Тендер - ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) №307453411

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx

Приложение № 1

к Контракту № __________

от «___» __________ 2025г.

Техническое задание

Объект закупки: Поставка электротоваров для уроков технологии для нужд ГБОУ Школа № 1566

2. Краткие характеристики поставляемых товаров: Поставляемые товары должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, иметь сертификаты, соответствовать стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.

При приемке проверяются объемы и номенклатура продукции.

Характеристики поставляемого товара должен полностью соответствовать ст. 3 настоящего Технического задания.

3. Описание поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: доставка, разгрузка, занос на этаж производится силами и за счет Поставщика.

5. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Товар поставляется в соответствии с Разнарядкой приложение №1 к Техническому заданию.

Срок действия гарантийных обязательств Поставщика на поставленные товары должен быть не меньше гарантийного срока, установленного фирмой изготовителем и не менее 24 месяцев со дня поставки.

Доставка и разгрузка поставляемого товара (в том числе подъем и спуск на этаж, перемещение поставленного товара в указанное Получателем (Заказчиком) помещение производится Поставщиком своими средствами и силами по адресам Получателя (Заказчика).

При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в договоре.

При поставке товара Поставщик вместе с данным товаром предоставляет гарантии производителя и поставщика на товар в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид товара и документацией изготовителя.

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не поврежденным, разрешенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

7. Требования к безопасности:

Весь предлагаемый к поставке товар, в том числе ввезенный на территорию Российской Федерации, должен соответствовать всем установленным законодательством Российской Федерации правилам и нормативно-правовым актам.

Обязательно предоставляются образцы ткани в течение 2 дней после подписания контракта.

Каждый вид товара должен иметь Сертификат.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

8. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок поставки товара: с 1 по 3 рабочий день с момента заключения Контракта.

Поставка товара осуществляется по адресам: согласно разнарядке.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по предварительному письменному уведомлению Получателя не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки.

Сотрудники Поставщика, осуществляющие поставку Товара, обязаны соблюдать требования трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Получателя пропускного режима.

9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также

Приемка товара по количеству и ассортименту производится в соответствие с техническим заданием.

Подписание документов Получателем (Заказчиком) не подтверждает факт отсутствия претензий Получателя (Заказчика) к количеству, качеству и ассортименту поставленного товара.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, Получатель (Заказчик) рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Получателем (Заказчиком) УПД, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Получателя (Заказчика) от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

Сотрудники Поставщика, осуществляющие поставку товара, обязаны соблюдать требования трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного режима.

Порядок приемки и оплаты поставленного товара: в соответствии с условиями Государственного контракта.

Авансовый платеж не предусмотрен.

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика:

Качество товара должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, Контракту и требованиям законодательства Российской Федерации.

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

от «___» ________ 2025г.

Разнарядка

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Техническому заданию

от «___» ________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Техническому заданию

от «___» ________ 2025г.

Внимание участников закупки! В связи с изменениями на основании Статья 31. Требования к участникам закупки по 44-ФЗ применяются к закупкам по п.4,5 ч.1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ. Для упрощения прилагаем форму декларации о соответствии.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К УЧАСТНИКАМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в закупочной процедуре –заявляем следующее. Мы соответствуем требованиям, установленным пунктами 3-10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», требованиям Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, а также соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки и подтверждает:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) Участник соответствует требованиям об отсутствии о нем информации, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

9) Участник соответствует требованиям об отсутствии о нем информации, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

10) Отсутствие какого-либо сговора по предмету закупки с иными Поставщиками, отсутствие координации взаимодействия либо аффилированности с иными Участниками закупки;

11) Участник соответствует требованиям Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2015г. №583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» и соответствующего постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года N 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено";

12) Участник соответствует требованиям об участии в закупке только юридических лиц, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

13) что, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке юридическое лицо не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

14) в отношении Участника отсутствуют решения органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества.

15) Основной вид деятельности Участника соответствует предмету закупки.

16) Наличие финансовых ресурсов для исполнения договора.

17) Наличие на праве собственности или ином законном основании производственных (в том числе складских) помещений, технологического оборудования и иных материально-технических ресурсов для исполнения договора.

18) Наличие опыта поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг, в том числе за определенный промежуток времени.

19) Наличие документов, подтверждающих деловую репутацию участника закупки (привлекаемого субподрядчика / соисполнителя) и (или) предприятия - изготовителя товара, право на поставку которого является предметом закупки.

20) Наличие необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора.

21) Наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) у участника закупки (привлекаемого субподрядчика/соисполнителя) и (или) предприятия - изготовителя товара, право на поставку которого является предметом закупки.

22) Наличие документов, подтверждающих право на реализацию товаров определенного производителя, являющихся предметом заключаемого договора.

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка электротоваров для уроков технологии для нужд ГБОУ Школа № 1566

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы», именуемый(ое) в

дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Смирновой Татьяны

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить электротовары (далее- товар(ы)) в порядке и

объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту,

являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и

Спецификации (Приложение № 4 к Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и

оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке, а

также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

1

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:_______

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия поставки

2

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): с 1 по 3 рабочий

день с момента заключения Контракта

.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

3

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

4

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 5

(пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

5

течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

6

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

8

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

9

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

10

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

11

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 20 рабочих дней с даты заключения контракта

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

12

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 4 к Контракту - Спецификация.

12.5 Поставщик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города

Москвы «Марьинская школа № 1566

памяти Героев Сталинградской битвы»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Люблинская, д. 173А;

- фактический: МОСКВА, УЛИЦА

ЛЮБЛИНСКАЯ, Дом (Корпус/строение)

173А;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

14

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8875;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ БАНКА

РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.

Москва

;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы (ГБОУ Школа № 1566 л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть898)

Интернет сайт: sch1566.mskobr.ru;

Директор__________________Т.В.

Смирнова

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 4 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование товара

1

Плата макетная

беспаечная

2

Фоторезистор AMPX016

Характеристики

(каждой строкой)

Производитель

Вес: 45 Грамм

BBB

Длина: 82.0 Миллиметр

Количество контактов:

400.0

Количество плат: 1.0

Штука

Наличие винтовых

клеммников: Нет

Толщина: 8 Миллиметр

Ширина: 55.0

Миллиметр

Описание: Компонент,

меняющий

сопротивление в

зависимости от

количества света

падающего на него.

Сопротивление при 10

люкс: 24 ± 12 килоом

Амперка

16

Модель

Количество

Единица

измерения

BB-601P

20.0

Штука

AMP-X016

50.0

Штука

Цена

за ед.,

руб (в

т.ч.

НДС)

Сумма,

руб (в

т.ч.

НДС)

(ком)

Теневое сопротивление:

500 килоом (ком)

Диапазон температур

эксплуатации и

хранения: -40...+75

Градус Цельсия

3

BL-L515RGBW-CC,

Светодиод (RGB) 30°

d=5мм 500/600/300мКд,

общий катод

4

Транзистор 2N3904

NPN 40В 0.2А 0.35Вт

Вес: 0,5 Грамм

Betlux Electronics

Видимый телесный

угол: 30 Градус

Максимальная сила

света iv макс: 600

милликандела (мкд)

Максимальное обратное

напряжение: 5 Вольт

Максимальный

импульсный прямой

ток: 150 миллиампер

(ма)

Минимальная сила

света iv мин: 300

милликандела (мкд)

Размер линзы: 5

Миллиметр

Форма линзы: круглая

Цвет линзы: белый

матовый

Цвет свечения: rgb

Граничная частота

NPN

коэффициента передачи

17

CC

50.0

Штука

2N3904 NPN 40В

50.0

Штука

TO-92

5

Транзистор PNP

2N3906BU

6

Макетная плата

Breadboard 170 точек (с

креплениями)

тока fгр: 300 Мегагерц

Корпус: ТО-92

Максимальная

рассеиваемая мощность:

0.35 Ватт

Максимально

допустимый ток: 0.2

Ампер

Вес: 0.3 Грамм

Корпус: K720

ON Semiconductor

Макс. напр. к-б при

заданном обратном токе

к и разомкнутой цепи

э.(uкбо макс): 40 Вольт

Максимальная

рассеиваемая мощность:

0.62 Ватт

Максимально

допустимый ток: 0.2

Ампер

Статический

коэффициент передачи

тока h21э: 100 Минута

Структура: pnp

2N3906BU

50.0

Штука

Вес: 0.02 Килограмм P.R.C.

Габариты: 48х36х9

Миллиметр

Количество контактов:

170 Штука

Материал изделия: ABS

Breadboard

30.0

Штука

18

Напряжение: 36.0 Вольт

7

Двухтактный,

четырехканальный

драйвер двигателей

постоянного тока, с

защитными диодами

L293D [PDIP-16]

Вес: 2.1 Грамм

Выходной ток: 0,6

Ампер

Диапазон рабочих

температур: -40…+150

Градус Цельсия

Интерфейс: parallel

Напряжение питания:

4.5…36 Вольт

8

Модуль зуммер

пьезоэлектрический

(активный) Arduino

TMB09A05

9

Arduino UNO R3 с

кабелем USB 0.8v

Чип и Дип

L293D [PDIP-16]

50.0

Штука

Внешний диаметр: 9

Arduino

Миллиметр

Высота корпуса

датчика: 5.5 Миллиметр

Комплектация: 1х

Зуммер

пьезоэлектрический

(активный)

Материал: Пластик

Питание: 5 Вольт

Тип: Зуммер

Цвет: черный

TMB09A05

50.0

Штука

Напряжение питания: 5 Arduino

Вольт

Объем памяти: 32.0

Гигабайт

Размеры: 69?53

Миллиметр

Порты с ацп: 6 Штука

Uno R3

50.0

Штука

19

Тактовая частота: 16

Мегагерц

Разрядность ацп: 10 Бит

10

11

Драйвер двигателей

L298N 2 канала

Возможность питания GSMIN

внешней логики (vss): 57 Вольт

Защита от перегрева: Да

Количество выходов: 18

Штука

Максимальный ток: 2.0

Ампер

Описание: является

самой arduino

микросхемой для

работы с двигателями

Рабочее напряжение: 36

Вольт

Рабочий ток: 600

микроампер

Габариты: 53*47*27

Миллиметр

Клей-лак для FDM

Артикул производителя: Bestfilament

печати BestFilament 400

st_glue_bf_400

мл

Комплектация:

Аэрозольный баллон

Назначение: Клей

предназначен для

использования в печати

по FDM технологии на

рабочей подогреваемой

20

L298N

50.0

Штука

Клей для FDM

печати

3.0

Штука

поверхности, сочетается

с любыми материалами.

Объем: 400 миллилитр

Описание:

Водорастворимость,

гипоаллергенность,

легкость в

использовании,

экономичность,

отсутствие запаха

Оригинальный: Да

Применение: Клей

создан специально для

работы с объектами

предназначенными для

детей.

12

PLA пластик в катушке

1,75 красный (1 кг)

Вес брутто: 1070.0

SEM

Грамм

Вес: 1000.0 Грамм

Вид комплектующего

изделия/ расходного

материала: PLA пластик

Внешний диаметр

катушки: 200

Миллиметр

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Количество в упаковке:

1 Штука

Материал: полилактид

Температура печати:

PLA

21

3.0

Штука

190 Градус Цельсия

Цвет: красный

13

PLA пластик в катушке

1,75 зеленый (1 кг)

Вес брутто: 1070.0

SEM

Грамм

Вес: 1000.0 Грамм

Вид комплектующего

изделия/ расходного

материала: PLA пластик

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Количество в упаковке:

1 Штука

Материал: полилактид

Температура печати:

210 Градус Цельсия

Цвет: зеленый

PLA

3.0

Штука

14

PLA пластик в катушке

1,75 желтый (1 кг)

Вес брутто: 1070.0

SEM

Грамм

Вес: 1000.0 Грамм

Вид комплектующего

изделия/ расходного

материала: PLA пластик

Внешний диаметр

катушки: 200

Миллиметр

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Материал: полилактид

Температура печати:

