Тендер - Поставка фреона R-404А, R-134А №272794632

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о процедуре закупки - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия контракта - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 2. - Посмотреть таблицу с даннымиЭМ__поставка_фреона

УТВЕРЖДАЮ Директор МАУ «Ледовый дворец»

________________А.С. Сергушев

«17» мая 2024 г.

Закупка в электронной системе «Электронный магазин»

(Участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Поставка фреона R-404А, R-134А для нужд МАУ «Ледовый дворец», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, пр. Октябрьский, д.70

Череповец

2024

Извещение

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к извещению о проведении закупки

Техническое задание

на поставку фреона

1.Общие положения и требования

Предметом договора является поставка фреона (далее – Товар).

Условия поставки: поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр-кт, 70.

Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее – качество) поставляемого товара – согласно сертификата соответствия на товар.

Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Заказчику товара установленным в Российской Федерации государственным стандартам и санитарным нормам и правилам, что подтверждает документами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Техническая документация предоставляется в полном объеме.

Гарантийный срок товара, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной или универсально передаточного документа.

2. Требования по комплектности товара:

Маркировка товара должна соответствовать действующему законодательству.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска.

3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по поставке товара:

Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими факт получения товара Заказчиком от Поставщика (товарная накладная, счет, счет-фактура, акт приемки - передачи товара).

Поставщик обязан передать Заказчику копии документов, подтверждающих качество и безопасность Товара (сертификат соответствия или декларацию о соответствии, сертификатом (паспортом) качества производителя, предусмотренным законодательством Российской Федерации) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку производителя, не имеющую физических повреждений и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и дальнейшем хранении.

Сроки поставки товара: В течении 15 календарных дней с даты подписания Договора

4. Технические характеристики.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к извещению

о проведении закупки

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное учреждение "Ледовый дворец" (МАУ "Ледовый дворец"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергушева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________(________________________) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка фреона (далее по тексту - Товар) для нужд МАУ «Ледовый дворец» по адресу: г. Череповец, Октябрьский пр-т, 70 на условиях, в порядке и в сроки, определяемые в Договоре.

1.2. Наименование и количество Товара, качественные характеристики и иные сведения о Товаре, который является предметом настоящего Договора, зафиксированы в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар надлежащего качества и в полном объеме, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков требований третьих лиц.

1.5. Товар должен быть новым, не восстановленным и не бывшим в употреблении.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ___________________ (___________________) рублей _______________ копеек, (с НДС/ без НДС)

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также стоимость доставки, погрузочно-разгрузочных работ Товара, все установленные налоги, сборы и пошлины, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Порядок и срок оплаты за поставленный Товар: оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней, после поставки Товара на основании подписанных Сторонами документов о приемке Товара (универсального передаточного документа, далее – УПД или Товарной накладной) и выставленного Поставщиком счета на оплату.

В счете обязательно указывается номер и дата Договора, по которому производилась поставка Товара.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Источник финансирования: средства от иной приносящей доход деятельности.

2.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать неустойку (штрафы, пени) из средств, подлежащих выплате Поставщику в связи с поставкой Товара.

2.8. При возникновении споров по вопросам обоснованности применения Заказчиком штрафных санкций в связи с заявленными Заказчиком претензиями по качеству, количеству и срокам поставки Товара, Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный Товар, в части оспариваемых Поставщиком сумм штрафов, до момента разрешения спора путем оформления протокола, соглашения или решения суда.

2.9. В случае признания требований Заказчика обоснованными, Заказчик вправе удержать суммы штрафов в соответствии с разделом 7 настоящего Договора или потребовать от Поставщика уплатить суммы штрафов, если такое удержание невозможно.

2.10. Заказчик может воспользоваться своим правом при условии, что он направил Поставщику письменное уведомление об удержании с указанием подлежащей удержанию суммы и конкретных нарушений обязанностей Поставщика, предоставив соответствующие сопроводительные документы, подтверждающие обоснованность требований Заказчика.

2.11. В случае признания требований Заказчика необоснованными, Заказчик возвращает Поставщику соответствующие суммы в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором требования Заказчика были признаны необоснованными.

2.12. Заказчик гарантирует Поставщику своевременную и полную оплату Товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Порядок и условия поставки Товара

3.1. Срок поставки Товара: указывается в Спецификации к настоящему договору. Поставка, разгрузка Товара осуществляются за счет и силами Поставщика.

Дату и время поставки Товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки.

3.2. Место поставки Товара указывается в Спецификации к настоящему договору.

3.3. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.4. Товар, поставленный Поставщиком досрочно по согласованию с Заказчиком и принятый Заказчиком в установленном условиями Договора порядке, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке.

3.5. В случае поставки Товара с нарушением требований Спецификации Поставщик обязан заменить Товар в срок, установленный Заказчиком. В случае нарушения установленного срока поставка считается просроченной.

3.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке Товара (УПД или Товарная накладная).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик обязан оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

4.1.2. Заказчик обязан осмотреть Товар в месте его передачи и осуществить в соответствии с разделом 5 настоящего Договора действия по принятию Товара, поставленного по Договору.

4.2. Права и обязанности Поставщика:

4.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, а также осуществить разгрузку Товара.

4.2.2. Предоставить Заказчику Товар, отвечающий требованиям, стандартам, показателям и параметрам, утвержденным на данный вид Товара.

4.2.3. Поставщик обязан предоставить Заказчику при поставке всю необходимую документацию на Товар (оригиналы или в установленном порядке заверенные копии):

- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу Товара (при наличии);

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при наличии);

- инструкцию пользователя (при наличии);

- счет на оплату;

- документ о приемке (УПД или Товарная накладная);

- другие документы, необходимые для данного вида Товара.

4.2.4. Товар поставляется в упаковке, которая должна быть целостной, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке, содержать информацию о Товаре, в том числе маркировку на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о Товаре: его наименование, параметры, дату производства, срок годности, сведения о производителе Товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ, ТР ТС.

4.2.5. Поставщик вправе требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Порядок и условия приемки Товара

5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара, либо в те же сроки Заказчиком направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Товара.

5.2. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, таре (упаковке), потребительским свойствам, качественным характеристикам, содержащимся в Спецификации, а также отсутствие внешних повреждений упаковки, правильность оформления передаточных документов, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность Товара.

5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в разумный срок, а Поставщик обязан принять Товар обратно и в течение срока, соответствующего сроку поставки Товара по каждому пункту, указанному в Спецификации, с момента уведомления осуществить поставку качественного Товара.

5.4. Все расходы, связанные с возвратом или заменой Товара, оплачиваются Поставщиком.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и Спецификации, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.6. При оформлении счета и документов о приемке Товара (УПД или Товарная накладная) наименование и количество Товара указывается в соответствии со Спецификацией настоящего Договора.

5.7. В случае отсутствия документов, передаваемых вместе с Товаром, Заказчик вправе установить срок для предоставления указанных документов. В случае, если Поставщик не предоставит документы в установленный Заказчиком срок, поставка Товара считается просроченной и Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и применить штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае нарушений сроков поставки и обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

5.9.1. Перед отгрузкой Товара Поставщик направляет документацию (счет, УПД или Товарная накладная) ответственному лицу Заказчика, по настоящему Договору. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственное лицо Заказчика, по настоящему Договору, осуществляет проверку поступившей отчетной документации (счет, УПД или Товарная накладная) и выдает замечания (при наличии) или уведомляет об их отсутствии.

5.9.2. После устранения всех замечаний по отчетной документации (счет, УПД или Товарная накладная) Поставщик предоставляет проверенные и согласованные документы в печатном виде в соответствии с требованиями настоящего Договора.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему и не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут взаимную имущественную ответственность в виде неустойки (штрафов, пеней).

7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в виде суммы, рассчитываемой как процент цены Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 0,1 (одного десятого) процента от неуплаченной в срок суммы.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 10 (десяти) процентов цены Договора за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,1 (одного десятого) процента от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десяти) процентов цены Договора.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 10 (десяти) процентов цены Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе требовать возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

7.12. Уплата неустойки (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе без предварительного одобрения Подрядчика произвести оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.14. В случае наличия у Поставщика не оплаченных неустоек (штрафов, пеней) по другим заключенным с Заказчиком договорам (контрактам), Заказчик вправе без предварительного одобрения Поставщика произвести оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера таких неустоек (штрафов, пеней), направив соответствующее уведомление.

7.15. В случае не предоставления отчетной документации, предусмотренной требованиями настоящего Договора, в сроки, указанные в п. 3.1., Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1 (одного) процента от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Основания и порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, Положением о закупке товаров, работ, услуг МАУ "Ледовый дворец".

В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними Договора.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств во внесудебном порядке в случае, если Поставщик нарушает сроки поставки Товара (п. 2 ст. 457 ГК РФ).

8.3. Порядок уведомления Поставщика об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора и порядок расторжения Договора определяется действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

а) предусмотренный Договором объем поставляемого Товара. При увеличении или уменьшении объема Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему Товара.

б) цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

8.6. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг МАУ "Ледовый дворец".

8.7. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и соглашении о расторжении Договора, которое Поставщик обязан подписать и передать Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения.

8.8. Допускается, по соглашению Сторон, внесение изменений в Договор относительно размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса РФ.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует, что Товар, подлежащий поставке, является новым, неиспользованным, комплектным и качественным, соответствует требованиям Спецификации, обеспечивает безопасность жизни и здоровья людей.

9.2. Качество Товара должно соответствовать нормам и требованиям законодательства Российской Федерации. Поставляемый Товар должен отвечать стандартам, показателям и параметрам, утвержденным на данный вид Товара.

9.3. Поставщик гарантирует качество, надежность и безопасность Товара в течение гарантийного срока.

9.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты перехода права собственности на Товар. Если в Спецификации или в технической документации на Товар (паспорте на изделие, техническом паспорте и т.д.) установлен более длительный гарантийный срок, то к Товару применяется гарантийный срок, указанный в технической документации.

9.5. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения заявки с указанием неисправности Товара Поставщик обязан обеспечить обследование Товара.

9.5. В случае обнаружения недостатков Товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранять их в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случае обнаружения существенных недостатков Товара Поставщик обязан заменить Товар на качественный, соответствующий условиям Договора.

9.6. В случае не устранения недостатков в установленный срок Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков третьих лиц, с отнесением расходов на их устранение на Поставщика либо потребовать расторжения Договора.

Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, коммерческий подкуп любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.4. Стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях, о фактах нарушения требований Положения о конфликте интересов. Информации, поступившей на горячую линию, обеспечивается конфиденциальный характер. Телефон для обращений: +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; электронный адрес для обращений по противодействию коррупции ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Переход права собственности на Товар

12.1. Право собственности Поставщика на Товар, являющийся предметом Договора, прекращается с момента подписания Заказчиком документа о приемке (УПД или Товарная накладная).

Риск случайной гибели Товара

Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом настоящего Договора, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

Разрешение споров

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

14.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие пункты Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

14.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 3 (трех) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

14.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Вологодской области.

Особые условия

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Настоящий Договор, его приложения, документы, оформляемые сторонами в процессе исполнения обязательств по Договору, передаваемые посредством факсимильной / электронной связи, имеют полную юридическую силу, и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов по адресам Сторон, указанным в Договоре.

15.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате или во время исполнения настоящего Договора, компенсируется виновной Стороной.

15.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

15.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

15.7. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Перечень приложений

16.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 - Спецификация.

17. Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

________________А.С. Сергушев ________________

Приложение № 1

к Договору № __________

от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

• • • Итого сумма по спецификации:
    • Общая сумма по договору:

Место, условия и сроки поставки:

1. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр-кт, д. 70

2. Срок поставки: в течении 15 дней с даты заключения договора.

3. Поставка, разгрузка Товара осуществляется за счет и силами Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

________________А.С. Сергушев ________________

- Посмотреть таблицу с данными