Тендер - Установка системы мониторинга ГЛОНАСС в автомобиле, шт №298812797

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_ГЛОНАСС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по установке систем мониторинга ГЛОНАСС

Общая информация об объекте закупки

Объект закупки: Выполнение работ по установке систем мониторинга ГЛОНАСС.

Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: 02.12.10 МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

Место выполнения работ: согласно Приложению 1.

Объем работ: согласно Приложению 1.

Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

Приложения к настоящему Техническому заданию:

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

Приложение 2 – «Перечень транспортных средств».

Приложение 3 – «Спецификация выполняемых работ».

Стандарт работ

• Подрядчик обязуется выполнить работы по установке систем мониторинга ГЛОНАСС (далее – работы) автобусов (далее – транспортные средства), указанных в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Перечень транспортных средств» к настоящему Техническому заданию в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.
• Подрядчик выполняет работы по заявке, направляемой Заказчиком Подрядчику. Форма заявки определяется Заказчиком.
• Местом выполнения работ является база размещения транспортных средств (далее – база) Заказчика. Место расположения базы указывается Заказчиком в заявке.
• В случае выполнения работ на базе Заказчика Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком время прибытия сотрудников Подрядчика на базу Заказчика.
• Подрядчик обязуется выполнить работы:
  • • в соответствии с рекомендациями по уходу и требованиями, установленными заводами изготовителями, а в случае их отсутствия – организациями, занимающимися нормированием технологий ремонта транспортных средств, в соответствии с актом, указанным в пункте 7.21 настоящего Технического задания;
    • с использованием средств диагностики, рекомендованных заводами-изготовителями;
    • с использованием технологического оборудования, метрологических средств измерения инструментов, рекомендованных заводами-изготовителями;
    • с использованием приборов и оборудования, допущенных к эксплуатации и имеющих свидетельства их поверки, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    • в соответствии требованиями актов, указанных в пунктах 7.9, 7.17, 7.18 настоящего Технического задания;
    • с привлечением персонала, прошедшего обучение в специализированных учебных центрах, подтверждаемое наличием соответствующих квалификационных сертификатов, отвечающих требованиям, установленным заводами-изготовителями.
• Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания, эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями и сервисной информацией, представленной в документации завода-изготовителя.
• Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема заявок в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи Контракта «Прочие условия». Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня со дня возникновения таких изменений.
• Выполнение работ осуществляется Подрядчиком на основании заявок Заказчика. Форму связи при направлении заявки Подрядчику определяет Заказчик. Все направленные Заказчиком Подрядчику заявки считаются поступившими к Подрядчику и принятыми им к исполнению в день направления заявок вне зависимости от подтверждения факта получения заявки Подрядчиком.
• Подрядчик по согласованию с Заказчиком осуществляет ремонт транспортного средства силами выездной ремонтной бригады по месту нахождения транспортного средства в течение 1 (одного) календарного дня после получения заявки от Заказчика.
• Выезд и работа ремонтной бригады осуществляются за счет Подрядчика и входят в общую стоимость работ. Выездная ремонтная бригада должна быть обеспечена необходимым диагностическим оборудованием и инструментом для надлежащего выполнения работ согласно требованиям настоящего Технического задания.
• Подрядчик после выполнения работ по установке в гарантийный период эксплуатации обязан сделать в сервисной книжке транспортного средства отметку о выполнении работ по установке.
• Подрядчик обязан обеспечить сохранность принятых для выполнения работ транспортных средств Заказчика вместе со специальным оборудованием и государственными регистрационными знаками, установленными на них, которые указаны в Акте приема-передачи.
• Время выполнения работ по каждому виду проводимых работ должно соответствовать нормам трудоемкости технологических операций, регламентируемых заводом-изготовителем транспортного средства, и соответствовать требованиям пунктов 2.16 и 2.17 настоящего Технического задания. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить информацию, используемую для определения трудоемкости выполнения работ.
• Подрядчик согласовывает с Заказчиком форму ремонтного заказа в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Контракта.
• До начала выполнения работ Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня после приемки транспортного средства Заказчика в соответствии с пунктом настоящего Технического задания направить на согласование Заказчику перечень и сроки выполнения работ и оформить ремонтный заказ по форме согласно требованиям пункта 2.13 настоящего Технического задания.
• Заказчик согласовывает перечень и сроки выполнения работ в течение 1 (одного) календарного дня с момента направления перечня и сроков выполнения работ, а также ремонтного заказа Подрядчиком.
• Подрядчик обязан выполнить работы с использованием запасных частей, узлов, агрегатов, эксплуатационных и сопутствующих расходных материалов, приобретаемых Подрядчиком своими силами и за свой счет.

В случае обнаружения Подрядчиком в процессе выполнения работ скрытых дефектов, которые небыли обнаружены при передаче транспортных средств, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня известить об этом Заказчика. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня согласовывает оказание дополнительных работ или направляет мотивированный отказ в адрес Подрядчика. Подрядчик должен приостановить выполнение работ до получения от Заказчика согласования оказания дополнительных работ или мотивированного отказа. Дополнительные работы в рамках одного ремонтного заказа согласовываются Заказчиком однократно. Заказчик вправе не оплачивать дополнительные работы, оказанные без его согласия, оформленного в письменной форме.

• Сроки выполнения работ:
  • • по заявке Заказчика выполнение работ осуществляется в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-изготовителя, но не должно превышать 2 (двух) календарных дней с момента предоставления Подрядчику транспортного средства либо с момента поступления заявки в случае выполнения работ на базе Заказчика.
    • по заявке Заказчика выполнение работ, включающее кузовной ремонт, осуществляется в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода изготовителя, но не должно превышать 10 (десяти) календарных дней с момента согласования Заказчиком ремонтного заказа в соответствии с пунктом 2.13.2 настоящего Технического задания.
• При проведении ремонта транспортного средства Заказчика Подрядчик имеет право установить подменное оборудование с аналогичными техническими характеристиками на период проведения ремонта транспортного средства Заказчика с последующей обратной заменой. Доставка и вывоз подменного оборудования осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
• Допускается изменение (увеличение) сроков выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком. В случае отсутствия необходимых запасных частей (или) расходных материалов на складе Подрядчика указанный в заявке Заказчика срок может быть продлен, но не более чем на 10

(десять) календарных дней.

• По окончании выполнения работ Подрядчик должен уведомить Заказчика о готовности транспортных средств к передаче в соответствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Технического задания.
• В течение текущего или следующего календарного дня с момента уведомления Подрядчиком

Заказчика осуществляется приемка транспортного средства представителем Заказчика в присутствии Подрядчика на основании ремонтного заказа и Акта приема-передачи в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах и 2.13 настоящего Технического задания.

• По требованию Заказчика после выполнения работ, но не позднее дня подписания электронного структурированного Документа о приемке демонтированные, вышедшие из строя и непригодные к дальнейшей эксплуатации запасные части, детали, узлы, агрегаты подлежат возврату представителю Заказчика (за исключением случаев гарантийного ремонта). Подрядчику передаются в собственность отходы, образованные в процессе выполнения работ, за исключением материальных ценностей, востребованных Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет утилизацию отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ, в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.20 настоящего Технического задания, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Подрядчик должен составлять отчет об выполненных работах с фиксацией всех видов выполненных работ с указанием сроков, объемов и их стоимости для предоставления в составе отчетных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.22 настоящего Технического задания. Форма отчета об выполненных работах должна быть согласована с Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
• В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:
  • • ремонтный заказ;
    • уведомление о готовности выполненных работ;
    • отчет об выполненных работах;
    • комплект технической документации, необходимый для надлежащего его использования по назначению в процессе эксплуатации транспортного средства (в случае установки дополнительного оборудования).
• В случае привлечения к выполнению работ иностранной рабочей силы Подрядчик обязан соблюдать требования в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.8 и 7.11 настоящего Технического задания.

Состав работ

• Технология выполнения Подрядчиком работ предусматривает выполнение следующих видов работ в соответствии с Приложением 3 «Спецификация выполняемых работ» к настоящему Техническому заданию:

- установка системы мониторинга ГЛОНАСС.

• Подрядчик обеспечивает доставку запасных частей и расходных материалов, требуемых для выполнения работ, своим транспортом и за свой счет по адресу, указанному в заявке Заказчика.
• Подрядчик своими силами и за свой счет проводит погрузочно-разгрузочные работы, необходимые для выполнения работ.
• Во время выполнения работ Подрядчик обязан оказывать:
  • • резервирование на складе Подрядчика запасных частей, необходимых для выполнения работ по предмету настоящего Технического задания;
    • проведение вводного инструктажа сотрудников Заказчика по эксплуатации транспортных средств в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства или установки дополнительного оборудования.
• В случае необходимости проверки Заказчиком хода и качества выполняемых работ, Заказчик обязан согласовать с Подрядчиком дату и время посещения территории, где выполняются работы, а Подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика на указанную территорию, в соответствии с пунктом настоящего Технического задания.

Объем и сроки гарантий качества

• В процессе выполнения работ для транспортных средств, находящихся на гарантии завода изготовителя, Подрядчик обязан обеспечить условия сохранения всех гарантийных обязательств, установленных заводом-изготовителем, а выполненные работы не должны повлечь отказ завода изготовителя от выполнения гарантийных обязательств в течение установленного им срока.
• Подрядчик гарантирует качество выполнения работ и соответствие технического состояния транспортных средств Заказчика после выполнения работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в соответствии с пунктами 7.1, 7.2, 7.3 настоящего Технического задания, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации транспортных средств и своевременном прохождении транспортными средствами планового технического обслуживания в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
• Гарантия качества результата выполненных работ распространяется на все составляющие результата работ, предусмотренные настоящим Техническим заданием.
• Срок гарантии качества работ должен быть не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания электронного структурированного Документа о приемке или более, если это установлено гарантийными обязательствами завода-изготовителя.
• Гарантийный период исчисляется с даты подписания Заказчиком электронного структурированного Документа о приемке.
• Гарантийный срок на запасные части, предоставленные Подрядчиком и установленные в процессе выполнения работ, должен соответствовать гарантийным срокам, установленным заводом изготовителем (за исключением быстро изнашиваемых и расходных материалов) и быть не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания электронного структурированного Документа о приемке.

Требования к безопасности выполнения работ

• Выполняемые работы должны быть безопасны для жизни, здоровья человека и имущества Заказчика, окружающей среды в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.1 настоящего Технического задания. Выбор средств защиты должен производиться Подрядчиком с учетом требований безопасности для каждого конкретного вида работ. Средства защиты должны отвечать требованиям стандартов, технической эстетики и эргономики, обеспечивать эффективную защиту и удобство при эксплуатации.
• Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства об охране труда, правил и норм безопасности, безопасной эксплуатации машин и механизмов, используемых в процессе выполнения работ, инструкций по безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим и санитарным нормативам в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.19, 7.20 настоящего Технического задания.
• Подрядчик обязан обеспечить прохождение своими сотрудниками обучения и инструктажа по охране труда, осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.
• При выполнении работ на объектах, на которых используются подъемные сооружения, Подрядчик обязан соблюдать требования акта, указанного в пункте 7.14 настоящего Технического задания.
• После выполнения работ состояние всех узлов, агрегатов, систем транспортного средства Заказчика должно соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 7.2 и 7.16 настоящего Технического задания.

Требования к используемым материалам и оборудованию

• Оборудование, агрегаты, узлы, детали и запасные части, применяемые в процессе выполнения работ, должны быть оригинальными (ОЕ, ОЕS, рекомендованные заводом-изготовителем), новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, серийно выпускаемыми и должны иметь необходимые сертификаты соответствия согласно требованиям акта, указанного в пункте 7.10 настоящего Технического задания.
• Установка неоригинальных запчастей (аналогов), при условии их полного соответствия требованиям качества и конструктивным особенностям транспортного средства или агрегата, для которого они предназначены, допускается по согласованию с Заказчиком.
• Все средства измерения, используемые в процессе выполнения работ, должны быть сертифицированы, а также должны проходить регулярные поверки, калибровки в соответствии с паспортом средства измерения.
• Используемые в процессе выполнения работ оборудование, агрегаты, узлы, детали, запасные части, моющие и дезинфицирующие растворы и расходные материалы должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, технических условий, пожарной безопасности и других актов Российской Федерации и города Москвы.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

• Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".
• Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
• Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
• Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
• Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
• Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".
• Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
• Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
• Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
• Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
• Закон г. Москвы от 01.10.2008 N 46 "О занятости населения в городе Москве".
• "ГОСТ 9.105-80. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания"

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 12.05.1980 N 2064).

• "ГОСТ 9.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 09.06.2005 N 149-ст).

• Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
• "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N

186-ст).

• "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст).
• "ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке".
• Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. N 2216 "Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации"
• Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте".
• Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 28.12.1998 N 42

"О внедрении нормативных документов Госсанэпидслужбы г. Москвы".

• "РД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Том I" (утв. Минтрансом РФ).

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Техническому заданию

Перечень транспортных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к Техническому заданию

Спецификация выполняемых работ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Выполнение работ по установке систем мониторинга ГЛОНАСС

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального

обслуживания «Филимонки» Департамента труда и социальной защиты населения

города Москвы, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице директора

Лопаткиной Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,

в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы , на основании результатов Котировочной сессии №

______________________, заключили настоящий Гражданско-правовой

договор бюджетного учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке

систем мониторинга ГЛОНАСС (далее – работы) в объеме, установленном в

Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту , являющимся его неотъемлемой

частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат

выполненных работ и оплачивает их в порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Контрактом.

1.2 Идентификационный код закупки: ________

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___ %

_____(___) НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

1

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о контрактной системе.

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает работы по факту всего объема выполненных работ, в

безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего

лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный

счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта,

на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке), в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Подрядчику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 15 Контракта.

Статья 3 Сроки выполнения работ

3.1 Сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим

заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта(Приложение № 1

к настоящему Контракту): с 1-го по 5-й рабочий день с даты заключения контракта.

3.2 Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.

Статья 4 Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1 Подрядчик в срок не позднее Не позднее срока окончания поставки после

окончания завершения выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной

документации, предусмотренной Техническим заданием, а также направляет

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке

посредством АИС «Портал поставщиков» .

4.2 После получения от Подрядчика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на

предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в

настоящем Контракте и Техническом задании, направляет Подрядчику подписанный

УКЭП электронный структурированный Документ о приемке, либо информацию о

предоставлении разъяснений относительно выполненных работ, либо информацию о

мотивированном отказе от принятия выполненных работ, или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков

Заказчик отклоняет направленный Подрядчиком подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке. Подрядчик обязуется в срок, установленный

в информации о перечне выявленных недостатков, направленной Заказчиком,

устранить указанные недостатки за свой счет.

4.3 Информация о предоставлении разъяснений относительно выполненных работ,

информация о мотивированном отказе от принятия выполненных работ, информация о

перечне выявленных недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в

Универсальной автоматизированной информационной системе бюджетного учета

города Москвы (далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме,

подписывается УКЭП и направляется Подрядчику в АИС «Портал поставщиков».

4.4 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

3

информации о предоставлении разъяснений в отношении выполненных работ, или

информации о мотивированном отказе от принятия выполненных работ, или

информации о перечне выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения

Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику

запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5 Подписанный Заказчиком и Подрядчиком УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке является основанием для оплаты Подрядчику выполненных

работ, а также основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в

Реестре Контрактов, заключенных заказчиком.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу

деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных

недостатков.

5.1.2 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в

соответствии Техническим заданием и настоящим Контрактом.

5.1.3 Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный

запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих

дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5 Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ,

а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по настоящему

Контракту.

5.1.6 Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока

исполнения Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по

результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок

4

использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического

задания и Документа о приемке вызвать уполномоченных представителей Подрядчика

для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством АИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Подрядчика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в

соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения

работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о

целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.3 Подрядчик вправе:

5.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке по настоящему Контракту на основании

представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока,

указанного в статье 4 настоящего Контракта.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным

оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом

задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4 Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или

объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их

стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику

по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.5 Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с

5

подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен

Контракт, на другого субподрядчика.

5.3.6 Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно

проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.4 Подрядчик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с

требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и

представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего

Контракта.

5.4.2 Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),

лицензирования, установленным действующим законодательством Российской

Федерации.

5.4.3 Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке

работ за свой счет.

5.4.4 Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от

Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность

или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их

завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом

Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.

5.4.5 В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено

лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а

также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам,

осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта,

установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых

организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих

его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской

Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов

должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух

рабочих дней.

5.4.6 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

6

5.4.7 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,

коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных

данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или

косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным

способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в

ходя исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, прямо

предусмотренных Контрактом. Предпринимать все необходимые меры для

предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать

предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего

Контракта. Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации».

5.4.8 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.9 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.10 Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6 Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с

требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к

настоящему Контракту).

6.2 Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков,

об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает

Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания

выполнения работ.

6.3 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата

работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса

Российской Федерации.

7

6.4 Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.

6.5 В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной

информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки

результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у

Заказчика такой информации.

6.6 В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном

выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного

выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный

Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент

Цены Контракта

.

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта ,в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,

8

предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Подрядчиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

9

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения контракта по инициативе Заказчика:

●

●

●

8.1.1.1 Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть

устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения

работ, предусмотренных Контрактом, включая график выполнения работ

(календарный план).

8.1.1.3 Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный

Контрактом, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный Контрактом,

или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному

Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало

очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный

Контрактом срок.

8.1.1.4 Если отступления в выполнении работ от условия Контракта или иные

недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный

срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

8.1.1.5 В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением

экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации

будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.6 Нарушение Подрядчиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Подрядчика:

10

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

выполненных работ, допущенные по вине Заказчика , при условии своевременно

доведения лимитов финансирования до Заказчика .

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ

Заказчика от подписания УКЭП электронного структурированного Документа о

приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин

такого отказа.

8.1.2.3 Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала,

оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке)

вещи препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных

обязанностей не будет произведено в установленный срок.

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется

второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в

статье 15 Контракта.

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта

9.1 Обеспечение исполнения Контракта не предоставляется в соответствии с пунктом

1 части 8 статьи 96 или с частью 2 статьи 96 Закона о Контрактной системе.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

11

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают

усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем

переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15

(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа

в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

12

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному

урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном

суде города Москвы.

Статья 12 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами по 30.06.2025

12.2 Выполнение работ по истечении предусмотренного Контрактом срока

исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае

выполнения работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

12.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов

ЕАИСТ.

12.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания усиленными электронными подписями Сторон дополнительных

соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов

ЕАИСТ.

Статья 13 Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 15 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных информационных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,

Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об

исполнении Контракта в Реестре контрактов ЕАИСТ, заключенных заказчиками, в

порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами

Российской Федерации и города Москвы.

13.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Смета.

13.5 Подрядчик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 14 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

14.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанными УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.2 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Подрядчика АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком УАИС

«Бюджетный учет».

14.2 Подрядчик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые

условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные

должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

14

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

14.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

14.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 14.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

14.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Государственное бюджетное учреждение ____________________________

города Москвы Дом социального

Адреса:

обслуживания «Филимонки»

- юридический:

Департамента труда и социальной защиты _________________________________;

населения города Москвы

- фактический:

Адреса:

_________________________________;

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Г. МОСКВА,

Телефон:

ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ

_______________________, Факс:

ФИЛИМОНКОВСКОЕ, П. ФИЛИМОНКИ, ____________________;

Д. 1А, СТР. 3;

Адрес электронной почты:

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, П.

_____________________________________

ФИЛИМОНКИ, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ __;

ФИЛИМОНКОВСКОЕ, Дом

ИНН: ___________________;

(Корпус/строение) Д. 1А, СТР. 3;

КПП: ___________________;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

ОГРН: ____________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; р/с: ______________________________;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

к/с: ________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0724;

Наименование банка:

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Получатель:_____________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Интернет сайт:

15

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва ;

Получатель:Департамент финансов города ___________________________________;

Москвы (ГБУ Социальный дом

_____________________

«Филимонки», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ;

(ФИО лица, уполномоченного на

Интернет сайт: www.sdfilimonki.ru;

подписание Контракта)

М.П.

__________________/ Лопаткина Н.В.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

Приложение № 2

к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

СМЕТА*

Общая стоимость

Перечень

Цена за единицу с НДС ___ %

№

Ед.

Количеств с НДС ___ % (или

выполняемы

(или указывается, что НДС не

указывается, что

п/п

изм.

о

х работ

облагается), руб.

Н Д С

н е

облагается),руб.

Итого Цена Контракта,

в т.ч. НДС ___ % (или указывается, что НДС не облагается)

*Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом

коэффициента, который равен отношению предложенной победителем котировочной

сессии Цены Контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная

итоговая стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта

вносятся в проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю котировочной

16

сессии.

17