Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №316019108

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке

г. Москва

«__»_________________________г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ»,

именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по

концертноадминистративной работе Коженкова Валентина Викторовича

, действующего на основании доверенности от 05.09.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28/25 , с одной

стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,

в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары для нужд ГБОУ ВО МГИМ

им. А.Г. Шнитке (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом

задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью)

(далее – Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 4 к Контракту),

Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2025 года.

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара является доставка товара Поставщиком Заказчику или

Получателю по адресу, указанному в Заявке, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписании Сторонами усиленными

квалифицированными электронными подписями (далее - УКЭП) электронный

структурированный Документ о приемке.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

1

Статья 2. Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов

2.1. Цена единицы товара, работы, услуги составляет ______, __ (_____)рублей, в том

числе НДС ____процентов, _______, __ (_____) рублей.НДС не облагается.

Максимальное значение Цены контракта составляет ___________________, в том

числе НДС ___ рублей.НДС не облагается.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена единицы товара, работы, услуги включает в себя все затраты, издержки и

иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением

настоящего Контракта.

2.5. Цена единицы товара, работы, услуги контракта является твердой, определена на

весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за

исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной

системе.

Источник финансирования:ПФХД 2025 КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

2

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 7 (семи)

календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

4

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3

(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

5

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

6

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

7

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

8

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

10

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

11

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 30.11.2025

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

12

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

13

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

____________________________

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Адреса:

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

- юридический:

МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ

_________________________________;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

- фактический:

МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ»

_________________________________;

Адреса:

Телефон:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОРОД МОСКВА, _______________________, Факс:

УЛИЦА МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО, ____________________;

14

10;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОРОД МОСКВА,

УЛИЦА МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО,

10;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: пусто;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9460;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО //УФК по г. Москве г. Москва ;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы (ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г.

Шнитке, МГИМ им. А.Г. Шнитке, л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть099) ЕКС

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Интернет сайт: http://schnittke-mgim.ru/;

Проректор по

концертноадминистративной работе

___________________ / Коженков В.В. /

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

Характеристики (каждой

строкой)

№ п/п

Наименование товара

1

Полотенца бумажные

для диспансера Luscan

Professional Z 2 слоя

белый 190л 20 пачек в

упаковке

Диспенсерная система: H2

Количество в упаковке: 20.0

Штука

Количество листов в рулоне:

190.0 Штука

Количество слоев: 2

Перфорация: Нет

Размер листа: 22,5x21,5

Миллиметр

Растворяется в воде: Нет

Рисунок: Нет

Система Tork: Н2

Сырье: первичная целлюлоза

Тип полотенец: листовой

Тип сложения полотенца

бумажного: Z

Тиснение: Да

Цвет: Белый

2

Средство чистящее

Гост/ту: Нет

Производитель

ООО АРАКС

ПРОГРЕСС

16

Модель

Единица

измерения

для диспансера Luscan

Professional Z 2 слоя

белый 190л 20 пачек в

упаковке

Упаковка

цитрус

Штука

Цена

за ед.,

руб (в

т.ч.

НДС)

универсального

назначения ПРОГРЕСС

цитрус 5 л

3

4

Отбеливатель

БЕЛИЗНА 1л

Назначение: Универсального

назначения

Объем: 5.0 Литр; кубический

дециметр

Отдушка: цитрус

Схема вложения: 1 Штука

Форма выпуска: Жидкость

Концентрат: Нет

СПЕКТР

Вид упаковки: пластиковая

бутылка

Схема вложения: 15

Тип ткани: хлопчатобумажные,

льняные

Объем/вес: 1000 Грамм

Тип средства: отбеливатель

Назначение: универсальный

Отдушка: нейтральная

Гост/ту: Нет

Содержание активного хлора: 8

Грамм

Для стиральных машин: Нет

Артикул:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Полотенца бумажные в

Ширина рулона бумажных

Luscan Professional

рулонах с центральной

полотенец: 20 Сантиметр

вытяжкой Luscan

Белизна: 86 Процент

Professional Optima 1- Внутренний диаметр втулки: 6.0

слойные 6 рулонов по

Сантиметр

120 метров

Диаметр рулона: 13.0

Сантиметр

Диспенсерная система: M1

17

Штука

Полотенца бумажные в

рулонах с центральной

вытяжкой Luscan

Professional Optima 1слойные 6 рулонов по

120 метров

Упаковка

Длина рулона: 120.0 Метр

Количество единиц продаж в

транспортной упаковке: 1

Штука

Количество слоев: 1

Количество штук в упаковке:

6.0 Штука

Перфорация: Да

Размер лиcта: 20x25 Сантиметр

Тип полотенец: рулонный с

центральной вытяжкой

Тип сложения: в рулоне

Тиснение: Да

Цвет: белый

5

Салфетка

хозяйственная

микрофибра 30х30 см

220 г/кв.м 3 штуки в

упаковке

Материал: микрофибра

Количество в упаковке: 3.0

Штука

Назначение салфетки:

универсальные , для сухой

уборки , для влажной уборки ,

для уборки без чистящих

средств

Габаритный размер: 30x30

Сантиметр

Цвет салфеток: жёлтый,

красный,голубой

YANGZHOU BAIYANGSHAN

ILE CO.,LTD

6

Бумага туалетная

Мягкий знак 1-слойная

белая (72 рулона в

упаковке)

Диаметр втулки: 4.5 Сантиметр ОАО "Сясьский целлюлозноДлина намотки рулона: 51.0

бумажный комбинат"

Метр

Количеств в транспортной

18

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Упаковка

548836

Упаковка

коробке: 1 Упаковка

Количество листов в рулоне:

425 Штука

Количество рулонов в упаковке:

72.0 Штука

Количество слоев: 1.0 Штука

Наличие втулки: Да

Размер листа: 9x11.8 Сантиметр

Цвет: Белый

Ширина рулона: 90.0

Миллиметр

7

Средство для

сантехники

универсальное

Domestos

Концентрат: Нет

Назначение:: универсальное

Объем: 1.5 Литр; кубический

дециметр

Отдушка: цитрусовая

Тип средства:: средство для

сантехники

Форма выпуска:: гель

DOMESTOS

8

Полотно

холстопрошивное

Комус-развитие для

мытья пола 50x0,8 м

Вид материала: Хлопок 100%

Намотка: 50 Метр

Плотность, г/м2: 200.0

Ширина: 80.0 Сантиметр

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КОМУС-РАЗВИТИЕ"

9

Полотенце текстильное

вафельное отбеленное

40 см х 40 м 110 г/кв.м

Вес: 1.68 Килограмм

Длина полотна: 40.0 Метр

Количество единиц продаж в

транспортной упаковке: 10

Рулон

Назначение: Полировка

ООО "ТДЛ Текстиль"

19

Лимонная Свежесть 1.5

л

Штука

для мытья пола 50 м

Рулон

Полотно техническое

вафельное отбеленное

40 см х 40 м 110 г/кв.м

Рулон

поверхностей , обтирочный

материал , для уборки, мытья

полов

Плотность материала: 110

Грамм на квадратный метр

Состав ткани: 100% хлопок

Тип ткани: полотно вафельное

Цвет: Белый

Ширина: 40.0 Сантиметр

10

Мыло хозяйственное

ММК 72%, группа I, без

отдушки, 200 г, без

обертки

Вид упаковки: без обертки

ММК

Наличие ароматической

отдушки: Без отдушки

Разрешено для детских

учреждений: Нет

Содержание жирных кислот: 72

Процент

Тип: хозяйственное мыло

Антибактериальноe: Нет

Вес: 200 Грамм

Марка/группа мыла: группа I

Количество единиц продаж в

транспортной упаковке: 60

Штука

Мыло хозяйственное

Ммк 72% 200 г (без

обертки)

Штука

11

Бумага туалетная Zewa

Just1 4-слойная белая

12,3 метра (8 рулонов в

упаковке)

Диаметр втулки: 4.5 Сантиметр ZEWA

Диаметр рулона : 12.0

Сантиметр

Сырье: первичная целлюлоза

Ароматизатор: Нет

Длина намотки рулона: 12.3

Метр

Бумага туалетная Zewa

Just1 4-слойная белая

12,3 метра (8 рулонов в

упаковке)

Упаковка

20

Количество листов в рулоне: 90

Штука

Количество слоев: 4.0 Штука

Количество рулонов в упаковке:

8.0 Штука

Наличие втулки: Да

Перфорация: Да

Размер листа: 10.7x14.3

Сантиметр

Тиснение: Да

Цвет: Белый

Количество единиц продаж в

транспортной упаковке: 7

Упаковка

12

Мыло туалетное

Меридиан Детское

"Красавчик" с

экстрактом ромашки

100 г

Назначение: для рук ,

банное+для рук и лица

Наличие антибактериального

компонента: Нет

Масса нетто: 100.0 Грамм

Вид: ординарное

Гост/ту: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

Количество в транспортном

коробе: 66 Штука

ООО МЕРИДИАН

13

Мешок мусорный

Концепция быта 30л

10мкм черный 48х60см

рулон 30 шт

Ароматизированные: Нет

Артикул: 21971

Биоразлагаемые: Нет

Высота ведра не более, см: 35

Сантиметр

Количество в упаковке: 30.0

Штука

КОНЦЕПЦИЯ БЫТА

21

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Штука

Мешки для мусора на

30 л

Рулон

Количество рулонов в

транспортной коробке: 50

Штука

Круглое ведро верхний диаметр

не более: 30 Сантиметр

Круглое ведро: объем не более.:

24 Литр; кубический дециметр

Вид материала: Полиэтилен

низкого давления (ПНД)

Наличие ручек/завязок: Нет

Объем: 30.0 Литр; кубический

дециметр

Плотность: 10.0 микрометр

Прямоугольное ведро: объем не

более: 23 Литр; кубический

дециметр

Размер: 48x60 сантиметров

Тип дна: звездочка

Тип упаковки: рулон

Цвет: черный

14

Профессиональная

химия Effect ALFA 104

для очистки

канализационных труб

5л

Вес: 0.0 Килограмм

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

Назначение средства: чистящее ОБЩЕСТВО СТУПИНСКИЙ

средство

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Концентрат: Нет

Обрабатываемая поверхность:

любая

Консистенция: гель

Степень пенности: низкая

Тип профессиональной химии:

щелочные моющие средства

Показатель ph 1% раствора: 11.5

22

Штука

15

Мешок мусорный

Amigo 60л 60x90см

30мкм черный 50шт/рул

Объем: 60.0 Литр; кубический ООО ДВК-ГРУПП

дециметр

Вес: 1450.0 Грамм

Цвет: Черный

Материал : полиэтилен

высокого давления (ПВД)

Страна производства: Россия

Количество в упаковке: 0.0

Штука

Тип упаковки: рулон

Плотность2: 30.0 микрон (мкм)

Длина, см: 90 Сантиметр

Ширина, см: 60 Сантиметр

Наличие ручек/завязок: Нет

Биоразлагаемые: Нет

Ароматизированные: Нет

Количество рулонов в

транспортной коробке: 20

Штука

16

Дезинфицирующие

Антивирусная и антимикробная ООО "Эстейд-Сервисгруп"

салфетки Дезклинер 200

активность: Бактерии штук

Mycobacterium tuberculosi,

Возбудители ВБИ,

Грамотрицательные бактерии,

Грамположительные бактерии,

Кишечные инфекции; Вирусы Аденовирусы, ВИЧ, Гепатит С,

Гепатита А, Гепатита В,

Герпеса, Полиомиелит, Прочие

возбудители ОРВИ; Патогенные

грибы - Дерматофитон,

23

50шт/рул

Упаковка

Дезинфицирующие

салфетки Дезклинер 200

штук

Упаковка

Кандида; Моющие свойства.

Активные вещества в составе:

Дидецилдиметиламмоний

хлорид , Додецилдипропилен

триамин , Изопропиловый

спирт (пропанол-2) , ЧАС ,

Этиловый спирт (Этанол) ,

Вспомогательные компоненты.

Вид тары, упаковки: Банка

Количество в упаковке: 200.0

Штука

Объект обработки:

Анестезиологическое

оборудование, Аппараты

искуственной вентиляции

легких, Датчики

диагностического оборудования

(УЗИ и т.д.), Жесткая мебель,

Игрушки, Кресла

гинекологические,

стоматологические, Кровати,

реанимационные матрацы,

Кувезы, Обувь, Осветительное

оборудование (бактерицидные

лампы и тд), Офисная техника

(телефонные аппараты,

мониторы, компьютерные

клавиатуры и др. ),

Поверхности в помещениях,

Поверхности приборов и

аппаратов, Предметные стекла

для микроскопии, Предметы

24

ухода за больными, Резиновые

и полипропиленовые коврики,

Санитарный транспорт, Столы

реанимационные,

манипуляционные,

пеленальные.

Описание: Готовые к

применению влажные салфетки

на спиртовой основе для

дезинфекции поверхностей.

Разрушают биопленку.

Форма выпуска: Салфетки

17

Мешки для мусора

Luscan на 120 л черные

ПВД 80 мкм в рулоне

10 штук 70x110 см

Высота ведра не более: 90.0

Luscan

Сантиметр

Количество в упаковке: 10.0

Штука

Круглое ведро: верхний

диаметр не более.: 57

Сантиметр

Максимальный размер: 70*110

Сантиметр

Вид материала: Полиэтилен

высокого давления

Объем1: 120 Литр; кубический

дециметр

Плотность: 80.0 микрометр

Тип дна: плоское со швом без

боковых фальцев

Тип упаковки: рулон

Цвет: черный

25

на 120 л черные ПВД 80

мкм в рулоне 10 штук

70x110 см

Рулон

18

Средство для

сантехники Bagi АНТИПЛЕСЕНЬ 500 мл

Назначение средства: против

плесени

Гост/ту: Нет

Обрабатываемая поверхность:

ванная комната

Консистенция: жидкая

Заказчик:

ООО ОПТХИМТРЕЙД ЦЕНТР

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

26

Штука

Техническое_задание_хозтовары - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке.

Общая информация об объекте закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Стандарт товаров

Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

• требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания;
• функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 1 «Перечень объектов закупки»
  к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.
• Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня
  с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
• Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком в одном экземпляре любым способом, обеспечивающим получение информации Поставщиком (посредством факсимильной связи, по электронной почте в соответствии с контактными данными Поставщика) согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта.
• Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара, указанного в заявке. Заявка Заказчиком подается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта.
• Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованным
  с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.
• В соответствии с требованиями Контракта в день поставки Товара, Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:
• сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) Товара, обязательные для данной группы Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.), (при наличии);
• оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика
  и производителя Товара, указанные в разделе 3 настоящего Технического задания (при наличии);
• иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии

с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

• Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений
  и (или) условия хранения которого были нарушены.
• Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.7 настоящего Технического задания.
• Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.
• Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии
  с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству согласно нормативным актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания.
• Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
• Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был
  в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
• Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

Объем и сроки гарантий качества

Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.

Если в период гарантийного срока поставленного товара обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком
их устранения. Гарантийный срок на поставленный товар в таком случае продлевается
на период устранения дефектов.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

Требования к безопасности товаров

Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

• сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если
  в отношении
• данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
• свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
• сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.
• Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
• Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации
  на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении
  в соответствии с требованиями, установленными в разделе 6 настоящего Технического задания.
• В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

Требования к используемым материалам и оборудованию

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар
от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием
и количеством содержащегося в упаковке Товара.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки в соответствии с пунктом
6.1 настоящего Технического задания.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты".

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе".

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".

"ГОСТ 12.4.010-75*. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.02.1975 N 491).

"ГОСТ 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 N 934-ст).

Приказ Росстандарта от 15.10.2013 N 1160-ст «ГОСТ 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний».

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

"ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2019 N 922-ст).

"ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

"Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6).

"Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объектов закупки (Спецификация)

- Посмотреть таблицу с даннымиКраткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки хозяйственных товаров

Согласно договору, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары для нужд учреждения в соответствии с требованиями гражданского законодательства и закона о контрактной системе.

Условия поставки и приемки товара

Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подтверждением приемки УКЭП.

Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов установлены в контракте.

Условия оплаты и налогообложения по контракту

Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия оплаты, включая

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан предоставить документ о приемке в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью в течение 7 рабочих дней, а оплата по контракту производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке и итоговой сумме к оплате.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с указанного лицевого счета.

Условия и сроки поставки товаров

Согласно условиям Контракта, поставка товаров осуществляется в соответствии с Техническим заданием в течение 7 календарных дней с даты заключения Контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и при необходимости могут быть поставлены с улучшенными характеристиками, что должно быть оформлено дополнительным соглашением.

Обязанности Поставщика по доставке и упаковке товара

Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами или с привлечением третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставлять необходимые отчетные документы и сертификаты качества.

Процедура приемки товаров и документов

Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ с подписью УКЭП или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.

В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен указать причины и отклонить электронный документ о приемке.

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.

Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.

Процедура устранения недостатков и приемки товаров

Согласно представленному фрагменту, процедура приемки товаров и услуг включает предоставление разъяснений и информации о недостатках через УАИС «Бюджетный учет», а также возможность подписания электронного документа о приемке с использованием УКЭП после устранения недостатков или в случае

Условия приемки товаров и документирования

Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств.

Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.

Обязанности сторон по контролю и уведомлениям

Согласно условиям контракта, поставщик обязан предоставлять письменные ответы в течение трех рабочих дней, осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.

Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение трех рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта.

Права и обязанности поставщика по контракту

Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.

Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары.

Обязанности Поставщика по Контракту

Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление документов, подтверждающих происхождение товара, представление информации о ходе исполнения контракта и уведомление о изменении своего фактического местонахождения в соответствии с законодательством и условиями контракта.

Условия гарантии и устранения недостатков

Поставщик обязуется обеспечивать качество товара согласно требованиям контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок, в течение которого обязан устранять выявленные недостатки за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках — возмещать расходы на экспертизу и заменять некачественный товар.

Условия гарантии и ответственности за товар

Поставщик обязуется предоставить гарантию на товар и комплектующие изделия, соответствующую требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара.

Ответственность за недостатки товара без гарантии

Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.

Условия штрафов и пени за нарушение контракта

В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.

Условия ответственности и расторжения контракта

Согласно статье 7 Контракта, стороны согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая начисление штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.

Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение в определенных случаях.

Условия расторжения контракта по инициативе заказчика

Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара

Основания для одностороннего расторжения контракта

Фрагмент регулирует основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, при которых допускается расторжение контракта.

Условия расторжения и форс-мажора

Согласно условиям контракта, стороны обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение подчиняется определенным требованиям законодательства.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту.

Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков

Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.

Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.

Условия подачи и рассмотрения претензий

Согласно условиям договора, претензия должна содержать определенные реквизиты и документы, а также требования подлежат денежной оценке; в случае невыполнения обязательств споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы; контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 ноября 2025 года, приемка товаров возможна после окончания срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.

Изменение и дополнение Контракта и его регистрация

Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания сторонами.

Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.

Особые условия электронного взаимодействия Сторон

Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту.

В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания стандартной товарной единицы для оформления приемки товара.

Обязанности Поставщика по использованию АИС

Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота в АИС «Портал поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронную подпись для подписания документов.

Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Условия использования АИС «Портал поставщиков»

Согласно статье 14, заказчиком по контракту является Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г.

Шнитке», с указанием юридического и фактического адресов, контактных данных и реквизитов.

Информация о банковских реквизитах и продукции

Краткая суммаризация: В представленном фрагменте содержатся данные о юридическом лице, включая его реквизиты, а также описание товаров, таких как универсальное средство для уборки с цитрусовой отдушкой, отбеливатель и бумажные полотенца с указанием их характеристик и упаковки.

Спецификация товаров для уборки и гигиены

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены различные товары для уборки и гигиены, включая рулонные полотенца, салфетки из микрофибры, бумагу туалетную и универсальное средство для сантехники Domestos с цитрусовой отдушкой, а также холстопрошивное полотно и текстильные вафельные полотенца.

Характеристики технического вафельного полотна

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров содержатся технические характеристики и описания различных продуктов, включая вафельное полотно, хозяйственное мыло и туалетную бумагу, предназначенные для уборки и личной гигиены.

Спецификация товаров для уборки и химии

СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены характеристики и условия поставки различных товаров, включая моющие средства и упаковочные материалы, такие как мешки для мусора и ведра, а также указаны производители и артикулы продукции.

Характеристики дезинфицирующих салфеток

Суммаризация: ООО "ДВК-ГРУПП" производит дезинфицирующие салфетки "Дезклинер", упакованные в рулоны по 50 штук в рулоне и 20 рулонов в транспортной коробке, предназначенные для уничтожения широкого спектра микроорганизмов и обработки различных объектов, включая медицинское оборудование и бытовые поверхности.

Список товаров для медицинских учреждений

Согласно предоставленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали поставку различных товаров медицинского назначения, включая влажные салфетки для дезинфекции, мешки для мусора, ведро, а также средство для борьбы с плесенью и бумажные полотенца.

Условия поставки бумажных полотенец

ООО "Аракс" поставляет для диспансера Luscan профессиональные бумажные полотенца типа "Professional Z" с двумя слоями, белого цвета, без рисунка и перфорации, размером листа 22,5x21,5 мм, упакованные в рулоны по 190 штук в каждом, с количеством рулонов в упаковке 20, упаковок в партии 2, с тиснением и изготовленные из первичной целлюлозы.