190 Градус Цельсия

PLA

3.0

Штука

22

Цвет: желтый

15

Пластик в катушке

Funtasy pla,1.75 мм,1 кг,

цвет синий ультрамарин

PLA-1KG-UM-1

Вес: 1 Килограмм

Funtastique

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Максимальная рабочая

температура: 210 Градус

Цельсия

Минимальная рабочая

температура: 180 Градус

Цельсия

Тип пластика: PLA

Цвет: синий

ультрамарин

Funtasy pla,1.75

мм,1 кг, цвет

ультрамарин PLA1KG-UM-1

3.0

Штука

16

Пластик в катушке

Funtasy pla,1.75 мм,1 кг,

цвет белый PLA-1KGWT-1

Вес: 1 Килограмм

Funtasy

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Максимальная рабочая

температура: 210 Градус

Цельсия

Минимальная рабочая

температура: 180 Градус

Цельсия

Тип пластика: PLA

Цвет: белый

Funtasy pla,1.75

мм,1 кг, цвет белый

PLA-1KG-WT-1

3.0

Штука

17

Пластик в катушке

Funtasy pla,1.75 мм,1 кг,

цвет сиреневый PLA1KG-LI-1

Вес: 1 Килограмм

Funtasy

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Максимальная рабочая

температура: 210 Градус

Funtasy pla,1.75

мм,1 кг, цвет

сиреневый PLA1KG-LI-1

1.0

Штука

23

Цельсия

Минимальная рабочая

температура: 180 Градус

Цельсия

Тип пластика: PLA

Цвет: сиреневый

18

Эластичная нить eTPU95A Esun 1.75 мм (1 кг):

фиолетовый

Вес: 1.0 Килограмм

ESUN

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Максимальная

температура: 240

температура по цельсию

Температура печати-:

210 Градус Цельсия

Тип пластика: TPU

Тип упаковки: Катушка

Цвет: фиолетовый

Заказчик:

eTPU-95A

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

24

1.0

Штука

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки электротоваров для школы

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять электротовары для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.

Условия поставки и ценообразования

Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего товар считается поставленным при доставке и подписании необходимых документов.

Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определяются в соответствии с указанными условиями.

Условия оплаты и финансирования контракта

Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.

Условия оплаты и поставки товаров по контракту

Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.

Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.

Условия приемки товаров и упаковки

Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.

Условия маркировки и упаковки товара

Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.

Условия приемки товаров и услуг

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов.

Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП

Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.

Условия приемки товаров и оплаты

Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.

Условия контроля за поставками и приемки товаров

Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров.

Обязанности и права поставщика по контракту

Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении обязательств и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.

Обязанности Поставщика по Контракту

Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.

Условия гарантии и замены товара

Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в установленные сроки, Поставщик обязан устранить их в рамках продленного гарантийного срока или заменить товар.

В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.

Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.

Ответственность сторон за нарушение условий контракта

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара и возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения требований безопасности.

Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств

Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема.

Условия ответственности за нарушение контракта

В данном фрагменте договора установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму штрафов.

Условия ответственности за нарушение обязательств

Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров.

Основания для расторжения договора по вине Поставщика

Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.

Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика также возможен при неоднократных нарушениях со стороны Заказчика сроков оплаты.

Ответственность за нарушения Заказчика

Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, стороны должны руководствоваться установленными правилами и законодательством Российской Федерации.

Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы

Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах.

Порядок урегулирования споров и претензий

Согласно статье 10 Контракта, при возникновении споров стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов, и на нее должен быть дан письменный ответ в течение 15 календарных дней.

Условия подачи и рассмотрения претензий

Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы и ее расчетом, а также приложением необходимых документов.

Указано также, что споры по контракту подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы.

Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 20 рабочих дней, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.

Уведомления и прочие условия контракта

Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае

Особые условия электронного взаимодействия Сторон

Согласно указанным положениям, Поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется использовать электронное взаимодействие с Заказчиком через специализированные системы для обмена документами и информацией.

Порядок использования электронных подписей и документов

Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.

Информация об образовательном учреждении

Образовательное учреждение "Марьинская школа № 1566" в Москве предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций.

Спецификация компонентов и характеристик

СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены характеристики и параметры различных электронных компонентов, включая светодиоды, транзисторы и другие элементы, а также указаны их производители и количество в упаковке.

Спецификация компонентов для Arduino

СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен набор компонентов для электроники и печати 3D, включая датчик тока, зуммер, Arduino UNO R3, драйвер двигателей L298N и клей для FDM печати.

Спецификация пластиковых нитей для 3D-печати

СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены данные о различных цветах и типах катушек с пластиком PLA диаметром 1.75 мм, предназначенных для использования в 3D-принтерах с указанием веса, температурных режимов печати и количества в упаковке.

Спецификация товаров для печати 3D

Согласно предоставленному тексту, заказчик и поставщик согласовали поставку различных типов пластиковых нитей для 3D-печати, включая PLA и TPU, с указанием рабочих температур, цветов и количества.

Также упоминается плата макетная беспаечная с определенными характеристиками и количеством.

Характеристики компонента AMP-X016

Компонент AMP-X016 представляет собой светочувствительный резистор с номинальным сопротивлением 24 ± 12 килоом при освещенности 10 люксов, доступный по цене 50.0 за штуку.