Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №299626250

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка хозяйственных товаров

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 1571», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя

директора Ванацкой Ирины Евгеньевны , действующего на основании Доверенности

№ 07 от «01» декабря 2024 г. , с одной стороны, и ____________________________,

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на

основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской

Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного

законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов

Котировочной сессии № ______________________ , заключили настоящий

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт ) о

нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее- товар(ы)) в порядке

и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту,

являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и

Спецификации (Приложение № 3 к Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и

оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке, а

также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

1

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

_______

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими

Сторонами Акта приемки-передачи товара (партии товаров) (Приложение № 2 к

настоящему Договору ) (далее - Акт приемки-передачи товара), с приложением

документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи)

рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара (партии

товаров).

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с

условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);

итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 13 Контракта.

Статья 3 Сроки и условия поставки

2

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 5 (пяти)

календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

3

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет Акт приемки-передачи товара (партии товара).

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 15

(пятнадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку

поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет

соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем

Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный

Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о

предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих

услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их

устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик

обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить

указанные недостатки за свой счет.

4.11 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для

принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Контракта.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), с учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

4

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе

поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков .

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком Акта приемки-передачи товара по настоящему Контракту, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7 Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

6

Контракту).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

7

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

8

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

9

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8 Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

10

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 13 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств по

Контракту

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 13 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

12

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 3 к Контракту - Спецификация.

Статья 13 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города ____________________________

Адреса:

Москвы «Школа № 1571»

- юридический:

Адреса:

_________________________________;

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

- фактический:

Фомичевой, д. 1, корп. 1;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛИЦА _________________________________;

ФОМИЧЁВОЙ, Дом (Корпус/строение) 1, Телефон:

_______________________, Факс:

1;

____________________;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________________

Адрес электронной почты:

__;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН: ___________________;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4;

КПП: ___________________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН: ____________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2776;

л/с: ____________________________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с: ______________________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по Наименование банка:

_____________________________;

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва ;

Получатель:Департамент Финансов города Получатель:_____________;

Интернет сайт:

Москвы (л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть205 ГБОУ Школа № 1571) ___________________________________;

Интернет сайт: https://lyc1571sz.mskobr.ru;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

Ванацкая И.Е.

подписание Контракта)

(ФИО лица, уполномоченного на

М.П.

подписание Контракта)

13

М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара/АКТ об исполнении обязательств

Дата подписания Акта Заказчиком Дата составления и подписания Акта Поставщиком

«__»__________20___г., Москва

«__»__________20___г., Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 1571», (указать наименование заказчика) именуемый (-ое) в дальнейшем

«Заказчик», в лице _______________ (должность, ФИО), действующего на основании

_______________ , с одной стороны, и ____________________________, именуемый

(-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ (должность, ФИО),

действующего на основании _____________________ , с другой стороны, совместно

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт

о нижеследующем:

1 .

В

с о о т в е т с т в и и

с

К о н т р а к т о м

№ ____________________ от ______________________________ (далее - Контракт )

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих

услуг), а именно: Поставка хозяйственных товаров

2. Контрактом предусмотрена поставка:

Цена за

Сумма

ед. (руб.),

Наименование

(в руб.), в С т р а н а

в т.ч.

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

т.ч. НДС происхождения Качество

НДС

позиции

(при

товара

(при

наличии)

наличии)

14

3. Фактически поставлено по Контракту:

Цена за

Сумма

ед.

(в руб.),

Наименование

(руб.),

Страна

в т.ч.

товарной

Ед.изм. Количество в т.ч.

происхождения Качество

НДС

позиции

НДС

товара

(при

(при

наличии)

наличии)

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Контрактом

):_____________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе

товара:_________________________________.

поставленного

6. Срок поставки по Контракту _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Контракту поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,

__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством

Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Контракту поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС

(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания

освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса Российской Федерации).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с

действующим на момент заключения Контракта законодательством Российской

Федерации) - __________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

Российской Федерации)- __________ руб.

8. Дополнительные сведения:

15

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

**Председатель приемочной комиссии ______________________________ / ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

*В случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в соответствии с

требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

16

Приложение № 3 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

Наименование товара

1

Крем-мыло жидкое

для детей "Ушастый

нянь" с оливковым

маслом и экстрактом

алоэ вера, 300мл

2

Перчатки одноразовые

Benovy нитрил н/с,

н/о, р-р M (100

пар/уп), голубые

Характеристики (каждой

строкой)

Страна производитель:

Россия

Вид упаковки: флакон с

дозатором

Количество в транспортном

коробе: 24 Штука

Отдушка : алоэ вера

Гост/ту: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

Производитель

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА"

Цвет: Голубой

ООО МАЙЛДМЕД

Тип: смотровые

Форма: неанатомическая

Материал внешнего

покрытия: нитрил

Страна производства:

Малайзия

Количество в упаковке: 200.0

Пара (2 шт.)

Количество упаковок в

транспортной коробке: 10

Упаковка

Вид упаковки: картонная

коробка

17

Модель

Количество

Единица

измерения

300мл

12.0

Штука

20.0

Упаковка

Длина перчатки: 240.0

Миллиметр

Размер: 0.0

Тип рабочей поверхности:

текстурированные

Опудренные: Нет

Стерильность: Нет

Толщина ладони: 0.07

Миллиметр

Содержание пудры: 0 Грамм

Вес: 0.0058 Килограмм

Толщина пальцев: 0.09

Миллиметр

3

Мешки для мусора

"Мешки" 60 л 20 шт

черный

Вид материала: ПСД

Группа прочности:

Обыкновенная

Длина: 700.0 Миллиметр

Количество в рулоне: 20.0

Штука

Назначение: Мусорный

Наличие ручек: Нет

Объем мешка для мусора:

60.0 Литр; кубический

дециметр

Признак биоразлагаемости:

Нет

Толщина, мкм: 40.0

Форма прозводства: Рулон

Цвет: Черный

Ширина: 600.0 Миллиметр

ООО "Мешки"

18

60 литров*20шт

100.0

Рулон

4

Полотенце вафельное

0,5х50м в рулоне

5

Перчатки одноразовые

Benovy нитрил н/с,

н/о, р-р L (100

пар/уп), голубые

Вес: 2.41 Килограмм

Вид материала: Вафельный

Вид технической ткани:

полотенце

Длина полотна: 50.0 Метр

Плотность ткани, г/кв.м:

110.0

Состав ткани: хлопок 100

Процент

Цвет материала: Белый

Ширина: 50.0 Сантиметр

Общество с ограниченной

ответственностью «Союз

Текстильных Компаний»

Цвет: Голубой

ООО МАЙЛДМЕД

Тип: смотровые

Форма: неанатомическая

Материал внешнего

покрытия: нитрил

Страна производства:

Малайзия

Количество в упаковке: 200.0

Пара (2 шт.)

Количество упаковок в

транспортной коробке: 10

Упаковка

Вид упаковки: картонная

коробка

Длина перчатки: 240.0

Миллиметр

Размер: 0.0

Тип рабочей поверхности:

текстурированные

Опудренные: Нет

19

0,5х50м в рулоне

2.0

Штука

12.0

Упаковка

Стерильность: Нет

Толщина ладони: 0.07

Миллиметр

Содержание пудры: 0 Грамм

Вес: 0.0066 Килограмм

Толщина пальцев: 0.09

Миллиметр

6

Средство для мытья

пола LUSCAN

Economy 1л

7

Перчатки латексные

хозяйственные с

хлопковым

напылением, размер L

Дезинфекция: Нет

Luscan

Для поломоечных машин:

Нет

Количество упаковок в

транспортной коробке: 17.0

Штука

Средство

концентрированное: Нет

Обрабатываемая

поверхность: все типы полов

Объем: 1000.0 Литр;

кубический дециметр

Отдушка: свежесть

Разрешено для детских

учреждений: Нет

Вид материала: Латекс

Для одноразового

использования: Нет

Особенности:

Водонепроницаемость,

хлопковое напыление,

повышенная эластичность

Размер: L

Libry

20

Средство для

мытья пола

Luscan Economy

Лимон

40.0

Штука

П-2

20.0

Пара (2 шт.)

Тип рабочей поверхности:

Текстурированные

Цвет: Желтый

8

Мешки для мусора

МЕШКОFF Особо

прочные 30 л 30 шт в

рулоне ПНД

9

Перчатки

хозяйственные

латексные р-р М с

хлопковым

напылением

ЭКОНОМ

Вид материала: Полиэтилeн

Длина: 600.0 Миллиметр

Категория полиэтилена:

Низкого давления

Количество в рулоне: 30.0

Штука

Назначение: Мусорный

Объем: 30.0 Литр;

кубический дециметр

Толщина материала, мкм:

11.0

Цвет: Черный

Ширина: 500.0 Миллиметр

ООО "Кронекс"

Длина перчатки: 304.0

Z.Z.R.P.P.Co., Ltd

Миллиметр

Количество в транспортной

коробке: 240 Штука

Количество пар в упаковке: 1

Штука

Коллекция: Нет

Материал основы: латекс

Размер: М

Тип манжеты: закатанный

край

Толщина: 0.3 Миллиметр

Цвет: желтый

21

Мешки для

мусора

МЕШКОFF

Особо прочные

30 л 30 шт в

рулоне ПНД

100.0

Штука

с хлопковым

напылением

ЭКОНОМ

80.0

Пара (2 шт.)

10

Стакан одноразовый

200 мл

11

Средство для

прочистки

канализационных

труб, КРОТ

12

Полотенца бумажные

Luscan 2-слойные

белые 2 рулона по 12,5

метров

Вес: 2.0 Грамм

Материал: полипропилен

Объем: 200.0 Кубический

сантиметр; миллилитр

Страна производства:

РОССИЯ

Цвет: Прозрачный

ООО «УПАКС-ЮНИТИ»

Вес: 1230 Грамм

КРОТ

Материал труб:

универсальный

Срок годности, со дня

изготовления в невскрытой

упаковке производителя.: 2

Год

Упаковка: флакон

Форма выпуска: жидкость

Эффект от использования:

уничтожает микробов,

устраняет засоры

Эффективен в холодной воде:

Да

Объем: 1.0 Литр; кубический

дециметр

Ширина рулона бумажных

полотенец: 22 Сантиметр

Диаметр втулки: 45.0

Миллиметр

Диаметр рулона: 10.7

Сантиметр

Длина рулона: 12.5 Метр

Luscan

22

02пп

6000.0

Штука

1л

40.0

Штука

317393

12.0

Упаковка

Количество в коробе: 12

Упаковка

Количество листов в рулоне:

50.0 Штука

Количество слоев: 2

Перфорация: Да

Плотность, г/м2: 39.0

Размер лиcта: 22х25

Сантиметр

Рисунок: Нет

Рулонов в упаковке: 2 Штука

Сырье: первичная целлюлоза

Тип сложения полотенца

бумажного: Рулонные

Тиснение: Да

Форма выпуска: Рулон

Цвет: Белый

13

Средство чистящее

порошок «Пемолюкс»

480гр

Заказчик:

Вес: 480.0 Килограмм

Назначение: Для удаления

застарелого жира, Для

стеклокерамики, Для

металлических поверхностей,

Для эмалированных

поверхностей.

С содой: Да

Тип: Порошок

Вид: Универсальное

чистящее средство

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ХЕНКЕЛЬ РУС

Поставщик:

23

ПЕМОЛЮКС

Средство

чистящее,

порошок, 480 г

40.0

Штука

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

24

ТХ_химия_на_лето_2

Приложение № 1

к Контракту № ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка хозяйственных товаров

Общая информация об объекте закупки

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров

Приложения к техническому заданию:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Разнарядка

Приложение № 3 –Декларация

1. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

1.1 Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, иметь сертификаты, соответствовать стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2 Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.

1.3 Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.

1.4 При приемке проверяются объемы и номенклатура продукции. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и оказываемых услуг для каждой позиции, вида, номенклатуры или ассортимента в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Техническому заданию).

2. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

2.1 Доставка товара, а также погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, уборка мусора, сборка и монтаж оборудования выполняются силами поставщика, Товар считается переданным Заказчику с момента доставки до указанного Заказчиком места хранения и подписания УПД.

3.Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

3.1. Поставщик обязан выполнить следующие сопутствующие работы (услуги):

3.1.1. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.

3.1.2. Погрузо-разгрузочные работы, в том числе по месту доставки (включая подъем Товара на необходимый этаж).

3.1.3. Уборка и вывоз упаковки производится силами Поставщика сразу поставки Товара по требованию Заказчика.

3.2. В стоимость поставляемого Товара включены все расходы на сопутствующие работы и услуги, в том числе сборка и монтаж оборудования.

3.3. Комплектация и доставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, контракта и в сроки, установленные в Техническом задании, либо Заказчик забирает товар самостоятельно.

3.4. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Товар, все его компоненты должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

3.6. Товар должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность товара от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации.

3.7. Товар должен сопровождаться инструкцией по использованию.

Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

4. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

4.1. Весь Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или отметкой соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара на товары подлежащее обязательной сертификации, согласно действующего законодательства РФ.

4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.4. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим Товарам законодательством Российской Федерации

4.6 Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7 Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

5.1. Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Требования к отгрузке и доставке товара:

6.1 Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

6.2 Упаковка (тара) товара должна иметь все признаки оригинальности, установленные производителями, отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной Контрактом, то товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

6.3 При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счёт.

6.4 Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должен исключать возможность механических повреждений товара.

6.5 Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки по адресам, указанным Заказчиком в Разнарядке (Приложение № 2 к Техническому заданию). Доставка товара осуществляется за счет Поставщика до этажа и указанного помещения в срок, установленный настоящим Техническим заданием.

6.6 Приемка товара осуществляется представителями Заказчика с проверкой количества, ассортимента, целостности предусмотренных товарных знаков, маркировок, стикеров, соответствия идентификационных номеров на товаре и упаковке, отсутствия повреждений на товаре и упаковке, а также по желанию Заказчика Соответствие поставленного товара подтверждается подписанием Заказчиком акта о приемке и проверке работоспособности товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

6.7 Корпус и элементы товара не должны иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов, дефектов окраски и следов вскрытия. В случае обнаружения некачественного товара (выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему предназначению), последний должен быть заменен Поставщиком на товар, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании.

В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия поставленного товара, Поставщик обязан все отмеченные недостатки исправить за свой счет в течение двух дней после получения от Заказчика уведомления об отказе от принятия товара.

Заказчик оставляет за собой право проводить проверку товара в авторизированных сервисных центрах производителя или в организациях, официально уполномоченных для проведения независимой экспертизы, на предмет выявления возможной поставки некачественного товара.

7. Гарантийные требования:

7.1 Во время гарантийного срока товара в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющего использовать товар по своему предназначению, последний должен быть заменен Поставщиком на аналогичный товар

7.2 На поставляемый товар должны быть предоставлены гарантия производителя либо гарантия Поставщика. Гарантийный срок, установленный производителем либо Поставщиком на поставляемый товар, должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее гарантийного срока фирмы-производителя. На поставляемый товар Поставщик вместе со своей гарантией обязан предоставить гарантию Производителя данного товара. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с поставкой товара. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие гарантию Производителя на поставляемый товар, включая сроки и условия данной гарантии.

7.3 В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт (замену) поставленного товара, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в установленный Сторонами срок. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок, Заказчику предоставляется функционально аналогичный товар на время ремонта товара.

7.4 Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки товара в пределах города Москвы в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления заявки.

8.Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

8.1. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

8.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, обязательные для данного вида товара.

8.3 Все товары должны соответствовать стандартам и техническим условиям для данного вида товаров.

9. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:

9.1 Срок поставки Товара – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

10.Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

10.1 Отгрузка товара со склада Поставщика должна осуществляться силами и за счет Поставщика в указанные Заказчиком адреса и сроки. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в рабочие дни с 9:00 до 17:00 ч. по московскому времени.

10.2 Поставщик своими силами и за свой счет осуществить доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. подъем на этаж), уборку и вывоз упаковочного материала.

10.3 В цену поставляемого товара должны быть включены налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также расходы по комплектации, упаковке, накладные и транспортные расходы.

10.4 Сдача и приёмки товара определяется порядком, установленным контрактом на поставку.

Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по адресу Заказчика считается дата подписания Заказчиком УПД.

10.5. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в соответствии с Контрактом и настоящим техническим заданием.

10.6 Оплата производится Заказчиком на условиях полностью 100% поставленного Товара по безналичному расчёту путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании подписанного УПД. Выплата аванса не предусмотрена.

10.7 Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика. При этом недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников торгов: Согласно требований Технического задания, Контракта, Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Описание:

1. Крем-мыло жидкое для детей "Ушастый нянь" с оливковым маслом и экстрактом алоэ вера, 300мл

2. Перчатки одноразовые Benovy нитрил н/с, н/о, р-р M (100 пар/уп), голубые

3. Мешки для мусора "Мешки" 60 л 20 шт черный

4. Полотенце вафельное 0,5х50м в рулоне

5. Перчатки одноразовые Benovy нитрил н/с, н/о, р-р L (100 пар/уп), голубые

6. Средство для мытья пола LUSCAN Economy 1л

7. Перчатки латексные хозяйственные с хлопковым напылением, размер L

8. Мешки для мусора МЕШКОFF Особо прочные 30 л 30 шт в рулоне ПНД

9. Перчатки хозяйственные латексные р-р М с хлопковым напылением ЭКОНОМ

10. Стакан одноразовый 200 мл

11. Средство для прочистки канализационных труб, КРОТ

12. Полотенца бумажные Luscan 2-слойные белые 2 рулона по 12,5 метров

13. Чистящее средство ПЕМОЛЮКС Сода 7 Лимон, порошок 480 г

Приложение № 1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Техническому заданию

Разнарядка

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Техническому заданию

Декларация

Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие ООО или ИП соответствует требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, становленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации