Тендер - выполнить ремонт площадки ЛВЖ, площадки хранения серной и азотной кислоты, участка азотной станции, ПАО «КМЗ» №290330118

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Мелкая закупка.

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: п.1а) ч.1 Ст.4.2.2.

Наименование заказчика: ПАО "Ковровский механический завод".

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,г.Ковров,ул. Социалистическая, д. 26.

Контактное лицо: Манакин С.В. (ПАО "Ковровский механический завод").

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4201 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1449.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: выполнить ремонт площадки ЛВЖ, площадки хранения серной и азотной кислоты, участка азотной станции, ПАО «КМЗ».

Состав, объем и количество услуг: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Срок (период) оказания услуг: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Условия оказания услуг: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Место оказания услуг: В соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Один миллион пятьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

Соответствующие коды в соответствии с классификаторами ОКВЭД2, ОКПД2: ОКВЭД2 42.99, ОКПД2 43.99.90.100.

Требования к качеству, техническим характеристикам услуги, к их безопасности, и иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Форма, сроки и порядок оплаты услуги: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Контрагент Информация об участнике не указывается.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Арбитражный комитет АО «ТВЭЛ»- - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора.

АЗ_усеч

Публикуемый_договор

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Ковров «___» _________202_г.

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» (ПАО «КМЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Гаврикова Анатолия Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

( ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями «Договор») на перечисленных ниже условиях.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт площадки ЛВЖ, площадки хранения серной и азотной кислоты, участка азотной станции, ПАО «КМЗ» (далее - «Работы»), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Задание Заказчика содержится в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), определяющем содержание и объем Работ, требования к результату Работ и порядку их выполнения. Отступление Подрядчиком от условий Технического задания не допускается, за исключением случаев, прямо согласованных с Заказчиком.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начальные, конечные и промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане (приложение № 2 к Договору).

2.2. Подрядчик вправе выполнить Работы, этапы Работ (при наличии этапов) досрочно.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами и из давальческих материалов Заказчика. Подрядчик гарантирует Заказчику, что для выполнения Работ будет использовать материалы, принадлежащие ему на праве собственности и по запросу Заказчика в указанный в запросе срок, предоставит заверенные Подрядчиком копии документов, подтверждающие право собственности.

3.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ субподрядчиков только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком

3.2.1. Не допускается передача субподрядчику всех обязательств Подрядчика по Договору.

3.2.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств по Договору независимо от привлечения субподрядчиков. Подрядчик несет солидарную ответственность с субподрядчиками в случае причинения ими вреда Заказчику.

3.3. Подрядчик при выполнении Работ самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика, если только иное не указано в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

3.4. При необходимости выполнения дополнительных работ Подрядчиком, порядок, организацию, условия и оплату выполнения таких работ Стороны согласовывают дополнительным соглашением к Договору.

Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком в отсутствие такого соглашения, приемке и оплате не подлежат.

3.5. Стороны договорились, что общие и двусмысленные положения, допускающие колебания значения и параметры, а также аналогичные нормы Технического задания могут письменно уточняться Заказчиком как по запросу Подрядчика, так и по собственной инициативе.

Такие письменные уточнения считаются неотъемлемой частью Договора с момента вручения Подрядчику, если только Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после вручения не оспорил их в соответствии с условиями Договора (в этом случае они вступают в силу после досудебного урегулирования сторонами разногласий или после вступления решения суда в законную силу).

Подрядчик не вправе требовать изменения Договора (цены, сроков и т.д.) при получении уточнений, если только они прямо не противоречат Договору. Бремя доказывания такого противоречия лежит на Подрядчике.

Риск удорожания Работ вследствие реализации уточнений лежит на Подрядчике как на специалисте, который, будучи более Заказчика компетентным в области квалифицированного выполнения работ, аналогичных тем, которые являются предметом Договора, не предпринял всех возможных разумных действий к конкретизации и формализации ожиданий Заказчика до заключения Договора.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении изменения цены, сроков, объема или содержания Работ. Данные изменения вносятся в Договор путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора в установленные Календарным планом и Договором сроки.

4.1.2. При выполнении Работ соблюдать все установленные как законодательством Российской Федерации, так и условиями Договора, а также обычно применимые к выполнению аналогичных работ требования к качеству, порядку выполнения Работ.

4.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить наличие у себя и привлекаемых им субподрядчиков, - если право их привлечения к выполнению Работ предоставлено ему условиями Договора, - всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с выполнением Работ по Договору.

4.1.4. При выполнении Работ по Договору в течение всего срока его действия Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и привлекаемыми им субподрядчиками, - если право их привлечения к выполнению Работ предоставлено ему условиями Договора, -правил техники безопасности, правила пожарной безопасности, а также требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

4.1.5. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения Работ работникам, имуществу и оборудованию Заказчика или третьим лицам.

4.1.6. Устранять в установленные Договором или указанные Заказчиком сроки недостатки результатов Работ, выявленные в процессе приемки.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с условиями Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Заказчик вправе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а Подрядчик обязан предоставлять Заказчику любую необходимую для этого информацию и документацию Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков, если право их привлечения для выполнения Работ предоставлено Подрядчику Договором. Предоставление информации и документации осуществляется Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика, если более поздний срок не установлен таким требованием.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион пятьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек , в том числе НДС 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

5.2. Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

5.3. Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Подрядчика в связи с выполнением работ (в том числе, стоимость материалов, необходимых для исполнения обязательств по Договору, расходы на их доставку в место выполнения Работ, сопутствующие погрузо-разгрузочные или складские расходы, вывоз мусора), все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора включает стоимость приобретения Подрядчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения Договора.

Также цена Договора включает вознаграждение Подрядчика за передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, уплату государственных пошлин за совершение действий по государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности.

5.4. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ производится в течение 45 (сорок пять) дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.5. Датой платежа и датой выполнения обязательств Заказчика по оплате является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.6. Заказчик оплачивает расходы и издержки банка Заказчика, Подрядчик - любые другие банковские расходы и издержки.

5.7. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счета-фактуры к актам приемки выполненных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания актов приемки выполненных работ;

5.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Подрядчик обязан представлять Заказчику два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала по форме, представленной в приложении № 3 к Договору.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчике либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ, результаты Работы и отчетные документы, перечисленные в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), в указанные в нем даты.

6.2. Приемка выполненных Работ производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления ему Подрядчиком акта приемки выполненных работ, результатов Работ и отчетных документов.

Заказчик вправе также потребовать от Подрядчика предоставления иных документов, требуемых ему для приемки Работ. В таком случае Подрядчик должен предоставить Заказчику такие документы в указанный Заказчиком срок.

6.3. По результатам приемки Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ (этапа Работ).

6.4. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком замечания и привести результаты работ в соответствие с требованиями Договора. Повторная приемка осуществляется в порядке, установленном пунктами 6.2 и 6.3 Договора.

6.5. Недостатки Работ (результатов Работ), обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа Заказчика о недостатке, если Заказчиком в его письменном мотивированном отказе не установлен иной срок устранения недостатков.

6.6. Устранение недостатков (замечаний Заказчика) осуществляется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Устранение недостатков (замечаний Заказчика) не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку (несвоевременное выполнение Работ).

6.7. При несогласии Подрядчика с отказом Заказчика, бремя доказывания соответствия выполненных Работ Договору лежит на Подрядчике.

6.8. Если Подрядчик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в сроки, установленные пунктом 6.5, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Заказчик вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае некачественного выполнения работ Подрядчиком (включая право требовать соразмерного уменьшения цены работ).

6.9. Подрядчик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Заказчика на устранение недостатков согласно пункту 6.8 в течение десяти (10) рабочих дней после получения соответствующего требования.

6.10. Устранение Подрядчиком недостатков по требованию Заказчика или компенсация (авансирование) расходов согласно пункту 6.9 не лишает Заказчика права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему некачественным выполнением работ. Требование о возмещении убытков, причиненных некачественным выполнением работ, может быть предъявлено Заказчиком Подрядчику как в связи с отказом от Договора, так и без предварительного заявления об отказе от Договора.

6.11. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Договором срок не были устранены (в том числе, Заказчиком согласно пункту 6.8) либо являются существенными и (или) неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по письменному требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не выполненной в срок работы и т.д.)

Неустойка не выплачивается при такой просрочке «виновной» Стороны исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет «потерпевшую» Сторону (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения собственного обязательства по Договору.

7.2. В связи с выполнением работ с промежуточными этапами, неустойка начисляется на стоимость соответствующего просроченного промежуточного этапа в случае, если его стоимость определена Договором. В остальных случаях неустойка начисляется на стоимость Работ.

7.3. В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

7.5. В случае просрочки Подрядчиком выполнения Работ результат Работ признается некачественным в понимании статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации и ответственность Подрядчика за пропуск срока наступает в соответствии указанной статьей.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

8.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

8.4. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

9.1. Гарантийный срок – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

9.2. Подрядчик гарантирует следующее и, при условии использования результата Работы в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

результаты Работ полностью соответствуют требованиям Договора, приложений к нему;

результаты Работ могут использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

результаты Работ не имеют дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим.

9.3. Выявление недостатков:

9.3.1. Заказчик обязан письменно уведомить о недостатках работ (результатов работ).

9.3.2. Приемка Заказчиком Работ (результатов Работ) не лишает Заказчика права требовать устранения недостатков Работ в соответствии с настоящей статьей.

9.4. Недостатки Работ (результатов Работ), обнаруженные в течение гарантийного срока устраняются Подрядчиком в срок и в порядке, установленном разделом 6 Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

10.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, в случае невозможности разрешения спора путем переговоров в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

{М=000000}В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

{М=000000}В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну.

{М=000000}В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования").

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

12.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

12.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ И БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

13.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, переданные Заказчику на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с адреса электронной почты (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

13.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчику Подрядчиком требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.

14.2. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

14.2.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Подрядчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Подрядчик незамедлительно информирует об этом Заказчика.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Подрядчиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Подрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Подрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Генерального подрядчика.

14.3. Подрядчик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основаниями для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Заказчиком и принятые Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Заказчиком и принятые Подрядчиком претензии (требования) к качеству выполненных работ по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством выполненных работ;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещение убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Подрядчиком претензии (требования) Заказчика к качеству выполненных работ по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством выполненных работ;

подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Подрядчиком результата выполненных по настоящему Договору, нарушающему права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Подрядчиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Подрядчик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

14.4. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

14.5. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по пункту 5.8 настоящего Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

14.6. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.7. Стороны выражают согласие на обработку персональных данных, предоставленных в рамках настоящего договора, и их распространение третьим лицам, если такое распространение обусловлено самим договором и (или) требованиями действующего законодательства.

14.8. Заказчик и Подрядчик пришли к соглашению, что условия о сроке выполнения работ являются существенными в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ

14.9.1. Обязанности сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда

14.9.1. Обязанности сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда определены в Соглашении по охране труда, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 4).

14.9.2. Подрядчик обязуется при исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды и промышленной безопасности.

14.9.3. При выполнении работ на территории Заказчика Подрядчик обязуется обеспечивать безопасность труда при осуществлении всех действий и принятии всех решений, применять в работе инструменты повышения надежности и безопасности, а также соблюдать требования локально-нормативных актов Заказчика по культуре безопасности.

14.10. Обязанности сторон по обеспечению налоговой добросовестности определены в Соглашении о налоговой оговорке, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №5)

14.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.12. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.13. Все указанные в настоящем пункте приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план;

Приложение № 3 – Акт сверки расчетов (форма);

Приложение № 4 - Соглашение по охране труда.

Приложение № 5 - Соглашение о налоговой оговорке.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору подряда

№ _________________________

от «___» ____________ 20__ г.

Техническое задание

выполнение ремонта площадки ЛВЖ, площадки хранения серной и азотной кислоты, участка азотной станции, ПАО «КМЗ»

Техническое задание

на выполнение работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Подрядчик

Генеральный директор ПАО «КМЗ»

_______________________/ А.В. Гавриков/ ______________________/ /

Приложение №2

к договору подряда №________________

от «______» _____________202__г.

Календарный план

на выполнение: ремонта площадки ЛВЖ, площадки хранения серной и азотной кислоты, участка азотной станции.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Подрядчик

Генеральный директор ПАО «КМЗ»

_______________________/ А.В. Гавриков/ ______________________/ /

Приложение № 3

к договору подряда № 15/_______-Д от «___» ______ 202

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Подрядчик

_____________________ /___________/»

м.п

_

Форма Приложения №4 согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору подряда № ___________

от «___» ______________ 20__ г.

Соглашение по охране труда

Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» (ПАО «КМЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гаврикова Анатолия Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Права и обязанности Сторон" Договора № __________ от ___________ (далее – Договор), следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые Стороны считают существенными условиями Договора:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда при производстве подрядных работ на территории Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь:

1.1.1. Выполнить перед началом работ мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, предусмотренных актом - допуском на производство работ на территории Заказчика, в том числе обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Заказчика и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала перед допуском на территорию Заказчика;

1.1.2. Обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно - технологической документации (ПОС, ППР и др.);

1.1.3. Обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.4. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.5. Назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Заказчика во время выполнения работ, а также участие в совместных с Заказчиком проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при производстве работ на территории Заказчика;

1.1.6. Обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду - допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков;

1.1.7. Организовать обеспечение строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Заказчика исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Заказчика;

1.1.8. Обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требования нормативных и правовых актов в области охраны труда.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском, графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Подрядчиком и Заказчиком.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на право выполнения работ (допуск, разрешение и т.д.) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использованием и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

1.8. При выполнении работ или оказании услуг на ядерно- и радиационноопасных участках Заказчика осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по Договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ" в соответствии с разделом 11 П-ОТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14, при этом спецодежда и другие СИЗ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ", принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации (последнее кроме СИЗ одноразового применения).

1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика с последующей проверкой знаний перед допуском на территорию и к оборудованию Заказчика.

1.11. Самостоятельно проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах, расположенных на территории Заказчика.

1.12. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории Заказчика комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты Заказчику по результатам выполнения мероприятий.

1.14. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуаций, возникших с персоналом и имуществом Подрядчика на территории Заказчика.

1.16. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, направлять Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

1.17. Обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.

1.18. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

1.19. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем соглашении, распространяются на отношения Подрядчика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Заказчик также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Заказчиком.

1.20. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Заказчику, привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:

- нарушение Подрядчиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Подрядчика и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Подрядчика и (или) Заказчика;

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Заказчика;

- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Заказчика.

1.21. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда.

1.22. Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком:

а) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших.

б) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Трёхсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

в) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.22 настоящего Соглашения;

1.23. Заказчик вправе произвести зачет в соответствующей части требования Подрядчика по оплате причитающегося Подрядчику вознаграждения требованием по уплате пунктом 1.22 настоящего Соглашения неустойки в соответствии со ст.410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п.1.22 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, поскольку Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда.

1.24. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком или привлеченным субподрядчиком положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а также при причинении вреда здоровью гражданам.

1.25. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Подрядчика или персонала привлекаемых Подрядчиком (при наличии таковых) субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ по Договору.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его Подрядчиком.

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи него по акту-допуску.

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала Подрядчика перед допуском на территорию Заказчика и к работам на территории Заказчика. Допуск на территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Подрядчика, запрещен.

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком, требуемую согласно Договору.

2.7. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.8. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком и его субподрядчиками (при наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Подрядчиком. Требовать от Подрядчика подтверждения подписью назначенного представителя Подрядчика факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.9. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда.

2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2.11. Требовать от Подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

2.12. Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Подрядчиком положений, изложенных в пункте 1. настоящего Соглашения.

2.13. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.14. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных п.1 настоящего соглашения. При этом расторжение договора не отменяет применения положений пп. 1.22, 1.23, 1.24 настоящего соглашения.

2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Подрядчиком по вопросам распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и Подрядчика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в п.1 настоящего соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п.1.22 настоящего Соглашения;

3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Подрядчиком не оформлены трудовым договором.

3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего соглашения.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. Положения настоящего соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика выполняемых работ, либо оказываемых услуг, либо условия Договора, либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Подрядчику – за нарушения правил и норм охраны труда.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего соглашения - существенным нарушением Договора.

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № _________ от _______.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору подряда

№ _____________ от ______________.

Соглашение о налоговой оговорке

Заверения и гарантии сторон.

Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Соглашения и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

- каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора;

- каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, полноты и своевременности предоставления налоговой отчетности, недопущения искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности. а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

2. Подрядчик заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

Подрядчик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Подрядчик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Субисполнителей) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Соглашении, оформлены документально. Подрядчик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Подрядчик, а также привлекаемые им для исполнения Договора третьи лица (Субподрядчики) являются добросовестными подрядчиками, для чего обладают достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствуют на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Подрядчика, а также третьих лиц (субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке исполнителей для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в выполнении работ по Договору, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Подрядчиком или Субподрядчиком.

Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичных документах Подрядчика и третьих лиц (субподрядчиков), привлеченных им в целях исполнения Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

3. Подрядчик подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Подрядчик подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующей формальный документооборот, не ведущей реальной экономической деятельности и не исполняющей налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Подрядчик гарантирует, что:

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- по требованию Заказчика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

4. Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Заказчику копию Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии. В Согласии в обязательном порядке должен стоять признак представления сведений «признание сведений общедоступными», указан код сведений «о наличии (урегулировании/не урегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС». Действие Согласия должно распространяться на период, начиная с действия Договора и заканчиваться по истечении трех лет с даты окончания Договора. Подрядчик также обязуется в период с начала действия договора и по истечении трех лет с даты окончания исполнения Договора не отзывать свое Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условие о предоставлении Подрядчиком согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также отсутствие отзыва такого согласия в период действия Договора, признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора копии Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии, а также при выявлении Заказчиком в период действия Договора факта отзыва Подрядчиком Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 20 % от цены Договора, установленной в пункте 5.1. Договора.

6. Возмещение имущественных потерь.

При получении письма или иного документа ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям с Подрядчиком, Подрядчик в целях недопущения причинения имущественных потерь Заказчику обязан урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС. В противном случае Подрядчик обязан возместить полностью все имущественные потери Заказчику, причиненные вследствие неприменения Подрядчиком налоговой выгоды в виде вычета/возмещения суммы НДС по операции, совершенной в рамках Договора.

При получении уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС Подрядчик принимает на себя обязательство устранить такие признаки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента доставки указанного уведомления в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в уведомлении).

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке исполнителей работ, не ограничиваясь прямой сделкой с Подрядчиком по Договору, но и в ситуации, когда Подрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке оказания услуг).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Подрядчиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Заказчику по Договору в составе стоимости товара, то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. Доказательством устранения несформированного источника является информационное письмо налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по взаимоотношениям с Подрядчиком, урегулирована.

В случае не устранения вышеуказанных признаков в указанный в срок Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику.

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Подрядчиком вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия Заказчику к вычету сумм НДС, определяются в размере:

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС, а также расходов и сумме уплаченных пеней, по операциям с Подрядчиком;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Заказчику.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки соответствующего требования Заказчика в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в требовании).

Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь при проведении расчетов путем удержания из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям (в том числе, по иным договорам при наличии в таких договорах соответствующих условий), суммы имущественных потерь, а также начисленных штрафных санкций.

В целях реализации своего права на возмещение имущественных потерь Заказчик имеет право осуществить отсрочку платежа в размере 20% от стоимости выполненных работ на срок 90 календарных дней с момента окончания календарного квартала, в течение которого произошло выполнение работ.

7. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в Соглашении о налоговой оговорке заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

8. Стороны признают, что положения соглашения о налоговой оговорке направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения соглашения о налоговой оговорке в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения налоговой оговорки сохраняют юридическую силу.

- Посмотреть таблицу с данными