Тендер - вспомогательный стоматологические материалы. №269297437

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):г Ростов-на-Дону, Университетский пер, д 133
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.03.2024 по 26.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:16Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Лот_1._Приложение_2_206docxxx

Приложение № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач ГАУ РО «С Костоев И.С.

Описание_предмета_закупкиxx

Наименование вспомогательный стоматологические материалы :

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_25_03_2024_Проект_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР автономного учреждения № _____

г.Ростов-на-Дону от «___» марта 2024 г.

Государственное автономное учреждение Ростовской области «Стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Костоева И.С. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, действующая на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. Настоящий договор заключен на основании п. 19 п.п. 19.9 Положения об закупках для нужд ГАУ РО «СП» от 13.09.2021 г.. закона № ФЗ-223 от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на поставку вспомогательный стоматологических материалов, для нужд ГАУ РО «СП» .
1.2.Заказчик обязан принять и оплатить, а Поставщик поставить вспомогательный стоматологические материалы, согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - Спецификация), которая подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цена за единицу поставляемого товара указываются в Спецификации, а также в накладных и счетах-фактурах.

Цена и общая сумма договора.
2.1. Общая сумма договора составляет ____________ (________________ ) рублей 00 копеек.
2.2. Цена товара, поставляемого по настоящему договору, устанавливается в российских рублях и указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

В цену товара включены стоимость тары, упаковки, маркировки, таможенных расходов, транспортные расходы, уплаты налогов и других обязательных платежей, доставки на склад Получателя в т.ч. погрузку и разгрузку. Цена товара по настоящему договору указывается без НДС.

Цена и сумма договора остаются неизменными до полного выполнения обязательств обеими сторонами.

Условия платежа и сроки поставки товара.
3.1. 3.1. Поставка продукции (товара) осуществляется за счет и транспортом Поставщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 (время московское).
Расчет с Поставщиком производится по факту поставки товара в течение 7 календарных дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Качество, маркировка и упаковка товара.

4.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации (стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, утвержденным в установленном порядке для данного вида Товара). Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность Товара.

4.2. На момент поставки остаточный срок годности на товар от даты поставки должен быть :

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара с меньшим сроком годности возможна только по письменному согласованию с Заказчиком в случаях: снятия с производства товара, перерегистрация товара, что должно подтверждаться соответствующими подлинниками писем от производителей или государственных органов, регулирующих соответствующую сферу деятельности.

4.3. Поставляемая продукция должна соответствовать спецификации.

Порядок приемки по количеству и качеству.

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления МП-6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.66 г. с последующими изменениями и дополнениями на основании товарной накладной, счета-фактуры и сертификатов качества. При отсутствии сопроводительных документов или какого-либо из них приемка товара не приостанавливается, составляется акт о фактическом наличии товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.2.Заказчик обязан проверить соответствие поставляемого товара сделанной заявке и сопровождающей документации – веса, количества. Количество поступившего товара при приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

5.3.Проверка качества и комплектности товара производится Заказчиком не позднее 10 дней с момента приемки товара на склад. Проверка товара, имеющего гарантийные сроки службы или хранения, происходит при вскрытии упаковки, но не позднее установленных гарантийных сроков. При выявлении скрытых недостатков в 5-дневный срок составляется акт.

6. Ответственность сторон.

6.1. При несоблюдении, предусмотренных настоящим договором сроков поставки, монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала на рабочем месте, Поставщик обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,003% от стоимости договора за каждый день просрочки до полного выполнения обязательств договора.

6.2. В случае нарушения сроков, предусмотренных п.4.3. настоящего договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику неустойку за просрочку устранения неисправностей оборудования в размере 0,003% от стоимости неисправного оборудования до полного выполнения обязательств.

6.3. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции».

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции».

Арбитраж.
7.1. Стороны принимают все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, либо претензии были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия. В случае, если стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

Прочие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств 31.07.2024 г.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, либо непредвиденных обстоятельств или по другим причинам должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. На этом основании договор может быть расторгнут. В случае, если денежные средства за поставку товара перечислены на расчетный счет Поставщика, Поставщик обязан вернуть денежные средства за непоставленный товар в течение 5 банковских дней.
8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация к договору № _______________

от «___» март 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ________________ (______________________ ) рублей 00 копеек.

Поставщик: Заказчик:

Директор▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГлавный врач

ГАУ РО «СП»

______________ /________- / ______________ И.С.Костоев

М П М П