Тендер - Выполнение работ по аналитическому контролю газа АО «ТМК НГС-Нижневартовск» №306304354

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение__1.docx
• Приложение__5.docx
• Договор_на_2026_г..docx
• Приложение__2.docx
• Приложение__3.docx
• Приложение__4.docx
• Приложение__6.docx

Приложение № 1

к договору

от

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение работ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя ____________________________, с одной стороны, и от лица Заказчика – Управляющий директор АО «ТМК НГС-Нижневартовск» Линючев Виталий Сергеевич, с другой стороны, удостоверяем, что Стороны пришли к следующим соглашениям:

Установить ориентировочную сумму договора при выдаче 12 результатов проведения анализов газа _________ (_________________) рублей, кроме того НДС 20% – ____________________ (_____________________) рублей. Итого с НДС – _____________ (_____________________________) рублей. Стоимость одного исследования ___________ (____________________________) рублей _____ копеек, кроме того НДС (20%) – ____________ (_______________________) рубля _____ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к договору

от

График отбора проб газа на 2026 год

- Посмотреть таблицу с данными

Образец Приложение № 4

к договору

от

Реестр основных операционных рисков

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору

от

Опросный лист по соответствию Исполнителя требованиям АО «ТМК НГС-Нижневартовск» по ОТ, ПБ и ООС

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Требования пунктов 1, 2, 3, 4,5, 6.2 являются обязательными. Исполнитель обязан предпринять все необходимые шаги для обеспечения соответствия данным требованиям до начала операций для Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору

от

Требования АО «ТМК НГС-Нижневартовск» в области ОТ, ПБ и ООС к Исполнителям

ВВЕДЕНИЕ

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ и ООС») и требует от Исполнителя и СубИсполнителей следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС. Требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Исполнителем требований ОТ, ПБ и ООС Заказчик и Исполнитель согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Исполнителя принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора.

Соблюдение требований законодательства

Исполнитель выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в нефтегазовом секторе нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС. Исполнитель принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на рабочей площадке:

• защитная обувь со стальным подноском;
• каска;
• защитные очки;
• спецодежда;
• рабочие перчатки.
• Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:
• защитная маска для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным кругом;
• закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;
• специальные перчатки и фартуки для работ по замешиванию химических реагентов.

Транспорт Исполнителя

Все транспортные средства Исполнителя, используемые при проведении работ должны быть оборудованы следующим:

• трехточечные ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
• аптечка первой помощи;
• огнетушитель;
• передние и задние зимние шины в течение зимнего периода.
• Исполнитель должен обеспечить:
• обучение и достаточную квалификацию водителей;
• проведение регулярных ТО транспортных средств.

Обучение персонала

Исполнитель должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика Таблицу-график проведения обучения по ОТ, ПБ и ООС для персонала, занятого при ведении работ на рабочих площадках Заказчика. В Таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих в проведении работ и конкретные (являющиеся действительными) курсы обучения, пройденные персоналом, или планируемые к проведению. Таблица также должна содержать информацию о план-графике программы обучения, проводимом аттестованными инструкторами. Таблица обучения, программа обучения, содержание курсов, обучающие организации или лица предварительно утверждаются Заказчиком. Весь персонал должен быть обеспечен и иметь при себе (на рабочей площадке) удостоверение, где ведется учет обучения с указанием прослушанных и пройденных курсов, а также индивидуальной перспективной программы обучения и плана-графика обучения.

Прежде чем приступить к работе на рабочей площадке персонал Исполнителя должен выполнить следующие мероприятия:

• пройти инструктаж по ОТ, ПБ и ООС, обучение по ОТ, ПБ и ООС в соответствии с установленными Заказчиком правилами. Обучение в зависимости от вида работ, т.е. грузоподъемные операции, безопасность вождения, работа в замкнутом пространстве, работа на высоте, и т.д.;
• весь персонал, прибывающий впервые на рабочую площадку должен получить вводный инструктаж от специалиста по ОТ, ПБ и ООС.
• Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до получения соответствующего обучения.

Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ

Исполнитель обязан:

• по необходимости, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• не допускать к работе (отстранить от работы) работников Исполнителя (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников СубИсполнителя), появившихся на рабочем месте (далее – объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов (далее – «разрешенные вещества»).
• В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Компания имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Исполнителя не допускается на рабочее место.
• В случае обнаружения на объектах работников Исполнителя (СубИсполнителя) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый такой факт.
• Фиксация факта появления работника на объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Исполнителем может осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
• медицинским осмотром или освидетельствованием;
• актами, составленными работниками Заказчика и (или) Исполнителя (СубИсполнителя);
• письменными объяснениями работников Заказчика и (или) Исполнителя (СубИсполнителя);
• другими способами.
• Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим договором, В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объектах работников Исполнителя (СубИсполнителя) в состоянии опьянения, Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

Требования к отчетности

По требованию Заказчика, Исполнитель представляет ежеквартальный/ ежемесячный отчет о результатах работы Исполнителя и СубИсполнителя в области ОТ, ПБ и ООС за предыдущий отчетный период в отношении работ. Отчет предоставляется в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включаются следующее:

степень выполнения мероприятий по устранению несоответствий по ОТ, ПБ и ООС, согласованных (запланированных) в Опросном листе по соответствию Исполнителя требованиям Заказчика по ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 3 к настоящему договору);

степень выполнения мер по снижению рисков, согласованных (запланированных) в Реестре основных операционных рисков (Приложение № 4 к настоящему договору);

все случаи производственного травматизма;

все прочие аварии, разливы и иные незапланированные выбросы, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям (ущербу, убыткам) или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Исполнитель выполнял работы для Компании;

все инциденты, которые могли привести к телесным повреждениям (ущербу, убыткам);

направление и планируемое направление уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

справка о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в области контроля;

справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений;

оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Исполнителя на месте проведения работ, общее число работников Исполнителя на месте проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств Исполнителя, задействованных в выполнении работ для Заказчика.

В дополнение к представлению отчета, Исполнитель обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам: авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их подписания уполномоченными представителями сторон и закрепления в качестве неотъемлемой части договора.

Реестр основных операционных рисков

Исполнитель обязан внедрять меры по снижению рисков, описанных в разработанном Исполнителем и согласованном с Заказчиком Реестре основных операционных рисков.

Требования к оборудованию

В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Исполнителем должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.

Использование Исполнителем оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РФ, в том числе Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных в установленном порядке.

Все оборудование, используемое Исполнителем должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и (или) техническими характеристиками) Исполнитель должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

• Исполнитель обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные методики Исполнителя полностью задокументированы, применимы и одобрены Заказчиком.
• Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования Заказчика по ОТ, ПБ и ООС.
• Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.
• Работники Исполнителя, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

Исполнитель несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к договору

от

СТАНДАРТНАЯ НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

1.1. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности;
• в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом; каждой из Сторон не принято решение о своей добровольной ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации (банкротстве) Сторон, в отношении каждой из Сторон не введена процедура внешнего наблюдения, либо внешнего управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные действия и меры;
• каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, согласия, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения необходимые для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору;
• каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;
• основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• • Принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Поставщика; не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Поставщика перед третьими лицами по договорам, стороной которых является Поставщик или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений законодательства Российской Федерации;

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов;

• • Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Соисполнителей / Субподрядчиков ) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Особых условиях, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;
  • Поставщик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящего пункта означает:
• что чистые активы Поставщика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала;
• Поставщик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению;
• Поставщик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом;
  • Работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для выполнения обязательств по поставке товара по настоящему договору, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;
  • Поставщик имеет фактическую возможность поставку товара, для чего обладает всеми необходимыми и достаточными трудовыми и имущественными ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору;
  • Привлекаемые для исполнения обязательств по Договору третьи лица (Соисполнители / Субподрядчики полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Привлекаемые Поставщиком третьи лица являются добросовестными непосредственными исполнителями обязанностей по договорам, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами.
  • Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (субподрядчиков/соисполнителей), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
  • Документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;
  • Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Постащика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика;
  • Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями / Субподрядчиками, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя, органов государственного контроля или суда, необходимые и достаточные доказательства, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе.

Покупатель вправе запросить при возникновении необходимости у Постащика следующие документы, включая, но не ограничиваясь:

• копии бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о финансовом результате, отчет о движении денежных средств, отчет о изменениях капитала, пояснения к бухгалтерской отчетности) с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган;
• копии титульных листов налоговых деклараций с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган;
• копию аудиторского заключения;
• справку об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и страховым взносам на дату не ранее 5 дней перед днем представления Покупателю;
• копии документов, вносящих изменения в устав и учредительные документы;
• копии документов, позволяющих убедиться, что сторона располагает необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения принятых на себя обязательств по сделке:
• документ, подтверждающий местонахождение по фактическому и юридическому адресу (свидетельство на право собственности либо договора аренды офисных, производственных, складских и др. помещений);
• справку о среднесписочной численности персонала;
• документы, подтверждающие права на базы, склады (свидетельства о праве собственности, договора аренды, хранения и др.).
  • По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС. Поставщик, а также привлекаемые в целях исполнения настоящего договора третьи лица включили в состав расчета налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках настоящего Договора;
  • Поставщик располагает необходимыми документами и информацией (в частности, указанными в пп. 1.2.1 – 1.2.9 настоящих Особых условий), свидетельствующими о том, что порядок исчисления и уплаты налогов такими третьими лицами (Соисполнителями / Субподрядчиками) соответствует требованиям действующего налогового законодательства.
• Вся информация, представленная Поставщиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Покупателя о заключении настоящего Договора.
• Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в пп. 1.1 - 1.3 особые заверения об обстоятельствах, а также заверения об обстоятельствах, которые будут предоставляться в период действия настоящего Договора:
• являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые имеют значение для заключения и исполнения настоящего Договора;
• составляют сведения, на которые полагается Покупатель.

Все предусмотренные настоящими Особыми условиями заверения об обстоятельствах Поставщика имеют существенное значение для Покупателя.

• В случае нарушения Поставщиком заверений или неисполнения гарантий (любую одну, несколько или все вместе), в том числе установление Покупателем недостоверности представленных Поставщиком сведений и/или документов, предусмотренных настоящим разделом, Покупатель вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора путем письменного уведомления об этом Поставщика, при этом Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение имущественных потерь.

2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ

2.1. Поставщик обязуется возместить все возникшие у Покупателя имущественные потери (в смысле статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога и (или) применения налогового вычета по НДС по операциям с Поставщиком и/или третьими лицами (субподрядчиками/соисполнителями), привлеченными Поставщиком для исполнения настоящего Договора, определенные актом государственного органа, в том числе, решением налогового органа, или постановлением о возбуждении уголовного дела, основанном на акте налогового органа, по составам, предусмотренным статьями 199, 199.1, 199.2, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и обусловленном действиями/бездействиями Поставщика в связи с исполнением, изменением или прекращением обязательств по Договору. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Покупателя вне зависимости от факта его обжалования и/или оспаривания в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде.

2.2. Для целей применения пункта 2.1. настоящих Особых условий, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении/вычете которых Покупателю было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, пеней, штрафов. Имущественные потери включают, не ограничиваясь:

• суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;
• суммы НДС, неполученные Покупателем на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета РФ/об уменьшении суммы вычетов, предъявленных Покупателем;
• суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Покупателю в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Покупателя возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм;
• расходы (в т.ч. гонорары адвокатов) при защите должностных и иных лиц Поставщика при возбуждении в отношении них уголовных дел по составам, предусмотренным статьями 199, 199.1, 199.2, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с операциями по настоящему Договору.

2.3. Стороны согласовали, что возмещение имущественных потерь осуществляется при наличии в совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности/отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), отказе в возмещении сумм НДС, соответствующих сумм штрафов, пеней, вызванных недобросовестными действиями/бездействием Поставщика, а также привлеченных в целях исполнения настоящего договора третьих лиц;

б) решение о привлечении к ответственности/отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, указанное в пп. а) настоящего пункта Особых условий, вступило в силу;

в) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов, пеней будут списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке/перечислены Покупателем добровольно по требованию налогового органа об уплате налога, сбора, страховых взносов/зачтены налоговым органом самостоятельно в счет погашения задолженности по недоимке по налогам, пеням, штрафам при наличии переплаты по налогам, пеням, штрафам у Покупателя.

В случае возникновения у Покупателя имущественных потерь в виде НДС, в возмещении которого отказано, такие потери возмещаются на основании документов, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта.

2.4 Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем разделе Особых условий имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

2.5. Стороны согласовали, что Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки, в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями/бездействием Поставщика, а также привлеченных в целях исполнения настоящего договора третьих лиц по операциям с участием Поставщика, направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа по соответствующему эпизоду (далее - Выписка).

2.6. Стороны согласовали, что в случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки направляет в адрес Покупателя письменные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель представляет в налоговый орган от своего имени в порядке п. 6 ст. 100 Налогового кодекса РФ.

В случае непредставления Поставщиком в указанный срок письменных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащихся в Выписке, Поставщик считается согласившимся с правомерностью выводов проверяющих, изложенных в Выписке, и полностью снявшим с Покупателя обязанность по оспариванию выводов проверяющих.

2.7. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, направив уведомление о зачете Поставщику.

3. ПОВОРОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ

• Если после возмещения Поставщиком имущественных потерь в соответствии с разделом 2 настоящих Особых условий решение (иной ненормативный правовой акт) налогового органа будет отменен или признан незаконным и недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке (в той части, в соответствии с которой Поставщиком было произведено возмещение), сумма возмещения имущественных потерь подлежит возврату Покупателем.
• Покупатель обязуется возвратить денежные средства Поставщику в размере уплаченной суммы возмещения имущественных потерь в течение 10 дней со дня их возврата/зачета налоговым органом без начисления процентов на сумму денежных средств за период нахождения этих сумм в распоряжении Покупателя.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек, положения Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

4.2. Стороны обязуются незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда стало об этом известно, известить другую сторону о том, что указанные в Особых условиях заверения об обстоятельствах относительно любого факта, способного негативно повлиять на способность Поставщика исполнить свои обязательства перед Покупателем по настоящему Договору, перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № ___________

на выполнение работ по аналитическому контролю газа

г. Нижневартовск ___ ________ 2025 г.

_________________ именуемое в дальнейшем, Исполнитель, в лице __________ ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «ТМК НГС-Нижневартовск», именуемое в дальнейшем, Заказчик, в лице Управляющего директора Ходырева Ивана Михайловича, действующего на основании Доверенности № 99-24/ТМК НГС-НВ от 09.09.2024. с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Предметом настоящего договора является выполнение работ по аналитическому контролю газа.

Обязанности Сторон

Исполнитель обязуется:

выполнить работы по аналитическому контролю газа по письменной заявке Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора;

своими силами произвести отбор проб газа на узле учета газа Заказчика 1 раз в месяц, в сроки, согласно графику отбора проб газа (Приложение № 5);

в течение трех рабочих дней с момента проведения отбора проб газа предоставить Заказчику протокол анализа газа, в котором отображен результат анализа газа;

до первого числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Заказчику за выполненные работы оригиналы документов: счет-фактуру, акт выполненных работ, протоколы анализа газа.

Заказчик обязуется:

обеспечить Исполнителя объемом работ исходя из производственной необходимости Заказчика;

принять и своевременно оплатить выполненные по настоящему договору работы в соответствии с условиями настоящего договора. Исполнитель проводит анализ проб газа, результат анализа выдает под роспись ответственному представителю Заказчика с отметкой в специальном журнале, который ведется и хранится у Исполнителя;

периодичность отбора проб – один раза в месяц;

срок выдачи результатов анализов – три рабочих дня с момента получения пробы от Заказчика.

Стороны обязуются в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора предоставить заверенную организацией копию документа о назначении на должность руководителя организации или копию доверенности, содержащую подпись и паспортные данные уполномоченного лица.

Стоимость и порядок расчетов

Ориентировочная сумма договора при выдаче 12 результатов проведения анализов газа составит ______________ (__________________) рублей, кроме того НДС 20% – _______________________ (______________________) рублей. Итого с НДС – ___________________ (__________________________) рублей. Стоимость одного исследования _________________ (___________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20%) – ___________________ (____________________________) рубля 00 копеек согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 1).

Оплата выполненных работ осуществляется в течение 60 (тридцати) дней со дня предоставления оригинала счета-фактуры (оформленной в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ) на основании оригинала счёта-фактуры, подписанного обеими Сторонами акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

В случае возникновения просроченной задолженности Заказчика по оплате выполненных работ Исполнитель вправе не принимать заявки Заказчика до полного погашения сложившейся задолженности.

Порядок сдачи и приемки работ

Приемка и оценка Заказчиком протоколов анализа газа, созданных Исполнителем по настоящему договору, осуществляется в соответствии с ГОСТ 31371.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 (ИСО 10715:1997) «Газ природный. Руководство по отбору проб», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 (ИСО 6976:1995) «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного анализа».

После выполнения Заказчиком условий пункта 2.2.1 настоящего договора Исполнитель приступает к выполнению работ по аналитическому контролю газа, обозначенных в разделе 1 настоящего договора.

Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или оформленные в письменном виде замечания.

При наличии замечаний со стороны Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков и условий их выполнения.

Если в течение срока, указанного в пункте 4.3. настоящего договора, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается, и отсутствуют оформленные должным образом претензии к выполненным работам по данному акту, Стороны считают выполненные Исполнителем работы по такому акту принятыми Заказчиком. При этом Заказчик не освобождается от подписания вышеупомянутого акта.

Отчёт о выполнении работ по аналитическому контролю газа передается Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на магнитном носителе и становится собственностью Заказчика.

Антикоррупционные условия

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в порядке, определенным действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. Убытки, понесенные Стороной Договора, подлежат возмещению за счет виновной Стороны, в случае добровольного признания, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов, подтверждающих понесенные убытки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.3.5. настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы они должны быть устранены Подрядчиком в срок указанный в требовании.

5.5. Заказчик вправе устранить недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

5.6. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в срок не более 20 календарных дней. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих документов.

5.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Договором срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

5.9. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.10. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.

5.11. В случае некачественного оказания услуг, выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) рублей.

5.12. В случае просрочки устранения недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

5.13. В случае просрочки предоставления документов, в том числе просрочки предоставления оригинала подписанного договора и оригиналов иных договорных документов, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три тысячи) рублей за каждый документ.

5.14. В случае просрочки предоставления оригиналов документов (договорных, финансовых бухгалтерских, документов предусмотренных Договором и т.п.) Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (пеней) в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

5.15. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафов).

5.16. При обнаружении уполномоченным представителем Заказчика отклонений от действующих ГОСТов, ТУ при выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан незамедлительно (в течение 24-х часов) с момента обнаружения данного факта известить об этом Подрядчика. Подрядчик в разумно короткий срок обязан устранить допущенное отклонение.

5.17. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, которые не могли быть выявлены обычным способом при приемке Работ (скрытые недостатки), Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 дней с момента обнаружения недостатков. Подрядчик обязан прибыть по уведомлению Заказчика в течение 20 дней с момента получения уведомления. Устранение недостатков производится за счет виновной Стороны.

5.18. При установлении виновности Подрядчика он обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком в акте. В случае непринятия Подрядчиком мер по устранению недостатков Заказчик имеет право потребовать возврата уплаченных сумм за выполненные Подрядчиком Работы, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных Работ.

5.19. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего Договора других лиц в нарушение положений пункта 5.2. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей. Кроме того, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием других лиц в исполнении настоящего Договора, в полной сумме сверх неустойки.

5.20. Уплата Сторонами убытков, штрафов и пеней по настоящему договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.21. В случае если на месте проведения работ произошло замыкание линий электропередач в результате выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый такой инцидент не позднее 5-ти рабочих дней со дня такого инцидента.

5.22. В случае повреждения Подрядчиком линии электропередач и других производственных конструкций, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет и уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт повреждения не позднее 5-ти рабочих дней со дня такого повреждения.

5.23. В случае допущения самовольного подключения электроустановок потребителей к сетям Заказчика, Подрядчик обязан оплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый такой инцидент не позднее 5-ти рабочих дней со дня такого инцидента.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате непредвиденных событий чрезвычайного характера, то есть обстоятельств форс-мажор.

6.2. В дополнение к общепринятым форс-мажорным обстоятельствам Стороны договорились отнести также изменение законодательства, действия Правительства или исполнительных органов власти, следствием которых явилось ограничение или невозможность исполнения Сторонами либо одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору.

Срок действия договора и прочие условия

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами либо подписания протокола урегулирования разногласий при наличии такового и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Начало работ по настоящему договору 01.01.2026 г.

Окончание работ по настоящему договору 31.12.2026 г.

Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, Стороны будут пытаться решить путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде ХМАО – Югры. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) дней.

В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по согласованию Сторон либо в одностороннем порядке при условии уведомления другой Стороны за 15 (пятнадцать) дней до даты прекращения договора. При этом Стороны составляют и подписывают акт о прекращении договора. Оплата производится на основании подтверждающих документов за фактически выполненный объем работ согласно п. 3.2. настоящего договора.

Все изменения и дополнения по настоящему договору оформляются в письменном виде и согласовываются Сторонами.

Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Обязательства Исполнителя в области ОТ, ПБ и ООС

В ходе выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязуется:

соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика, подписываемые Исполнителем и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, а именно: Требования в области ОТ, ПБ и ООС» (Приложение № 2);

соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и Требованиями по ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 2);

направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям по ОТ, ПБ и ООС и мер по снижению операционных рисков в соответствии с порядком, установленным разделом 7 Приложения № 3 к настоящему договору;

организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов РФ. Исполнитель обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Исполнителя и третьих лиц, привлеченных Исполнителем, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;

незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых Исполнителем третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается;

в случае привлечения Исполнителем с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим договором, третьих лиц, Исполнитель обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности или промышленной санитарии.

Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящей статьи договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя и третьих лиц, привлекаемых Исполнителем. В случае отказа Исполнителя и третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

Неотъемлемой частью настоящего договора является «Опросный лист по соответствию Исполнителя требованиям Заказчика по ОТ, ПБ и ООС» (Приложение № 3), содержащий перечень мероприятий по устранению несоответствий и сроки их выполнения, а также «Реестр основных операционных рисков» (Приложение № 4), содержащий перечень основных рисков по ОТ, ПБ и ООС, связанных с выполняемыми Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителями, работами, меры по снижению таких рисков до приемлемого уровня и сроки реализации таких мер.

Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1 Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет по его окончании, обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, использовать конфиденциальную информацию исключительно для целей надлежащего исполнения обязательств по Договору, не допускать использования конфиденциальной информации во вред Стороны, от которой такая информация получена.

9.2. К конфиденциальной информации относится любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в рамках Договора в любой форме (письменно или устно) любым способом (в том числе, почтой, курьером, по электронным средствам коммуникации, на съемных носителях информации, через личный кабинет Покупателя) в связи с заключением, исполнением, расторжением, признанием недействительным, применением последствий недействительности Договора. Информация о заключении Договора и вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в процессе переговоров до его заключения, также является конфиденциальной.

10.3. Каждая Сторона обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, от которой такая информация была получена.

9.4. Каждая Сторона обязуется принимать все разумные меры к защите и охране конфиденциальной информации от разглашения и неразрешенного доступа к ней третьих лиц, в том числе хранить конфиденциальную информацию в предназначенных для этого местах, исключающих случайный доступ к ней третьих лиц, ограничить доступ к конфиденциальной информации работников, не имеющих необходимости в ознакомлении с ней.

9.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам без согласия на это владельца конфиденциальной информации.

9.6. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими нарушениях в обращении с конфиденциальной информации другой Стороны либо о ставших им известными фактах разглашения или угрозы разглашения такой информации третьим лицам.

9.7. Не является разглашением конфиденциальной информации предоставление той части конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, в том числе налоговых органов, аудиторов, а также в силу требований законодательства о раскрытии информации публичными обществами, в частности в ежеквартальном отчете эмитента. Такое раскрытие проводится Сторонами без предварительного или последующего уведомления другой Стороны.

9.8. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая такое разглашение, обязуется оплатить штраф Стороне – владельцу конфиденциальной информации в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (триста тысяч) рублей и возместить причиненный этим разглашением реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается.

Особые условия

Предмет договора, результат, стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

Если в процессе выполнения работ по настоящему договору выявляется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ. В этом случае Заказчик обязан в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и условиях продолжения работ.

В случае необходимости приостановления или прекращения работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, последний обязан за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого срока приостановления или прекращения работ известить об этом Исполнителя. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю все фактически понесенные последним расходы по исполнению настоящего договора на основании составленного и подписанного Сторонами акта.

Заказчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется

придерживаться принципов Политики Группы ТМК по взаимодействию с контрагентами Рег. № НД-0353/2022/0 от 17.05.2022, версия 0, размещенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «ТМК» https://www.tmk-group.ru/compliance в сети Интернет».

Соблюдение настоящего пункта Договора стороны признают существенным условием Договора, и в случае его нарушения Заказчиком Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков Заказчику, причиненных прекращением настоящего договора.

• В случае утраты для Заказчика актуальности работ, выполненных Исполнителем по настоящему договору, отсутствием для Заказчика необходимости в их продолжении либо в случае возникновения иных причин, препятствующих завершению работ по настоящему договору, Заказчик обязуется принять фактически выполненные Исполнителем работы в соответствии с разделом 4 настоящего договора и оплатить их в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
• Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
• Приложение № 1 «Протокол соглашения о договорной цене»;
• Приложение № 2 «Требования АО «ТМК НГС-Нижневартовск» в области ОТ, ПБ и ООС к Исполнителям»;
• Приложение № 3 «Опросный лист по соответствию Исполнителя требованиям АО «ТМК НГС-Нижневартовск» по ОТ, ПБ и ООС»;
• Приложение № 4 «Реестр основных операционных рисков»;
• Приложение № 5 «График отбора проб газа».

Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными