg.ru/).

5. Требования к участникам закупки.

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется.

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливается.

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Не устанавливается.

5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара

Участнику закупки в своем предложении необходимо указать наименования и страну производителей предлагаемой к поставке продукции на все позиции, указанные в спецификации. (Приложение №1 к ТЗ).

5.5. Прочие требования к участникам закупки

Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», физические лица, или индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (в соответствии с действующим законодательством). Иные требования, предъявляемые к участникам закупки, установлены в Извещении о проведении закупки.

6. Приложения

1. Спецификация

Договор поставки №

заключен на основании протокола ________ ____________№ ______ от ________

г. Верхний Тагил «___» ____________ 202_ г.

Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Голубева Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности № ________от _________ с одной стороны и

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее - Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен и не арестован, не является предметом исков и свободен от прав третьих лиц.

• Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
• Условия поставки, ассортимент и количество поставляемого Товара определяется в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору.

Сумма Договора и порядок оплаты

Сумма Договора составляет ____________ (__________________________) рублей 00 коп., в том числе НДС 20%, в размере ________________ (____________________________) рублей 00 коп.

Сумма Договора устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли). Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Днем оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Сумма Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на страхование Товара, затраты Поставщика по доставке Товара в адрес Покупателя, все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему Договору. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Сумма Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

100 % (сто процентов) Суммы Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение 7 (Семи) рабочих дней [1] от даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 [2] и при условии предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов всех следующих надлежаще оформленных документов:

• Счета(ов)-фактуры [3] ;

• Счета(ов);

• Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;

• товаросопроводительных транспортных документов (транспортная накладная, ж/д накладная, авианакладная и т.п.)

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

• Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 17 настоящего Договора.
• В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента поставленного Товара, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, комплектности, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар.
• Поставщик представляет Покупателю счет-фактуру, в том числе на авансовые платежи, выставленную в сроки и оформленную в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах. При получении Поставщиком от Покупателя сумм частичной оплаты (аванса) в счет стоимости товара, Поставщик обязан предоставить Покупателю оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Покупателя сумм частичной оплаты (аванса) в счет стоимости товара.
• Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.
• Условие о нахождении Товара в залоге у Поставщика до оплаты Покупателем, предусмотренное п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.
• По выбору Покупателя оплата может осуществляться также путем передачи векселя (векселей) третьего лица на сумму Суммы Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, либо на ее часть. Расчеты векселями в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также векселедатель, срок платежа, другие существенные условия вексельного обязательства.

В случае осуществления расчетов путем передачи векселей обязательство Покупателя по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами акта-приема передачи векселей.

2.11. Исполнение обязательств Покупателя по оплате поставленных товаров может осуществляться следующим образом: 95 % (процентов) денежными средствами, 5 % (процентов) путем передачи Поставщику находящихся на складах Покупателя невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) при условии дополнительного согласования Сторонами цен и номенклатуры таких ТМЦ.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Передача невостребованных в производстве ТМЦ оформляется Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Покупатель обязан предоставить Поставщику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Качество и комплектность

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанной в Спецификации, применительно к каждой позиции Товара.

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Сертификат качества (паспорт завода-изготовителя);
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12;
• Счет;
• Счет – фактура;
• товаросопроводительные транспортные документы (в зависимости от вида доставки: ж/д накладная, автотранспортная накладная, товарно-транспортная накладная и пр.).
• Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя грузополучателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю (грузополучателю), что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора за нарушение срока поставки, а также от ответственности, предусмотренной в пункте 8.6. настоящего Договора.
• В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара, а Поставщик обязан не позднее 10(десяти) календарных дней с даты уведомления его Покупателем об отказе от Товара возвратить Покупателю причиненный ущерб.
• В случае необходимости в Спецификации указывается ГОСТ (технический регламент), ТУ, а также могут быть предусмотрены правила, по которым проводится приемка Товара по качеству и качественные исследования каждого вида Товара.
• На Товар устанавливается гарантийный срок, равный -заполняется по результатам конкурентной процедуры.
• В случае если при внутритарной приемке Товаров, производстве монтажных, пусконаладочных и иных работ и/или в течение гарантийного срока Покупатель (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, не соответствие требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя (грузополучателя), Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 20 (двадцати) дней с момента получения претензии Покупателя (грузополучателя), по выбору Покупателя:
• производит за свой счет замену Товара;
• возвращает Покупателю стоимость Товара;
• возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены.

3.8. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

3.9. В случае, уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

Количество и ассортимент

Количество, цена, единица измерения и ассортимент поставляемого Товара указываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

Тара, упаковка, маркировка

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

При необходимости согласование способа затаривания, упаковки и средств пакетирования в случае, если отгружаемый Товар требует затаривания, упаковки, применения средств пакетирования, производится Сторонами в Спецификации на каждый вид Товара в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ или другой нормативно - технической документации.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. При необходимости в Спецификации указывается содержание, способ и места нанесения маркировки.

Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

Сроки, порядок и условия поставки

Срок и условия поставки Товара - заполняется по результатам конкурентной процедуры. Поставка осуществляется на условиях DDP в соответствии с ICC INCOTERMS 2010.

Поставщик обязан направить в адрес Покупателя средствами факсимильной/электронной связи с последующим направлением уведомления на бланке организации информацию о предполагаемой дате поставки Товара на Объект Покупателя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты такой поставки.

Доставка Товара осуществляется транспортом поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, Промышленный проезд строение 4, Промплощадка. Доставка Товара до склада Покупателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с момента, указанного в настоящем пункте.

Поставщик до 12:00 часов дня, следующего за днем отгрузки (поставки) Товара, обязан уведомить об этом Покупателя, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 17.

При этом Поставщик обязан указать пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Товара в место назначения, наименование и количество Товара, наименование грузоотправителя и грузополучателя. Одновременно с Товаром (каждой партией Товара) Поставщиком должны быть направлены Покупателю Оригиналы документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) Товара (включая подписанные Поставщиком товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и счета–фактуры).Все первичные учетные документы и счета-фактуры должны быть предоставлены в адрес Покупателя до 5-го числа месяца, следующего за месяцем отгрузки Товара.

Документы, подтверждающие факт отгрузки (поставки) товара, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 8.6. настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 8.6. настоящего Договора. В течение 2 (двух) календарных дней после предоставления исправленных копий документов, Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы документов.

В случае неприбытия Товара в пункт назначения в течение 5 (пяти) дней с даты уведомления об отгрузке, Поставщик за свой счет принимает меры по его розыску.

В случае, если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление в порядке, указанном в п. 6.6. Договора, не принимать и не оплачивать поставленные Товары на время переоформления Поставщиком таких документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Товара.

Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество в течение десяти дней с момента обнаружения недопоставки.

Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее.

Кабель, провод должны удовлетворять требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других нормативов по стандартизации, действующих на территории российской Федерации.

В случае досрочной поставки Товара, не согласованной с Покупателем, Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара и принять решение о возврате Товара Поставщику или об отсрочке приемки Товара до установленного в Договоре срока. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика о своем решении и обеспечить ответственное хранение Товара до вывоза его Поставщиком или до наступления срока поставки по Договору (в зависимости от принятого решения).

Стоимость ответственного хранения составляет 8 (восемь) рублей 75 копеек без НДС за каждые сутки хранения.

Покупатель вправе зачесть стоимость ответственного хранения при оплате за поставленный Товар.

Оригиналы документов (акт приема-передачи, счет-фактура), подтверждающие факт оказания услуг ответственного хранения, должны быть оформлены и переданы Поставщику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (отчетным периодом).

• В случае принятия Покупателем решения о корректировке своих производственных потребностей в Товаре, приобретаемой по Договору, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении количества поставляемого Товара в соответствии с принятым Покупателем решением и об изменении других, связанных с таким уменьшением условий Договора.

Покупатель обязан незамедлительно уведомить средствами факсимильной/электронной связи о принятом решении Поставщика и направить проект соответствующего дополнительного соглашения к Договору в адрес Поставщика.

Поставщик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных уменьшением количества поставляемого Товара в соответствии с настоящим пунктом Договора.

• В случае принятия Покупателем решения о корректировке своих производственных потребностей в Товаре в отношении уже поставленного Товара Покупатель вправе за свой счет вернуть Поставщику поставленный Товар в объеме, на который уменьшается количество Товара, предусмотренное Договором.

Уведомление о принятом решении и заключение дополнительного соглашения об уменьшении количества Товара по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.15 Договора.

Об отгрузке Товара Покупатель уведомляет Поставщика за 1 (один) день до обратной отправки товара средствами факсимильной/электронной связи.

Покупатель гарантирует, что возвращаемый товар не был использован и находится в том же состоянии, какое товар имел в момент поставки Покупателю.

Поставщик обязуется принять товар и вернуть полученную за него оплату, если таковая была произведена Покупателем на момент возврата товара, за вычетом документально подтвержденных расходов Поставщика на доставку Товара Покупателю. Если Товар еще не были оплачены Покупателем, последний обязан оплатить Поставщику документально подтвержденные расходы Поставщика на доставку Товара Покупателю.

Помимо указанного в настоящем пункте Договора Поставщик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных уменьшением количества поставляемого Товара в соответствии с настоящим пунктом Договора.

При корректировке производственных потребностей в отношении уже поставленных и принятых Товаров Покупателем, Поставщик обязан оформить корректировочные документы (корректировочный счет-фактуру, корректировочную товарную накладную) на уменьшение стоимости и количества отгруженных Товаров, возвращенных Покупателем, независимо от периода отгрузки товаров.

• Стороны договорились, что приемка Товара по настоящему Договору может быть выполнена, в том числе, путем составления и подписания универсального передаточного документа (УПД) на основе формы, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (с учетом актуальных на дату составления УПД дополнений и изменений).
• Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется заполнить и предоставить Покупателю данные о стране происхождения товара в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара.
• Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется не осуществлять замену товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления от 03.12.2020 № 2013, на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах».
• Согласованный Сторонами срок поставки является строго определенным. При нарушении срока поставки товара Покупатель утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе продолжать исполнение только с письменного согласия Покупателя».
• При поставке Товара иностранного производства Поставщик в обязательном порядке предоставляет Покупателю полную информацию о Товаре и его составляющих частях, а также всю товаросопроводительную документацию на русском языке либо в случае отсутствия товаросопроводительной документации на русском языке - с предоставлением нотариально заверенного перевода с иностранного языка на русский.

Приемка по количеству и качеству

Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке, при этом Покупатель руководствуется Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7 в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.

Ответственность по Договору

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

За нарушение сроков окончательных расчетов за поставленные по настоящему Договору Товары Покупатель выплачивает по письменному требованию Поставщика пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

За нарушение сроков поставки (как промежуточных, так и конечного), ассортимента и количества поставляемого Товара Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы основного обязательства.

Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 2.7., 2.8., 3.2., 3.3., 6.6., 6.7 настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.7., 2.8., 3.2., 3.3., 6.6., 6.7 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, и/или в акте сверки.

Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого доказанные убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Право на получение указанных сумм (штрафных санкций, процентов) за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки (иных штрафных санкций). Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору.

В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены товара за каждый день с даты передачи такого товара до полного устранения недостатков товара (замены товара).

8.12. В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

8.13. В случае нарушения сроков предоставления Поставщиком независимых гарантий, предусмотренных договором, Покупатель имеет право:

а) приостановить оплату платежей, причитающихся Поставщику;

б) взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 1 (одного) % от суммы непредставленной независимой гарантии за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, на которую представлена такая гарантия. Применение указанных мер не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по предоставлению независимой гарантии, предусмотренной Договором.

8.14. При неисполнении Поставщиком обязательств по Договору и возникновения у Покупателя права на получение неустойки, предусмотренной Договором за неисполнение соответствующих обязательств в соответствии с пунктами 8.2., 8.3., 8.11., 8.13. Покупатель вправе уменьшить сумму очередных платежей, причитающихся Поставщику по Договору, на размер такой неустойки.

Такое уменьшение платежей не является зачетом однородных встречных требований в понимании ст. 410 Гражданского кодекса РФ, а является согласованным Сторонами (в соответствии с п. 1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ) надлежащим способом прекращения обязательств Сторон в соответствующей части.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 3 (трех) дневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Покупатель и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Договора.

Если в течение 2 (двух) месяцев соглашения, устраивающего Стороны, не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

Разрешение споров

Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Основания расторжения Договора

11.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

• • задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 20 (двадцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
  • нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара;
  • при непредставлении Поставщиком или представлении с нарушением установленных настоящим Договором требований независимой гарантии;
  • при установлении нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, определяемой Покупателем – с возмещением Поставщику фактически понесенных затрат.

11.2. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено Поставщику посредством факсимильной / электронной связи, либо по телеграфу не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты его расторжения с последующей досылкой на бумажном носителе.

11.3. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 11.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм, в том числе причиненных убытков в течение 30 (тридцати) дней с даты расторжения Договора.

Заключительные положения

Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 5 (пяти) лет.

При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 10 (десяти) дневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

12.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Поставщик обязуется раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Поставщика, по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций / долей участия Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Положения пункта 12.5. Договора Стороны признают существенным условием. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

12.6. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

12.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.8. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Настоящий договор, а также все приложения, изменения и дополнения к нему подписываются Сторонами с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.

12.10. Оригинал настоящего Договора в виде одного или нескольких электронных документов хранится на ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЭК-ТОРГ ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ "ИНТЕР РАО» с возможностью доступа к электронному документу обеих Сторон.

12.11. Датой подписания электронного документа Стороны признают дату подписания электронного документа второй Стороной, зафиксированной оператором электронного документооборота (вариант: электронной торговой площадкой) в протоколе передачи документа.

12.12. Стороны под номером договора понимают регистрационный номер Договора, указанный на первой странице Договора. Регистрационный номер договора также указывается во всех документах, предусмотренных в рамках исполнения Договора.

12.13. Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее использование уполномоченными лицами электронных подписей в соответствии с законодательством, регулирующим использование электронной подписи.

12.14. Порядок и условия электронного документооборота (подписания документов электронной подписью) по настоящему Договору регулируется заключенным между Сторонами соглашением об электронном документообороте (вариант: и / или правилами электронной торговой площадки), с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иных нормативных правовых актов, а также с учетом положений регламентирующих документов оператора электронного документооборота.

12.15. Подписание первичных учетных документов по Договору может осуществляться с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей в случаях и порядке, предусмотренных заключенным между Сторонами соглашением об электронном документообороте.

Заверения об обстоятельствах.

13.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик заверяет Покупателя, что на момент заключения Договора:

a) работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.

b) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

c) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Поставщик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными поставщиками требований налогового законодательства;

d) обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Поставщик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Поставщик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

Покупатель полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Покупателя существенное значение.

13.2. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 13.1 Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Поставщик дает заверения. в п. 13.1 Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Поставщик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.3. Возмещение имущественных потерь:

13.3.1 В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с искажением Подрядчиком сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения, неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих поставщиков (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением поставщиками Поставщика в качестве своих поставщиков организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки поставщиков (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),

либо в порядке статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации от налогового органа получено мотивированное мнение с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм пеней (далее –«Мотивированное мнение»);

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке или перечислены Покупателем добровольно (вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком) в соответствии с решением налогового органа или, по мотивированному мнению, налогового органа.

Размер имущественных потерь Покупателя определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Покупателю в связи с эпизодами, связанными с Поставщиком, или уплаченного Покупателю в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс

- суммы начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс

- штрафов, начисленных Покупателю за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

13.3.2. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

13.3.2.1. При получении в порядке статьи 100, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Поставщика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Поставщиком в целях исполнения обязательств по Договору субпоставщиков (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

13.3.2.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Покупателя письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель обязано представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации либо в порядке пункта 2.1 статьи 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления Поставщиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Поставщика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

13.3.3. Покупатель вправе потребовать с Поставщика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 13.3.1. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Поставщику ________________________ известно о том, что Покупатель АО «Интер РАО – Электрогенерация» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 14.1 настоящего Договора/Соглашения/Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 14.1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта 14.1, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

15. Обеспечение исполнения договора

15.1. Покупателем определены следующие обязательства по Договору, которые должны быть обеспечены:

• обязательство о поставке товара в сроки, указанные в Договоре;
• обязательство о поставке товара, соответствующего качественным и количественным характеристикам, установленным в Договоре
• другие обязательства, предусмотренные условиями Договора.

15.2. На основании ст. 3.2.(ч. 26) Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствии с условиями закупочной процедуры на право заключения настоящего договора, обеспечение исполнения Договора представляется до даты заключения договора и может быть представлено в виде независимой гарантии, внесения денежных средств, поручительства аффилированного лица (в случаях, установленных настоящим разделом), в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, кроме того НДС в случае применения, а именно в сумме __________ (___________________________) рублей 00 копеек.

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде независимой гарантии или поручительства аффилированного лица, срок их действия должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, таким поручительством не менее чем на один месяц.

15.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно, кроме случаев предоставления поручительства аффилированного лица, предусмотренных настоящим разделом.

15.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора независимой гарантии, независимая гарантия должна отвечать следующим требованиям, предъявляемым к условиям принимаемых независимой гарантий:

1.Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, удовлетворяющим требованиям Группы «Интер РАО» к надёжности и кредитоспособности и входящим в список банков, который утверждается отдельным внутренним документом Покупателя.

2.Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [4]

3.Независимая гарантия выдается участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. Форма независимой гарантии должна соответствовать форме, установленной Положением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее также – Положение).

Форма независимой гарантии должна быть составлена с учетом требований статей 368—379 Гражданского кодекса Российской Федерации и в ней должны быть указаны:

• дата выдачи;
• принципал;
• бенефициар;
• гарант;
• денежная сумма, подлежащая выплате;
• срок действия гарантии;
• обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

4.Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

5.В независимой гарантии должно содержаться условие предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии требование об уплате денежной суммы по такой независимой гарантии в размере, не превышающем сумму гарантии.

6.В независимой гарантии должно содержаться условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Покупателя (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

7.В независимой гарантии должен быть указан срок уплаты бенефициару денежной суммы по требованию — не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.В независимой гарантии должна быть указана сумма, подлежащая выплате. Сумма независимой гарантии должна быть рассчитана исходя из начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в ГКПЗ (кроме того НДС в случае применения), а не от окончательной цены договора, заключаемого сторонами.

9.В независимой гарантии должен быть указан срок ее действия (дата). Срок должен быть определен по правилам Гражданского Кодекса Российской Федерации, но в любом случае срок действия гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Договору не менее, чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке.

10.В тексте независимой гарантии должна содержаться информация об основном обязательстве, исполнение по которому обеспечивается гарантией (Предмет Договора, № Договора, № и дата извещения о проведении закупки и его предмет).

11.В тексте независимой гарантии рекомендуется указать, что она выдается в обеспечение исполнения обязательств по Договору (п. 17 Дополнительные условия Типовой формы независимой гарантии согласно Приложения №3 к Положению о независимых гарантиях, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 в актуальной редакции).

12.При продлении срока действия Договора (срока исполнения обязательств по Договору) срок действия независимой гарантии также должен быть продлен на этот же период времени, либо организована выдача новой независимой гарантии на аналогичных условиях (согласно требованиям действующего законодательства, применимого права гарантии и решения гаранта).

13.Требование платежа должно быть предъявлено Гаранту до истечения срока действия независимой гарантии.

14. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Покупателем гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

15.В независимой гарантии не должно содержаться не документарных условий (без указания документов, подтверждающих соответствующий факт).

16.При составлении текста независимой гарантии необходимо учитывать принцип независимости гарантии от условий договора/контракта. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному.

17.Независимая гарантия должна быть выдана Гарантом, согласованным и одобренным Бенефициаром до выдачи гарантии с учетом Перечня гарантов, предусмотренных частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Текст гарантии должен быть предварительно согласован с Бенефициаром. Покупатель имеет право не согласовать Гаранта в случае несоответствия Гаранта внутренним нормативным документам Покупателя. Список банков, удовлетворяющих требованиям Группы «Интер РАО» к надежности и кредитоспособности, изложен в Приложении №4 к Договору.

18.В независимой гарантии должно быть указано, что обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

19.В независимой гарантии рекомендуется указать, что Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана гарантия [включается в соответствии с п. 17 Дополнительные условия Типовой формы независимой гарантии согласно Приложения №3 к Положению о независимых гарантиях, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 в актуальной редакции].

20. Независимая гарантия должна содержать условие передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Покупателя при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом Гаранта.

21.В независимой гарантии должна быть указана сторона, ответственная за оплату тех или иных расходов, связанных с выдачей или исполнением требований по гарантии, в т.ч. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант.

22.В независимой гарантии должно содержаться условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Покупателю (бенефициару), указанный Покупателем (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии..

23. В независимой гарантии должно содержаться условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.

24. В независимой гарантии должно содержаться условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий.

25. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Покупателем до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

26. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, настоящим требованиям является основанием для отказа в принятии ее Покупателем.

15.5. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора поручительства аффилированного лица, такое поручительство должно соответствовать требованиям, установленным статьями 361 – 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.6. Поручительство аффилированного с Поставщиком лица может быть предоставлено в качестве обеспечения исполнения договора только в случае если в отношении Поставщика иностранными государствами введены ограничительные меры и/или в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) Поставщика иностранными государствами введены ограничительные меры, при этом такое аффилированное лицо должно:

а) обладать кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представить Покупателю сведения, подтверждающие платежеспособность аффилированного лица, в том числе его ежегодную и ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принять обязательство письменно извещать Покупателя в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов аффилированного лица со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении руководителя аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления аффилированного лица, банковских реквизитов аффилированного лица;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации аффилированного лица;

- принятие судом к производству заявления о признании аффилированного лица несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий Покупатель вправе требовать замены поручительства аффилированного лица на независимую гарантию, на поручительство иного аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.

15.7. Ответственность Поручителя перед Покупателем за надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору солидарная, в связи с чем, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства по Договору, Покупатель вправе по своему выбору потребовать исполнения неисполненного обязательства или его части у Поставщика и/или Поручителя.

15.8. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Покупателю взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором.

15.9. В случае увеличения стоимости Договора / обеспечиваемого обязательства (в том числе размера аванса) осуществляется соответствующее увеличение размера предоставляемого обеспечения. Сумма увеличения предоставленного обеспечения устанавливается в размере 5% [или в размере аванса, если сумма аванса превышает 5%] от начальной (максимальной) цены договора (цены дополнительного лота), кроме того НДС в случае применения.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Покупателем, а также приемки части поставленного товара, в объеме, превышающем выплаченный аванс (если Договором предусмотрена выплата аванса). С целью уменьшения размера обеспечения Поставщик направляет в адрес Покупателя официальный запрос. Размер обеспечения может быть уменьшен в случае согласования такого запроса со стороны Покупателя.

15.10. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств, такие денежные средства должны быть внесены на счет Покупателя, указанный в Договоре.

15.11. Возврат Покупателем Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика.

15.12. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора, если такое обеспечение осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Покупателем, по заявлению Поставщика денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, возвращаются Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, на сумму которых уменьшается размер обеспечения и направления соответствующего заявления Покупателю. Денежные средства возвращаются на расчетный счет Поставщика.

15.13. Обязательства Покупателя по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Покупателя.

15.14. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, Поставщику не возвращаются в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком/ обязательств, указанных в пункте 15.1.

16. Приложения к настоящему Договору

• Приложение № 1 – Спецификация;
• Приложение № 2 - Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
• Приложение № 3– Форма предоставления информации о происхождении товара;
• Приложение№ 4-Список банков, удовлетворяющих требованиям к надёжности и кредитоспособности, с указанием предельных сроков принимаемых банковских гарантий компаниями Группы «Интер РАО»

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

17. Адреса и реквизиты Сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки _______________________

от «___» _________________202_г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объект: (наименование объекта): _______________

Грузополучатель: (Наименование грузополучателя, Адрес места нахождения, КПП грузополучателя / структурного подразделения покупателя)

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки:

В Стоимость Товара включены все расходы по поставке Товара до склада Покупателя

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки _______________________

от «___» _________________202_г.

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

Наименование организации

Дата заполнения число / месяц / год

- Посмотреть таблицу с данными

• НАИМЕНОВАНИЕ организации (далее – Контрагент) гарантирует АО Интер РАО (далее – Обществу), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу являются полными, точными и достоверными.
• Контрагент настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент настоящим освобождает Общество от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки _______________________

от «___» _________________202_г.

ФОРМА

Информация о стране происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

*

Номер реестровой записи товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

От (указать наименование стороны контрагента)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору________________________

от ____________ № ___________

Список банков, удовлетворяющих требованиям к надёжности и кредитоспособности, с указанием предельных сроков принимаемых банковских гарантий (резервных аккредитивов) компаниями Группы «Интер РАО».

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантии (резервные аккредитивы):

• сумма которых не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион двести тысяч) рублей с НДС включительно,
• сроком действия до 2-х лет включительно,
• текст которых соответствует положениям приказа от 31.08.2023 № УЭГ/422/ЭГ/493/ОООНЛТЭС/20 «О типовых условиях обеспечения исполнения обязательств по договорам, заключаемым по результатам закупочных процедур стоимостью до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей (включительно)» (в актуальной редакции),

могут быть приняты от банков, предусмотренных частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5] .

В случае выхода банка из перечня согласно части 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ компаниями Группы «Интер РАО» не должны проводиться операции, направленные на увеличение совокупного размера уже принятых гарантий данного эмитента, а также рекомендуется требовать замены обеспечения (в соответствии с актуальными положениями законодательства Российской Федерации в случае возникновения такой обоснованной необходимости).

- Посмотреть таблицу с данными

При расчетах с субъектами МСП – 7 рабочих дней (или иной срок в соответствии с актуальными требованиями законодательства) ↑

Здесь и далее при применении сторонами УПД: передаточный документ (ТОРГ-12) и/или счет-фактура могут быть заменены на УПД. ↑

Здесь и далее: при УСН согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются. ↑

Контроль за наличием информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий и присвоения номера реестровой записи, предусмотренные частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется финансовыми службами компаний Группы. ↑

Согласно документу, размещенному на официальном сайте Минфина РФ и доступного по адресу https://minfin.gov.ru/ru/document/. В поисковой строке необходимо указать запрос «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» и использовать актуальный на момент принятия гарантии документ. ↑

ИЗВЕЩЕНИЕ [1]

о проведении закупки

на право заключения договора

- Посмотреть таблицу с данными

• Способ закупки: упрощенная процедура закупки

Данная процедура не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчиков соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

• Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО - Электрогенерация», утвержденное решением Совета директоров (далее - Положение о закупках).
• Информационное обеспечение проведения закупки: Интернет-сайт: https://kim.tektorg.ru/.
• Отказ от проведения закупки: в любое время до заключения договора по итогам закупки. Уведомление об отказе от проведения закупки размещается через функционал https://kim.tektorg.ru/ организатором закупки в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.
• Наименование Заказчика:

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО –Электрогенерация»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г.о. Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, улица сектор Промышленный проезд, здание 4.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г.о. Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, улица сектор Промышленный проезд, здание 4.

• Наименование Организатора закупки:

Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»

Место нахождения: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Добрянка, ул. Промышленная, д. 1;

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Добрянка, ул. Промышленная, д. 1;

Контактное лицо: Приходько Елена Юрьевна;

Контактный телефон: +7 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

• Предмет закупки: право заключения договора
• Предмет договора: Химическая посуда, расходные материалы для Верхнетагильской ГРЭС в 2024 году
• Объем поставляемых товаров/выполнения работ/оказания услуг: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.
• Сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.
• Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.
• Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,40 руб. без НДС
• Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.
• Порядок формирования цены договора:
• Цена заявки на участие должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, услуг, поставкой и доставкой товаров и материалов на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.
• В цену заявки на участие в закупке не включается налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый согласно законодательству Российской Федерации.
• Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения цены договора. Заказчик не рассматривает вопрос об увеличении цены договора, если это прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
• Требования, предъявляемые к участникам закупки:
• Участник закупки для участия в закупке должен быть аккредитован на электронной торговой площадке, указанной в пункте 3 Извещения.
• Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.
• Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).
• Участник должен иметь соответствующие документы, подтверждающие наличие права на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки.
• Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестрах:
• недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
• Требования, предъявляемые к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.
• Содержание, форма и состав заявки на участие в закупке:
• Предложение участника должно быть оформлено в виде Коммерческого предложения по форме, согласно Приложению № 1 в формате pdf (копия в формате Word, либо Excel). Предоставление Участником коммерческого предложения в рамках проведения закупки означает, что Участник ознакомился со всеми положениями Извещения, Проекта договора, Технического задания и выражает свое согласие с их условиями. В случае предложения к поставке эквивалента предоставление в составе коммерческого предложения развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.
• Участник закупки должен представить Анкету участника по форме, согласно Приложению № 2;
• Участник закупки должен представить сведения о цепочке собственников, в том числе о конечном бенефициаре - физическом лице по форме, согласно Приложению № 3, если Участник является акционерным обществом, то в составе документации, он должен предоставить выписку из реестра акционеров, если в составе учредителей имеются юридические лица, то на всех них Участник закупки должен представить Выписки из ЕГРЮЛ, если учредитель является акционерным обществом, то в составе документации, Участник должен предоставить выписку из реестра акционеров на данного учредителя;
• Участник закупки должен представить согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 4.
• Оформление заявки:
• Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются Участники закупки и Организатор закупки, должны быть составлены на русском языке.

Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.

• Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко отсканированы. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки.

Участник имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Организатор закупки вправе принять только последнее коммерческое предложение;

• Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема закупки;
• Каждый документ, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Победителя без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности. Каждый документ должен быть скреплен печатью.
• Заявка на участие в закупке, участник закупки, должны полностью соответствовать каждому из установленных извещением требований.
• Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в следующих случаях:
• не представления требуемых согласно настоящему извещению документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;
• несоответствия сведений, указанных Участником закупки при заполнении соответствующих форм в интерфейсе электронной торговой площадки, сведениям, указанным в составе заявки на участие в закупке;
• несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в настоящем извещении;
• не предоставление Участником закупки справки о цепочке собственников (до конечных бенефициаров) и/или согласия на обработку персональных данных, в случае запроса данной информации;
• несоответствия технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям, указанным в настоящем извещении;
• отсутствие Сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» (https://rmsp.nalog.ru/search.html) (в случае, если закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) и/или отсутствие на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов (https://npd.nalog.ru/check-status/), информации о применении участником закупки специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";
• подачи предложения на сумму превышающую начальную (максимальную) цену закупки;
• непредставление в составе технического предложения таблицы сравнения показателей (характеристик) товара в случае предложения к поставке эквивалентной продукции;
• предложение к поставке эквивалентной продукции с показателями (характеристиками), худшими по сравнению с требованиями Технического задания.

С выбранными по результатам проведенного изучения рынка, или анализа коммерческих предложений Поставщиками могут быть проведены переговоры по снижению цены.

• Срок, место и порядок предоставления Извещения:

Извещение находится в открытом доступе на сайте, указанном в п. 3 Извещения, начиная с даты размещения.

Участник самостоятельно отслеживает официально размещенные разъяснения и изменения Извещения, Документации о закупке, а также информацию о принятых в ходе проведения закупки решениях. Организатор закупки (Заказчик) не несет ответственности за несвоевременное получение указанной информации.

Плата за предоставление Извещения не взимается.

• Форма, порядок, дата начала и дата окончания предоставления разъяснений: не применяется.
• Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в закупке: заявки на участие в закупке должны быть поданы до 08:00 (по московскому времени) «31» октября 2024 года через функционал https://kim.tektorg.ru/.
• Дата и место вскрытия заявок на участие в закупке: Организатор закупки проведет процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке 08:00 (по московскому времени) «31» октября 2024 года через функционал https://kim.tektorg.ru/.
• Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в Закупочную документацию в любое время до окончания срока подачи заявок, при этом формируется автоматическое Уведомление через функционал https://kim.tektorg.ru/ о внесении изменений в Закупочную документацию без внесения изменений в настоящее Извещение.
• Организатор закупки вправе принять решение, при необходимости, о продлении сроков подачи заявок на участие в закупке в любое время, в том числе в соответствии с запросом Участника закупки. В случае принятия решения о продлении срока окончания подачи заявок, не связанное с внесением изменений в документацию, при этом формируется автоматическое Уведомление через функционал https://kim.tektorg.ru/ о продлении срока окончания подачи заявок без внесения изменений в настоящее Извещение.
• Дата и место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: подведение итогов состоится по адресу Организатора закупки не позднее «08» ноября 2024 года. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить данный срок.
• Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Победителем процедуры закупки признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену при условии соответствия требованиям Извещения и Технического задания.
• В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в наименовании материально-технических ресурсов, их технических характеристиках, единицах измерения и прочих параметрах между номенклатурными позициями, указанными в ценовом запросе в КИМ и приложением № 1 к ТЗ (Спецификацией), приоритетной считается информация, указанная в приложении № 1 к ТЗ (Спецификации).
• Возможность проведения переговоров: возможно.
• Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:
• если в установленный настоящей закупочной документацией срок не поступило ни одной заявки на участие в закупке;
• если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принято решение об отклонении всех заявок на участие в закупке.
• В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки установленным требованиям, такая закупка признается состоявшейся. В случае если в установленный настоящим извещением срок поступила только одна заявка (с учетом отозванных заявок участниками), такая закупка признается состоявшейся, при условии соответствия поданной им заявки установленным требованиям.
• Дата заключения договора: Договор по результатам закупки между Заказчиком и Победителем закупки будет заключен не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подведения итогов.
• В случае наличия у участника закупки предложений по внесению изменений в проект Договора, участник закупки должен представить в составе своей заявки на участие в закупке протокол разногласий. «Желательными предложениями» в протоколе разногласий считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора закупки, но отклонение которых Организатором закупки не повлечет отказа Участника закупки от подписания Договора в редакции, установленной в закупочной документации, в случае признания его Победителем.
• Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств: не установлено.
• Валюта закупки: российский рубль.

Возможность представления заявки, где ценовое предложение выражено иностранной валюте (Доллар США, ЕВРО, Английский фунт или Шведская крона) или где цена договора поставлена в зависимость от официального курса иностранной валюты (Доллар США, ЕВРО, Английский фунт или Шведская крона): не допускается.

• Возможность привлечения субподрядчика/соисполнителя: не требуется.
• Возможность подачи альтернативных предложений: не допускается.
• Иные условия закупки содержатся в Техническом задании и проекте договора.
• Способ формирования начальной максимальной цены (НМЦ): Рекомендованная маркетинговая цена (РМЦ)

Приложение № 1

к Извещению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Коммерческое предложение на поставку товаров

[заполняется с указанием номера и названия лота]

Форма коммерческого предложения на поставку товаров

начало формы

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: ________________________

Номер и наименование лота: ________________________________________________

Таблица–1. Расчет стоимости поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица–2. Расчет стоимости поставляемого товара с учетом дополнительных услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица–3. Прочие коммерческие условия поставки товаров

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • Заполняется в случае поставки товаров, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется. В случае выполнения работ/оказания услуг вместо данного приложения следует предоставить Сводную таблицу стоимости работ (услуг) и технико-коммерческое предложение в свободной форме.
  • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
  • В таблице–1 приводится расчет стоимости самого товара без учета стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице–1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (без НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку–разгрузку согласно «Требованиям к выполнению поставки товаров» (Раздел 3 Технического задания) и «Проекту Договора». Заполнение столбца «Производитель, страна происхождения» является обязательным.
  • В таблице–2 приводится расчет стоимости дополнительных услуг. При этом в графе 1 таблицы–2 указывается общая стоимость товаров из таблицы–1 (графа «ИТОГО»).
  • В таблице–3 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника закупки. (В обязательном порядке указываются условия оплаты и требования п. 2.5 «Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар» Технического задания.)
  • Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
  • В случае необходимости поставки МТР и выполнения сопутствующих работ (шефмонтаж, проектирование, пусконаладка и пр.) в коммерческом предложении предусмотреть разделение стоимости поставки МТР и выполнение соответствующих работ, если Техническим заданием не предусмотрены иные требования к сопутствующим работам.

Приложение № 2

к Извещению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Анкета Участника закупки

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
    • Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    • В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 3

к Извещению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Справка о цепочке собственников компании

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование и адрес Участника закупки: ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
• Для индивидуальных предпринимателей обязательными для заполнения являются столбцы 1-7 Формой по раскрытию информации.
• Для физических лиц обязательными для заполнения являются столбцы 1,2,6,7 Формой по раскрытию информации.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

(Пример заполнения формы)

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

Дата заполнения число / месяц / год

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «Ромашка» гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

ООО «Ромашка» настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). ООО «Ромашка» настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подпись уполномоченного лица организации

печать организации

Инструкции по заполнению

Форма изменению не подлежит. Текст по табличной частью справки обязателен к заполнению. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников.

Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.

Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:

• • В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку:
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
  • В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - предоставляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные документы и т.п.);
  • Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
  • В отношении Российских акционерных обществ:
  • Выписки из реестра акционеров;
  • Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
  • Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
  • В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций:
  • Документы об образовании юридического лица;
  • Справка (заверенная печатью организации) о создании организации;
  • Согласие на обработку персональных данных руководителя организации;
  • В отношении лиц-нерезидентов:
  • Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица;
  • Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше описанных документов.

Приложение № 4

к Извещению о проведении

упрощенной процедуры закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении упрощенной процедуры закупки одновременно является Закупочной документацией. ↑