Тендер - ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ №268226761

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_31_поз

Приложение № 1

к Контракту № МТК-___-КС-2024
от ______» ________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходных материалов для субботника в ГБПОУ МТК.

Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для субботника в ГБПОУ МТК.

Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

3. Срок выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с даты заключения.

4. Адрес поставки: в соответствии с спецификацией.

5. Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

Изделия должны быть изготовлены в соответствии со стандартами качества и техническими регламентами, должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

Изделия не должны иметь дефектов.

В случае обнаружения некачественных изделий (выявления их несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему предназначению), последний должен быть заменен Подрядчиком на изделия, соответствующие требованиям, изложенными в Техническом задании.

Подрядчик обязуется заменить некачественные изделия, признанные таковым в установленном порядке и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления, полученного от Заказчика.

Изделия должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, который не были восстановлены, не были восстановлены потребительские свойства), иметь сертификаты, соответствовать стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изделия по качеству и комплектности должны соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик. При приемке проверяются объемы и номенклатура

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

6.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

6.2. Поставляемый товар должен соответствовать нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию.

6.3. Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.

6.4. Срок действия гарантии поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя товара.

6.5. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, а также предотвращающей порчу, загрязнение, механические повреждения, и защиту от сырости.

6.6. На упаковках каждой единицы товара должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название товара; название организации - производителя; номер серии и дата изготовления.

6.7. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации при приёмке товара и в случае обнаружения дефектов в процессе его эксплуатации в гарантийный период.

6.8. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.)

6.9. Поставщик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе поставки товара Поставщик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество товара, в согласованные сроки.

6.10. В случае выявления более одной единицы Товара, не соответствующей требованиям настоящего Технического задания, Заказчик вправе принять решение о возврате всей партии Товара или только несоответствующего Товара.

7.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

7.1. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормами и правилами для данных видов товара.

7.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

7.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

7.4. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

7.5. Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)».

7.6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

7.7. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

7.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

7.9. Приказ Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ISO 21067:2007).

7.10. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)»

7.11. Федеральный Закон РФ от 07.02.1992г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»;

7.12. Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

7.13. ПП РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

7.14. Иными нормативными актами, устанавливающими требования к качеству такого вида товаров, в соответствии с условиями Технического задания. В случае если какие-либо указанные нормативно-правовые акты утратили силу, необходимо руководствоваться действующими.
8. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта: в течение 5 рабочих дней с даты заключения. Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв рабочие дни.

9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

9.1. За день до отгрузки по телефону предупредить представителя Заказчика об отгрузке и доставке товара в адрес Заказчика. Заказчик имеет право отказать в приемке, если поставщик не оповестил его за сутки. Мусор и прочий материал вывозит поставщик за свой счет.

9.2. Аванс не предусмотрен.

9.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.

9.4 Доставка до места разгрузки по согласованию с заказчиком. Силами поставщика.

9.5 Вывоз мусора за поставщиком.

9.6 Приемка товара осуществляется исключительно после заявки поставщика (за сутки) о прибытии. При отсутствии заявки Заказчик имеет право не принимать товар.

10. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

Контактные данные ответственных на площадках (согласование товара):

1.Дербеневская набережная дом 3- Бакыт ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Автозаводская дом 23 корпус 11 – Татьяна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3. Вавилова дом 5 корпус 2- Михаил ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4. Академика Бочвара, Паршина – Алексей ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

11. Прочее:

11.1. Товар должен строго соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Отклонения от размеров и технических требований, указанных в Техническом задании, и цветов, выбранных представителем Заказчика, по согласованию с представителем Заказчика. Все макеты должны быть согласованы с представителем Заказчика.

11.2. Поставка выполняется в условиях контрольно-пропускного режима, который устанавливается в целях обеспечения безопасности исключения несанкционированного проникновение посторонних граждан транспортных средств и проноса посторонних предметов на территорию и в здания учреждения.

11.3. На момент поставки товара Поставщик предоставляет Заказчику список водителей и транспортных средств для оформления допуска на территорию Заказчика.

11.4. Поставщик в день поставки товара предоставляет подтверждающие документы (Предоставляется Поставщиком в произвольной форме, заверенное должным образом, либо информационное письмо из ИФНС (форма № 26.2-7), либо копию уведомления (заявления) о переходе на УСН с отметкой инспекции).

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка расходных материалов для субботника в ГБПОУ МТК.

г. Москва

_______

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города

Москвы «Московский технологический колледж», именуемый(ое) в дальнейшем

«Заказчик», в лице _________, действующего на основании _________, с одной

стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,

в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________

, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного

учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить расходных материалов для субботника в ГБПОУ

МТК

(далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

(Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Контракту), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2022 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

1

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке (Приложение № 2 к настоящему Контракту )

(далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания

Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

2

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 5 (пяти) рабочих

дней с даты заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

3

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием, либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

4

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

6

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

8

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

9

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле

настоящего Контракта , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что

позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной

сессии .

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

10

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

11

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами по 20.06.2024 г.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

12

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Форма Документа о приемке;

Приложение № 3 к Контракту - Спецификация.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

13

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 В случае сбоя в работе АИС «Портал поставщиков или УАИС «Бюджетный

учет», не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при

исполнении Контракта в течение более чем 240 минут, Стороны осуществляют

оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки,

предусмотренные Контрактом.

13.6 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

профессиональное образовательное

учреждение города Москвы «Московский

технологический колледж»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

Дербеневская набережная, дом 3;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, НАБ.

ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Дом (Корпус/строение)

Д. 3;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1006,

Факс: пусто;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3966;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

14

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ____;

Получатель:____________;

Интернет сайт: http://mtk.mskobr.ru/;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

__________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

Форма Документа о приемке

Универсальный передаточный документ

Идентификатор электронного документа

Счет-фактура №

____

Документ о

Исправление №

____

приемке

Статус:1

1 – счетфактура и

передаточный

документ (акт)

2–

передаточный

документ (акт)

От ______ (1)

От______(1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции

постановления Правительства Российской Федерации от 02

апреля 2021 г. № 534)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

____________________________

_________________________________

___________________ / ___________________

_______

Грузополучатель и его адрес:

_______

(4)

от _______

(5)

от _______

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский

технологический колледж»

115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 3

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Российский рубль, 643

(5а)

К платежно-расчетному документу

№

Документ об отгрузке № п/п

Покупатель:

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного

контракта, договора (соглашения)

________________

(при наличии):

Наимен

ование

товара

Единица

(описан

измерения

ие

Код

Цена

выполн

товаров № енных Код вида

Количество

(тариф) за

/работ, п/п работ, товара

(объем)

единицу

условн

услуг

измерения

оказанн

ое

ых

обознач

код

услуг),

ение

имущес

(национ

твенног

альное)

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

Стоимо

сть

В

товаров

том На

(работ,

чис лог

услуг),

ле ова

имущес

сум я

твенны

ма ста

х прав

акц вка

без

иза

налога всего

16

Регистра

ционный

Страна

номер

Стоимость происхождения

декларац

Сумма товаров

товара

ии на

налога, (работ,

товары

предъяв услуг),

или

ляемая имуществен

регистра

покупат ных прав с

ционный

Циф

елю

налогом номер

рово Краткое

всего

й

наименование партии

товара,

код

подлежа

Количественная

единица измерения

товара,

используемая в

целях

осуществления

прослеживаемости

код

Количест

во

Стр

товара, ана

подлежа реги

щего

стра

прослежи ции

ваемости, про

в

изво

усло количест

дите

вное венной

ля

обоз единице

това

наче измерени

ра

ние я товара

щего

прослежи

ваемости

о права

А

1 1а

1

использу

емой в

целях

осуществ

ления

прослежи

ваемости

12а 13

14

1б

2

2а

3

4

5

Всего к оплате (9)

Документ составлен

на___ листах

6

7

8

9

10

10а

11

12

Х

Особенности:

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.

- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.

Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством

Российской Федерации) - __________ руб.___коп.

Руководитель организации или

Главный бухгалтер или иное

иное уполномоченное лицо

уполномоченное лицо

подпись

(ФИО)

подпись

(ФИО)

Индивидуальный

предприниматель

Основание передачи

(сдачи)/получения

(приемки)

подпись

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя)

(ФИО)

Контракт № ____________________ от ______________________________

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на

грузе

транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

(подпись)

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

(ФИО)

(должность)

«__»__________________20__г

(подпись)

Дата получения (приемки)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

претензии со стороны заказчика отсутствуют

17

(ФИО)

«__»__________________20__

г

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые

приложения и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

___________________ / ___________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)

ИНН/КПП)

м.п.

м.п.

Приложение к универсальному передаточному документу

от ______________________________

по Контракту (Договору) № ____________________

Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах

Наименование товара (описание

Характеристик Характер

№

Наименование позиции Наименование

Характеристики позиции

выполненных работ, оказанных услуг),

Наименование позиции КТРУ

и позиции

истики

п/п

СПГЗ

СТЕ

КТРУ

имущественного права

СПГЗ

СТЕ

1

18

Наименование товара

Пила сабельная

CHAMPION HT726R 750

Вт

Дрель-шуруповерт

аккумуляторная Makita

DF347DWE 2 АКБ

№ п/п

1

2

Производитель

19

Количество аккумуляторов Makita Corporation

в комплекте: 2.0 Штука

Мaксимальный крутящий

момент: 30 Ньютон-метр

Диаметр сверления

(металл): 25.0 Миллиметр

Вес: 1770.0 Грамм

Диаметр патрона: 13.0

Миллиметр

Вес: 5600 Грамм

CHAMPION

Мощность: 750 Ватт

Длина шины: 72

Миллиметр

Количество звеньев: 2

Штука

Максимальные обороты

коленчатого вала: 7500

Минута

Работа одной рукой: Да

Регулировка оборотов: Да

Тип двигателя: Бензин 4

такта

Характеристики (каждой

строкой)

Спецификация

DF347DWE

HT726R 750 Вт

Модель

2.0

1.0

Количество

Штука

Штука

Единица

измерения

от ______________________________

____________________

Приложение № 3 к Контракту

Количество скоростей: 2

Комплектация: бита,

зарядное устройство,

аккумулятор Li-Ion 1.5Ач

(2 шт.), ограничитель

глубины сверления,

чемодан

Тип патрона:

Быстрозажимной

Ёмкость аккумулятора: 1.5

Ампер-час (3,6 кКл)

3

Перфоратор сетевой

Makita HR2470FT (2.7

Дж)

В комплекте:

Makita Corporation

быстрозажимной патрон,

кейс

Возможности: реверс,

предохранительная муфта,

фиксация шпинделя

Гарантийный срок: 1.0 год

(г.)

Длина сетевого кабеля: 4.0

метр (м)

Количество скоростей

работы: 1 Штука

Комплектация: боковая

рукоятка, ограничитель

глубины сверления,

быстрозажимной патрон,

кейс

Макс. диаметр сверления

(бетон): 24 миллиметр (мм)

Макс. диаметр сверления

20

HR2470FT (2.7 Дж)

1.0

Штука

(дерево): 32 миллиметр

(мм)

Макс. диаметр сверления

(металл): 13 миллиметр

(мм)

Макс. диаметр сверления

Алмазное сверло коронка

(сухого типа): 65

Миллиметр

Макс. частота ударов: 4500

ударов в минуту (уд/мин)

Макс. число оборотов

холостого хода: 1100

оборотов в минуту

(об/мин)

Питание: от сети

Потребляемая мощность:

780 ватт (вт)

Режим работы: сверление,

долбление, сверление с

долблением

Тип патрона: SDS-Plus

Шуруповерт: Да

4

Бумага наждачная

шлифовальная в рулоне

М40 (Р400), 775мм

Вид материала/изделия: БАЗ

Электрокорунд

Зернистость

шлифовальной шкурки:

400 микрометр

Назначение: Финишное

шлифование шпатлеваных

поверхностей, древесины

ШЛИФОВАЛЬНАЯ

ШКУРКА М40(Р400)

21

1.0

Метр

твердых пород, металла

Вид основы: тканевая

Ширина: 775.0 Миллиметр

5

Шкурка шлифовальная в

листах на тканевой основе

водостойкая (10 шт;

230х280; Р100)

Водостойкость: да

Габариты: 230х280

Миллиметр

Количество в упаковке:

10.0 Штука

Крепление: зажим

Вид основы: ткань

Тип: Р100

tundra

Шкурка шлифовальная в

листах на тканевой основе

водостойкая (10 шт;

230х280; Р100)

5.0

Набор

6

БИБЕР Кисть флейцевая

"Стандарт" 2,5 натур.

щетина дер. рукоятка 63

мм

Вес: 60 Грамм

Материал щетины:

натуральная

Тип изделия: Кисть

Ширина: 63 Миллиметр

Материал рукоятки:

Дерево

БИБЕР

31125

15.0

Штука

7

Кисть флейцевая БИБЕР

31136 натуральная

щетина, деревянная

рукоятка "Суприм" 75мм

(12/240)

Кисть флейцевая БИБЕР

31136 натур. щетина дер.

рукоятка "Суприм" 75мм

(12/240)

15.0

Штука

8

Кисть флейцевая Biber

31205 Суприм Аква 75 мм

Кисть флейцевая Biber

31205 Суприм

15.0

Штука

Вес: 0.09 Килограмм

БИБЕР

Материал рукоятки:

Дерево

Размеры: 75 Миллиметр

Тип кисти: Флейцевая

Тип щетины: Натуральная

Вес: 0.1 Килограмм

Деревянная ручка: Да

Материал щетины:

Натуральная

BIBER

22

Ширина: 75 Миллиметр

Производитель: BIBER

9

Кисть круглая 50 мм

натуральная щетина

Материал бандажа:

888

Пластмасса

Материал ручки: Дерево

Толщина: 50.0 Миллиметр

Щетина: Натуральная

10

Кисть радиаторная 25мм

Длина: 25 Миллиметр

ИП Алексеев Даниил

Длина щетины: 5

Денисович

Миллиметр

Материал бандажа: металл

Материал рукоятки:

древесина

Щетина: натуральная

11

Кисть флейцевая натур.

щетина дер. рукоятка

Стандарт 100мм

Деревянная ручка: Да

Материал бандажа: Сталь

Материал щетины:

Натуральная

Размер: 100 Миллиметр

12

Мини-валик (велюр,

100мм, ворс 4мм)

13

Мини-валик для

MATRIX

Высота ворса: 4

БИБЕР

Миллиметр

Длина: 100 Миллиметр

Количество в упаковке: 2

Штука

Материал шубки: велюр

Типоразмер: мини-валики

Бесшовная структура

ООО "ПП АКОР"

23

Кисть круглая 50 мм

натуральная щетина

10.0

Штука

Обычная

10.0

Штука

Флейцевая

10.0

Штука

31581

15.0

Упаковка

Для фасадных работ

10.0

Штука

фасадных работ

14

Валик полиамид ворс

8мм, ручка 6мм,

d=30/100мм

шубки: Да

В сборе: Да

Высота ворса: 18

Миллиметр

Диаметр бюгеля: 6

Миллиметр

Диаметр ролика: 15

Миллиметр

Длина валика: 150

Миллиметр

Длина валика с ручкой:

300 Миллиметр

Материал рукояти:

Пластик

Материал шубки:

Полиакрил

Бюгель: 6 Миллиметр

STAYER MASTER

Вес: 0.12 Килограмм

Высота ворса: 8

Миллиметр

Диаметр: 30 Миллиметр

Материал валика: 100

полиамид Процент

Материал ручки: пластик

Назначение: Для малярных

и штукатурных работ

Страна производства:

Китай

Тип изделия: валик

Ширина: 100 Миллиметр

24

Валик полиамид ворс 8мм,

ручка 6мм, d=30/100мм

10.0

Штука

15

Валик "Микрофибра", 250

мм, ворс 12 мм, D 48 мм,

D ручки 8 мм, полиэстер

Matrix 80773

Высота ворса: 12

Миллиметр

Диаметр ручки: 8

Миллиметр

Длина: 250.0 Миллиметр

Комплектация: валик с

ручкой

Материал щетины:

полипропилен

Производитель: MATRIX

Материал ручки: пластик

MATRIX

16

Малярный валик (250 мм)

(ворс 12 мм)

микроволокно в сборе

Длина валика: 250

Remocolor

Миллиметр

Длина ворса: 12

Миллиметр

Материал щетины:

микроволокно

Наличие бюгеля: Да

Производитель: Remocolor

17

Ванночка для краски

Длина: 350 Миллиметр

Материал: пластмасса

Страна происхождения:

Россия

Ширина: 330 Миллиметр

ООО "ПОИСК РИФ"

18

Валик малярный в сборе

универсальный 100 мм

Длина: 100 Миллиметр

Валик в сборе: Да

Материал ручки: пластик

пластик

Материал волокна:

Master Color

25

микрофибра 250 мм, ворс

12 мм, d 48 мм, d ручки 8

мм MATRIX

10.0

Штука

валик в сборе

10.0

Штука

330/350 мм

6.0

Штука

универсальный 10 см

10.0

Штука

микрофибра микрофибра

19

Ванночка для краски

290х150мм

20

Рулетка BT8M

21

Рулетка GEOBOX РК2-50

22

Степлер пневматический

matrix57420

Вес: 0.11 Килограмм

Глубина: 50 Миллиметр

Длина: 290 Миллиметр

Материал: Пластик

Тип изделия: Кювет для

краски

Ширина: 150 Миллиметр

Объем: 0.15 Литр;

кубический дециметр

ООО "СИБИРСКИЕ

ТЕХНОЛОГИИ"

Габаритные размеры:

FISCO TOOLS

100*90*40 Миллиметр

LIMITED

Вес: 0.5 Килограмм

Материал ленты:

углеродистая сталь металл

Длина ленты: 8 Метр

Вес брутто: 900.0 Грамм

Ширина ленты: 13

Миллиметр

Длина номинальная: 50.0

Метр

Материал ленты: металл

Внесён в госреестр: Да

GEOBOX

Высота скобы: 14

ООО Стандарт

Миллиметр

Давление: 7.0 атмосфер

(атм.)

Материал корпуса: Металл

26

СИБРТЕХ 81417

5.0

Штука

BT8M

10.0

Штука

РК2-50

2.0

Штука

57420

2.0

Штука

Назначение: для оргалита,

фанеры, ДСП, ДВП,

пленки, утеплителя

Размер скоб: 6-14

Миллиметр

Регулировка силы удара:

Да

Средний расход воздуха:

85.0 литр в минуту (л/мин)

Стопор рукоятки: Да

Тип соединения рапид:

EURO

23

Степлер для скоб и

гвоздей DEWALT

DWHTTR350-0

Вес: 0,764 Килограмм

Габариты: 275х190х42

Миллиметр

Материал корпуса:

алюминий

Подходящая расходка:

скобы и гвозди (штифты)

Индикатор замены скоб:

Да

DeWalt

24

Скобы для степлера

строительного Sparta, 10

мм, 1000 шт

Длина: 10.0 Миллиметр

Количество в упаковке:

1000.0 Штука

Материал: закаленная

сталь

Ножка: стандартная

Тип: 53/А

Ширина: 11.3 Миллиметр

SPARTA

27

Степлер для скоб и

гвоздей

3.0

Штука

для степлера

строительного

2.0

Упаковка

25

Скобы для строительного

степлера Armero, тип 53,

8 мм

Количество в упаковке : ARMERO

1000 Штука

Длина: 8.0 Миллиметр

Тип изделия: Скобы для

строительного степлера

Тип скобы: 53 Миллиметр

Толщина скобы: 0,7

Миллиметр

Ширина: 11.3 Миллиметр

26

Дрель-шуруповерт

ударная аккумуляторная

Makita(HP457DWE)

Тип инструмента: Ударный Makita Corporation

Тип аккумулятора: литийионный

Напряжение аккумулятора:

18.0 Вольт

Частота вращения

шпинделя: 0-400/0-1400

Оборот в минуту

Количество аккумуляторов

в комплекте: 2.0 Штука

Наличие режима ударного

сверления: Да

Вес: 1,7 Килограмм

Комплектация: кейс

Габаритные размеры:

239х83х240 Миллиметр

Среднее время зарядки: 80

Минута

Максимальный крутящий

момент: 42.0 Ньютон-метр

27

Стяжка кабельная (хомут

Длина ленты: 250.0

ecoplast

28

Скобы для строительного

степлера Armero, тип 53, 8

мм

2.0

Штука

Makita(HP457DWE)

3.0

Штука

(хомут стяжной) Ecoplast

15.0

Штука

стяжной) Ecoplast 45250

3.5 х 250 мм

Миллиметр

Ширина ленты: 3.5

Миллиметр

Замок ленточного хомута:

пластиковый язычок/носик

Модель/исполнение: с

внутр. зубчатым

зацеплением

Материал: нейлон

Количество в упаковке:

100.0 Штука

Прозрачный: Да

Цвет: белый

Вид/марка материала:

полиамид огнестойкий

Маркировочная площадка:

Нет

Тип крепления: нет

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.5 х 250 мм

28

Эмаль универсальная

белая матовая, KUDO

KU-1101

Аэрозольная: Да

Быстросохнущая: Да

Назначение: Эмаль

универсальная

Объем: 520.0 Кубический

сантиметр; миллилитр

Тип: Эмаль

Цвет краски: Белый

матовый

KUDO

KUDO KU-1101

12.0

Штука

29

Универсальная эмаль

KUDO черная матовая

54694

Аэрозольная: Да

Без запаха: Нет

Вес : 0.36 Килограмм

KUDO

54694

12.0

Штука

29

Вид тары: Баллон

Влагостойкость: Да

Возможность колеровки:

Нет

Время высыхания: 5.0 Час

Моющаяся: Нет

Объем: 520.0 Кубический

сантиметр; миллилитр

Огнезащитность: Нет

Температура применения:

+10 - +35 Градус Цельсия

Расход: 0.26 литр на

квадратный метр (л/м.кв.)

Соответствие гост: Да

Срок годности: 8 Год

Степень глянца: матовый

Термостойкость: Да

Цвет: Черный

30

Универсальная алкидная

эмаль KUDO RAL 7035

светло-серый

Время высыхания: 2.0 Час KUDO

Объем: 520.0 Кубический

сантиметр; миллилитр

Описание:

Высококачественная

быстросохнущая алкидная

эмаль, отколерованная в

соответствии с

европейским стандартом

RAL, предназначена для

окраски предварительно

загрунтованных

металлических и

Алкидная

30

12.0

Штука

деревянных поверхностей.

Применяется для

наружных и внутренних

работ. Легко наносится на

труднодоступные места,

имеет хорошую

укрывистость. Покрытие

обладает превосходной

адгезией к окрашиваемой

поверхности, высоким

глянцем, хорошей

сопротивляемостью к

удару, изгибу и другим

механическим

воздействиям. Эмаль

обеспечивает надежную

защиту окрашиваемых

поверхностей, высокую

атмосферостойкость и

прочность, длительный

срок эксплуатации.

Основа: Алкидная

Страна производитель:

Российская Федерация

Цвет: RAL 7035

Расход: 2.0 Квадратный

метр

31

Ацетон

Вес/объём: 5 Литр;

кубический дециметр

Гост/ту: Да

Срок годности: 24 Месяц

Лакра

Ацетон 5л

31

5.0

Штука

Страна производства:

Россия

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

(

32