Тендер - мониторинг цен в электронной форме на 3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид)иттербия ((F3CCH2CH2C5H4)3Yb №270961508

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

запрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

В целях выбора поставщика в интересах ООО «Центротех-Инжиниринг» прошу предоставить технико-коммерческое предложение на право заключения договора на поставку трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид) иттербия((F3CCH2CH2C5H4)3Yb) (далее – ТКП).

Объём услуг, а также технические характеристики продукции описаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

1. Цена договора включает в себя стоимость: в соответствии с проектом договора.

2. Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.

3. Место поставки: в соответствии с техническим заданием (приложение № 1).

4. Срок поставки: в соответствии с техническим заданием (приложение № 1).

5. Порядок поставки: в соответствии с техническим заданием (приложение № 1).

6. Привлечение соисполнителей по договору: в соответствии с проектом договора.

В случае заинтересованности прошу Вас в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации данного запроса направить ТКП в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к запросу).

В ТКП необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из ТКП должны однозначно определяться цена единицы продукции в рублях с НДС/без НДС, общая цена договора в рублях с НДС/без НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия ТКП: 90 календарных дней с даты подачи ТКП).

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в копию ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно информирую Вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для ООО «Центротех-Инжиниринг».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 – 6 и приложениях настоящего запроса, Ваш ответ будет приниматься (рассматриваться) ООО «Центротех-Инжиниринг» как Ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также Вы можете предложить улучшение существенных условий для ООО «Центротех-Инжиниринг», отдельно указав их в тексте ТКП.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Селезнев Андрей Владимирович

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 32-17

ТЗ_на_трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид)иттербия

Общество с ограниченной

ответственностью

«Центротех-Инжиниринг»

(ООО «Центротех-Инжиниринг»

_____________ № ______________

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора по развитию

технологий разделения

изотопов

_______________ С.Г. Князев

______ ______________ 2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенида)иттербия

Предмет закупки:

трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид)иттербия ((F3CCH2CH2C5H4)3Yb)

Санкт-Петербург

2024

Техническое задание

на поставку химической продукции

для ООО «Центротех-Инжиниринг»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) продукции

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид)иттербия (F3CCH2CH2C5H4)3Yb

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не ранее 2024 года

выпуска.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

20.13.23.128 Иттербий

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве рабочего вещества для проведения исследовательских работ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) продукции

Трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид)иттербия (F3CCH2CH2C5H4)3Yb

Наименование показателя

1. Внешний вид

2. Содержание основного вещества, %, не менее

3. Содержание иттербия, %, не менее

Норма

Согласно агрегатному состоянию

98

99

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка должна быть нанесена либо на транспортную емкость с продукцией, либо

на бирку, прикрепленной к содержащей продукцию таре и содержать следующие данные на

русском(английском) языке:

наименование или фирменный знак предприятия-изготовителя;

номер партии;

дата изготовления;

квалификация химического соединения;

наименование и химическая формула;

знаки опасности (если вещество классифицируется как опасно);

масса нетто.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Продукция должна быть поставлена в стеклянных ампулах, заполненных не более чем на

50%. Ампулы с продукцией должны быть заполнены аргоном или находится под вакуумом.

Ампулы должны быть запаяны таким образом, чтобы их было удобно вскрыть. Ампулы с

продукцией должны быть помещены во вторичную упаковку таким образом, чтобы

исключить их повреждение при хранении и транспортировке. Продукция должна быть

3

упакована в ампулы следующим образом: 3 ампулы, содержащих 25 г продукции; 2 ампулы,

содержащих 10 г продукции; 2 ампулы, содержащих 2 г продукции и 1 ампула, содержащая

1 г продукции.

Общее количество поставляемого вещества должно соответствовать количеству,

приведенному в разделе 10 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с договором на поставку.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке продукции

К поставляемой продукции должен быть приложен паспорт, содержащий информацию

о количестве(массе) продукции, её чистоте, агрегатном состоянии, цвете и т.д. К паспорту

должны быть приложены результаты анализов, подтверждающих чистоту. ЯМР-данные

должны быть с расшифровкой (соотнесением пиков к атомам/группам атомов).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с

правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта, для соответствующего

класса опасности соединения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранить в технологической таре изготовителя. Хранение технологической тары с

продукцией должно производиться в сухих, отапливаемых помещениях, оборудованных

общеобменной приточно-вытяжной и местной вентиляциями. Упаковка с продукцией

должна быть надежно изолирована от воздействия влаги и тепла различных нагревателей.

Если условия хранения вещества отличны от изложенных выше, то оно должно хранится в

соответствии с рекомендацией изготовителя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок годности продукции на дату подписания Акта приема-передачи

должен составлять не менее 80% от заявленного изготовителем (согласно паспорта

продукции или другому соответствующему документу).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик продукции устанавливает класс опасности вещества в соответствии с

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 и устанавливает требования по безопасности при транспортировке и

обращении с поставляемым веществом.

4

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество поставленной продукции

предоставленных аналитических данных, подтверждающих чистоту:

на

основании

1 1Н ЯМР, 13С ЯМР, 7Li ЯМР, 19F ЯМР;

2 С,H,F-элементный анализ;

3 % содержания иттербия (титрование или иное).

Чистота продукции по каждому виду анализов должна быть не менее 98%.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставленной продукции в течение

гарантированного срока, который установлен в соответствии с нормативно-технической

документацией для данного вида продукции.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенида)иттербия (F3CCH2CH2C5H4)3Yb в

количестве 100 г осуществляется в течение 180 дней с момента поступления авансового

платежа на счёт Поставщика. Допускается досрочная поставка продукции.

Место поставки: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентротехИнжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация,

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Л

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В случае, если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует требованиям

ТЗ и качество продукции не подтверждается соответствующими документами о качестве,

Поставщик обязан заменить её продукцией надлежащего качества в течение 14

(четырнадцати) дней с момента получения претензии. О выявленных несоответствиях или

недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе посредством

электронной почты, с направлением оригинала по почте.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ

ООО «Центротех-Инжиниринг» и Поставщик обязуются провести взаимный обмен всей

возможной информацией, касающийся производства, выделения, очистки и аналитического

подтверждения продукции. Обмен информацией осуществляется в срок с момента

заключения Договора на поставку продукции и до момента поставки продукции.

Поставщик обязуется передать информацию по ЯМР-спектрам продукции в виде

аппаратных файлов на адрес электронной почты ООО «Центротех-Инжиниринг» или на

электронном носителе.

Вся информация, которой обмениваются ООО «Центротех-Инжиниринг» и Поставщик

носит конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьей стороне ни в каком

виде.

5

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

Сокращение

Расшифровка сокращения

ЯМР

ядерный магнитный резонанс

Начальник ИО

А.А. Морозов

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по безопасности

А.А. Загвоздкин

Начальник отдела МТО

Т.В. Крутова

Руководитель по качеству

Т.В. Сироткина

Ведущий специалист по защите активов

Д.В. Князев

Главный юрисконсульт

Т.А. Балагурова

6

проект_договора_поставки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______/ -Д_

г. Санкт-Петербург « » _ _ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________ (_______________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________ ____________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Договор» – соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;
б) «Цена Договора» – цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;
в) «Товар» – вещи, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид) иттербия ((F3CCH2CH2C5H4)3Yb) (далее по тексту – Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (приложение № 3 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество, цена, способ и сроки поставки Товара определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Место доставки Товара определено Сторонами в Спецификации.

2.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.5. Настоящий Договор заключён в соответствии со статьёй 4.2.2 ЕОСЗ («Положение о закупках в Атомной отрасли») на основании утверждённой Покупателем аналитической записки по выбору победителя в мелкой закупке № ___________ от __.__.2024.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет __________ руб. (_____________________ _______________ рублей __ копеек), в том числе, включая НДС по ставке 20%, – __________ руб. (________________________________________________ рублей __ копеек).

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ). Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу Грузополучателя, указанному в Спецификации, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством РФ и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчётов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учётом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несёт ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю, с учётом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счёт Поставщика.

6.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

6.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия);

б) счёт, счёт-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) акт приёма-передачи Товара в 3 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

6.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

7.1. Приёмка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учётом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара.

7.2. Приёмка Товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ и с Инструкциями № п-6 (утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

7.3. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 15 рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приёмки. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счёт заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несёт Поставщик.

7.4. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7.5. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

7.6. По факту приёмки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приёма-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении Товара в соответствии с инструкциями о приёмке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приёмки Товара.

8. ГАРАНТИЯ

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством РФ.

8.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

8.4. Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приёма-передачи Товара (форма – в Приложении № 2 к Договору).

При обнаружении недостатков поставленного Товара после приёмки (в том числе, при обнаружении скрытых недостатков в период гарантийного срока), Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счёт устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества качественным, при этом все расходы оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

Поставщик не несёт гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платёжного поручения с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счёта Покупателя.

9.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться в течении 7 рабочих дней после выставления счета.

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктом г) п.6.4 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты Поставщика _______________________.

9.5. Документы, указанные в п.9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты Покупателя________________.

9.6. Обмен электронными данными

9.6.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов 1 :

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке;

товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счёт-фактуру (корректировочный счёт-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утверждённым действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утверждённым приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счёт-фактуру (корректировочный счёт-фактуру).

9.6.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

9.6.3. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

9.6.4. Положения пунктов 9.6.1, 9.6.2 настоящего Договора не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения указанных в пункте 9.6.1. настоящего Договора документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

9.6.5. В случае, если поставляемая по настоящему Договору Продукция (часть Продукции), входит в утверждённый Правительством РФ Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации, положения пункта 9.6.4 настоящего Договора не подлежат применению, а использование электронного документооборота при выставлении и получении электронных документов, указанных в пункте 9.6.1 настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от общей стоимости не поставленного в срок Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от Цены Договора.

10.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объёме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в Реестр недобросовестных Поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

10.8. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, предусмотренных в Спецификации к настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты пени в размере 0,1% от общей стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ________________________ на адрес электронной почты Покупателя ____________________(далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдаёт своё согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесённые в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьёй 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причинённых прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введённые в отношении Российской Федерации и (или) её резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трёх) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлён, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в информационную систему «Расчёт рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утверждёнными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчёт рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причинённые таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причинённые ненадлежащим качеством Товара;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

подтверждённые судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

подтверждённые судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупреждён, что сведения, включенные в информационную систему «Расчёт рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

• Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
• заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
• Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включёнными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства РФ или в соответствии с любыми иными актами Президента РФ или Правительства РФ.

В случае включения Поставщика его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента РФ или Правительства РФ, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта/ подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьёй 432 Гражданского кодекса РФ. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Поставщиком соответствующей информации о включении Поставщика а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства РФ, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего её лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах её рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путём арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несёт все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 38 «Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (исключительная подсудность).

В случае обмена в рамках исполнения Договора информацией, составляющей государственную тайну, все споры разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

17.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение 2 – Образец акта приёма-передачи Товара.

Приложение 3 – Техническое задание.

Приложение 4 – Соглашение об управлении несоответствиями.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

№ __________ от « » 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________ руб. (_____________________________________________ _________ рублей __ копеек), в том числе, включая НДС 20%, – ________ руб. (_____________________________________________ рублей __ копеек).

Способ и место доставки Товара: любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность Товара, в том числе, упаковки и внешнего вида Товара, от повреждений. Товар поставляется до адреса Грузополучателя: Общество с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Л.

Срок поставки Товара на склад Грузополучателя: – в течение 180 дней с момента поступления авансового платежа на счёт Поставщика. Допускается досрочная поставка продукции.

Условия оплаты: 100% оплата в течении 7 рабочих дней после выставления счета.

Упаковка: Продукция должна быть упакована в ампулы следующим образом: 3 ампулы, содержащих 25 г продукции; 2 ампулы, содержащих 10 г продукции; 2 ампулы, содержащих 2 г продукции и 1 ампула, содержащая 1 г продукции.

- Посмотреть таблицу с данными

№ __________ от « » 2024 г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)

№ ______ от «____» _________ 2024 г.

по договору № ___________ от «___» 2024 г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору):

_________________________________________________________________

Стоимость поставленного Товара составляет:

_________________________________________________________________

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12.

Покупатель несёт полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приёма-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

№ __________ от « » 2024 г.

Техническое задание

на поставку трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид) иттербия

Предмет закупки: трис(3,3,3-трифторпропилциклопентадиенид) иттербия ((F3CCH2CH2C5H4)3Yb)

(отдельный электронный файл)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________ действующего на основании _________________ , с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ , действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в договор № ________ от _________ (далее-Договора) 2 , условий об управлении несоответствиями:

1. Управление несоответствиями

1.1. "Несоответствие" – любые отступления в оборудовании, продукции, работах, услугах от требований Договора и/или нормативно-технических документов, рабочей, технической документации, стандартов, регламентов, в том числе от требований к качеству работ, услуг, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата работ, услуг, продукции, оборудования, которые делают их качество ненадлежащим.

1.2. Управление несоответствиями, выявленными в процессах и продукции при осуществлении деятельности по проектированию, конструированию, производству (изготовлению), сооружению или строительству (включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию), эксплуатации в пределах гарантийного срока, реконструкции, поставке, эксплуатации в пределах гарантийного срока, выводу из эксплуатации, ремонту, транспортированию (перевозка), обращению, хранению, с учетом существующих федеральных норм и правил (условия уточняются исходя из предмета договора), – осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (далее – Порядок по управлению несоответствиями) (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству).

Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, должен организовывать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в процессе исполнения Договора и осуществляемых процессах, влияющих на качество услуг (работ).

1.3 Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.

Если в процессе исполнения Договора нормативными документами и/или Договором предусмотрено проведение 1) входного контроля продукции 3 (включая формирование акта входного контроля), 2) аудитов I стороны, II стороны (за исключением аудитов достоверности данных), III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента), 3) контроля качества в процессе производства оборудования) (далее – контрольные операции), то деятельность по планированию проведения и регистрации результатов указанных контрольных операций осуществляется с использованием ЕОС-Качество в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования и осуществления контроля в области качества, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «документы по качеству».

Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Подрядчика к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан оформить и направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ в соответствии с пошаговой инструкцией заявку (лист исполнения в формате MS Excel и в формате PDF с подписями в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению и с указанием проекта, в рамках которого заключается Договор) для получения доступа к ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней с даты заключения Соглашения (исключая день подписания Соглашения), а также учесть замечания Заказчика по заявке (при наличии) в течение 5 рабочих дней с даты их направления Заказчиком на адрес электронной почты, с которого была получена заявка (лист исполнения), исключая день получения замечаний. Либо при наличии у Подрядчика доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (исключая день подписания Договора/Соглашения) направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Подрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору 4 .

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора/Соглашения (исключая день заключения Договора/Соглашения) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, а также информировать Заказчика о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Заказчика ________. Либо при наличии у Подрядчик доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (исключая день подписания Договора/Соглашения) направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Подрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору 5 .

Заказчик обязан рассмотреть заявку (лист исполнения), направить Подрядчику замечания по заявке (при наличии) или направить при отсутствии замечаний оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки от Подрядчика (исключая день получения заявки от Подрядчика), а также направить с электронной почты Заказчика ___________ на электронную почту Подрядчика ________ информацию о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения в течение 2 рабочих дней с даты их получения от организации, осуществляющей подключение Подрядчика к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией (исключая день получения учетных данных) 6 .

Стороны по Договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все несоответствия, выявленные с даты заключения Договора и/или Соглашения до окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора/Соглашения до даты получения доступа Подрядчиком к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Подрядчиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.

Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора и/или Соглашения обязан выпустить и направить на электронную почту Заказчика ______ организационно-распорядительный документ по использованию Подрядчиком ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственного за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество»; предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.

Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Документы о несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом» (раздел 2 настоящего Соглашения).

В случае нарушения Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Условиями об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями (раздел 3 настоящего Соглашения).

1.4 В случае выявления Несоответствия Заказчиком, Заказчик посредством ЕОС-Качество уведомляет Подрядчика о выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.

Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия Подрядчика на рассмотрение Несоответствия Заказчик осуществляет посредством функционала ЕОС-Качество, что признается сторонами Договора надлежащим уведомлением Подрядчика.

Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней после получения уведомления о Несоответствии рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному уведомлению). В случае превышения Подрядчиком установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 5 рабочих дней (непринятие его или непредоставление мотивированного отказа) уведомление о несоответствии считается фактически полученным Подрядчиком и принятым в работу. Срок рассмотрения Подрядчиком уведомления о Несоответствии при необходимости увеличивается Заказчиком 7 , но не более чем до 5 рабочих дней. При необходимости вызова представителя Подрядчика срок рассмотрения уведомления увеличивается до 10 рабочих дней.

Заказчик обязан в течение 1 рабочего дня после получения от Подрядчика акта об устранении несоответствия рассмотреть его и подписать или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному акту). В случае превышения Заказчиком установленного срока рассмотрения акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней (неподписание или непредоставление мотивированного отказа) результат устранения несоответствия считается принятым Заказчиком.

В случае необоснованного неприбытия представителя Подрядчика по запросу Заказчика либо в случае его отказа от подписания электронного документа о выявленных несоответствиях, действительным считается документ о выявленных несоответствиях, подписанный в электронном виде Заказчиком в одностороннем порядке. Если Подрядчик в установленный срок не устранит несоответствия и/или не заменит некачественную продукцию, поставленную Подрядчиком, то Заказчик вправе самостоятельно заменить продукцию или/и устранить несоответствия собственными и/или привлеченными силами, а Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в указанный им срок.

В случае направления уведомления о Несоответствии Заказчиком, Подрядчик по запросу Заказчика обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Несоответствия и подписание документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если Заказчик не определил иной срок, с момента получения от Заказчика уведомления о Несоответствии, выявленном в продукции и процессах Подрядчика.

В случае если по решению Подрядчика необходимо привлечение к участию в рассмотрении Несоответствия субподрядчика (субпоставщика, соисполнителя), указанный срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями), привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках Договора, условия по управлению Несоответствиями, указанные в пунктах 1.2-1.4 настоящего раздела.

1.5 Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, а также организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, должен организовывать и осуществлять деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в Единую отраслевую информационную систему по управлению качеством (далее – «ЕОС-Качество»), расположенную по адресу eosk.rosatom.com. Настоящее условие применяется исходя из предмета Договора, проекта в котором задействованы Стороны.

1.6 Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями), организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора/Соглашения, условия по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, указанные в пункте 1.5 настоящего раздела.

2. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

Стороны по Договору/Соглашению настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

Стороны по Договору/Соглашению согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают следующие документы, формируемые в ЕОС-Качество, включая, но не ограничиваясь:
- уведомление о несоответствии;
- план коррекции и временных сдерживающих действий;
- акт об устранении несоответствия;
- план корректирующих действий;
- план предупреждающих действий;
- итоговый отчет о несоответствии;
- документы, формируемые по результатам контроля в области качества (включая акт входного контроля).
- иные документы, определенные Договором.

УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по Договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество со следующими ролями, включая, но не ограничиваясь:
Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие;
Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие;
Руководитель контролера.

Для формирования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по Договору/Соглашению) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

Для формирования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (Сторонам по Договору/Соглашению) необходимо:
Заключить договор присоединения с АО «Гринатом» в части оформления подписки на услуги, предоставляемые ПДС в части выпуска сертификата УНЭП, использования сервисов подписания и подтверждения подлинности. Текст договора присоединения доступен по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/dokumentatsiya/dogovor/ 8 ;
Получить сертификат УНЭП в Удостоверяющем центре Госкорпорации «Росатом», используя соответствующий сервис ПДС, использование сертификатов УНЭП сторонних удостоверяющих центров не допускается. Регламент получения сертификата и применения УНЭП доступен по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.
Формирование УНЭП запрашивается в интерфейсе ЕОС-Качество и происходит в интегрированной Платформе доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом».
ПДС по запросу информационной системы ЕОС-Качество формирует отсоединенную УНЭП.

Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

Стороны по Договору/Соглашению, являющиеся участниками процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных порядком по управлению несоответствиями
3.1. В случае нарушения Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, установленных порядком по управлению несоответствиями, а именно:

неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Подрядчиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Заказчику на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% (от цены Договора/продукции/услуги/работ) за каждый день просрочки.

В случае нарушения Заказчиком требований по управлению несоответствиями, установленных порядком по управлению несоответствиями, а именно:

просрочка Заказчиком исполнения требований (условий Договора) по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Подрядчика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Заказчиком Подрядчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; 9

просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Подрядчика вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% (от цены Договора/продукции/услуг/работ) за каждый день просрочки.

3.3. Надлежащим доказательством просрочки Заказчиком рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Подрядчика к ЕОС-Качество и уведомления Подрядчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление Подрядчику уведомления от Заказчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) 10 .

3.4. Надлежащим доказательством просрочки Подрядчиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Подрядчиком с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора/Соглашения (не считая дня заключения Договора/Соглашения) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) 11 .

3.5. Надлежащим доказательством просрочки Подрядчиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Подрядчиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения Договора/Соглашения (исключая день заключения Договора/Соглашения) и/или ненаправление на электронную почту Заказчика ________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) 12 .

3.6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Подрядчиком Заказчику на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Подрядчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Заказчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

3.8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Подрядчика Заказчику на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Подрядчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

3.9. Нарушение Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, перечисленных в настоящем соглашении, считается уклонением Подрядчика от выполнения обязательств по устранению несоответствия, установленных в настоящем Соглашении, и является основанием для претензии Подрядчику в связи с нарушением Подрядчиком Порядка по управлению несоответствиями.

4. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

^ Данный пункт применяется только при условии ввода в постоянную эксплуатацию процесса обмена юридически значимыми электронными документами (ЮЗ ЭДО).

^ В зависимости от вида договора (договор оказания услуг, договор подряда, договор поставки и т.д.) сторона по тексту договора может вместо Подрядчика, читаться как Исполнитель, Поставщик и т.д., а Заказчик может читаться как Покупатель и т.п.

^ Здесь и далее термины уточняются с учетом введенных и используемых по тексту договора.

^ Вариант абзаца включается/применяется в случае, если Подрядчик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Вариант абзаца включается/применяется в случае, если Подрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Абзац включается/применяется в случае, если Подрядчик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Срок рассмотрения уведомления устанавливается Заказчиком в зависимости от характера и сложности несоответствия.

^ Вариант абзаца включается/применяется для организаций Госкорпорации «Росатом».

^ Данный пункт включается/применяется случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом».