Тендер - ТОРГИ АО СИБКАБЕЛЬ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ БАРАБАНОВ ПО ЧЕРТЕЖАМ №311864202

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Документы_при_заключении_договораxx

свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Устав (положение)

выписка из единого реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей на дату формирования карточки договора, для физических лиц – паспорт, СНИЛС, ИНН

документы, подтверждающие нахождение организации по юридическому адресу (договор аренды или другой документ, для ИП – паспорт/договор аренды при наличии)*

документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание договора (доверенность, решение, протокол, либо иной документ)

уведомление о переходе на УСНО (при наличии)*

приложения к бухгалтерскому балансу;*

отчет о прибылях и убытках за последний отчётный период;*бухгалтерский баланс за последний отчётный период с отметкой о сдаче в налоговый орган;*

документы, подтверждающие права на объекты интеллектуальной собственности

сведения о среднесписочной численности*

в случае, если контрагент является физическим лицом либо ИП – согласие на обработку персональных данных

«Выписка с результатами оценки финансово –хозяйственной деятельности организации» через «Сервис оценки юридических лиц» с официального сайта ФНС России ( https://WWW.nalog.gov.ru/)

07.2025_Дог._поставки_на_вход(исп)_ЭТП

ДОГОВОР

поставки №_____/________

г. Томск « __» ___________ 202_г.

_____ «__________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ______, одной стороны, и Акционерное общество «Сибкабель», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Антонова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю Товар, в наименовании, ассортименте, количестве, сроки поставки и по цене, указанной в Спецификациях, являющихся обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Товар по качеству должен соответствовать техническим требованиям, указанным в Спецификациях, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества.

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»_________20__. Если за 10 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит письменно о прекращении договора в связи с истечением срока действия, настоящий договор будет ежегодно считаться пролонгированным сторонами на тех же условиях на каждый последующий календарный год.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

2.1. Поставка Товара производится в сроки, указанные в Спецификациях к настоящему договору.

2.2. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке и хранении.

2.3. Датой поставки партии Товара и перехода права собственности по настоящему договору считается:

- при отгрузке продукции железнодорожным транспортом - дата штемпеля станции назначения, указанная в квитанции;

- при отгрузке Товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза (выборки) продукции со склада Поставщика или Грузоотправителя - дата передачи продукции представителю Покупателя на складе Поставщика (Грузоотправителя), указанная в товарной накладной;

- при доставке Товара автомобильным транспортом Поставщика или автомобильным транспортом перевозчика, привлеченного Поставщиком – дата, указанная в товарно-транспортной накладной при передаче продукции представителю Покупателя в месте передачи.

- при поставке Товара путем почтового отправления – дата приема почтового отправления оператором почтовой связи для доставки Покупателю или лицу, определенному им в качестве получателя, указанная в почтовой квитанции.

3. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена Товара, подлежащего поставке в соответствии с настоящим договором, определяется на каждую партию в Спецификациях к настоящему договору. Цена Товара, указанная в спецификациях, включает НДС и расходы по упаковке, погрузке.

3.2. Общая сумма договора складывается из суммы всех Спецификаций к настоящему договору.

3.3. Оплата каждой партии Товара производится в срок, указанный в Спецификациях к настоящему договору.

3.4. Датой оплаты Товара стороны считают дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

3.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты, произведенной отгрузки Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную на товар или УПД.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР №81 от 29.12.73г. и №98 от 14.11.74г.), а по качеству на складе Покупателя в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. №П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР №81 от 29.12.73г., №98 от 14.11.74г.).

4.2. Гарантийный срок исчисляется с момента поставки Товара и составляет один год, если иное не предусмотрено в спецификации.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного п.2.1. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки. Покупатель вправе удержать начисленные пени из суммы, подлежащей уплате за товар.

5.3. Если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации, образцам или условиям Договора, а также, если поставлен некомплектный Товар, данный Товар подлежит замене, либо доукомплектованию, такой Товар рассматривается как не поставленный Покупателю до исполнения Поставщиком своих обязанностей по настоящему Договору и приведения Товара в соответствие с требованиями стандартов или договора.

5.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества (в т.ч. контрафактного товара и/или бывшего в эксплуатации (восстановленного, отремонтированного)), или не соответствующего условиям настоящего договора (приложений к нему), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости поставленного товара ненадлежащего качества или товара, не соответствующего условиям договора (приложений к нему).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок для ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней.

6.2.Споры, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения истца.

6.3.Поставщик обязуется в соответствии со статьей 406.1 ГК возместить Покупателю в полном объеме потери, понесенные в результате предъявления к нему требований и претензий со стороны налоговых органов из-за действий или бездействия Поставщика, в том числе об уплате налогов (включая пени, штрафы), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС по причинам, связанным с действиями или бездействием Поставщика (далее – имущественные потери). Указанные имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных Покупателем на основании решений, требований, актов проверок налоговых органов или претензий от третьих лиц. При этом факт оспаривания налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить Покупателю потери. Срок для возмещения имущественных потерь – 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования, если иное не указано в требовании.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из сторон по настоящему договору не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

7.3. В целях оперативности заключения и исполнения настоящего договора, все документы: настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения, протоколы разногласий и урегулирования разногласий к настоящему договору, товарные накладные, а также иные документы, связанные с исполнением договора, - подписанные Сторонами и переданные по электронной и факсимильной связи, имеют силу оригиналов до получения их подлинников.

7.4. Стороны заверяют друг друга, что передача каждой из сторон в целях исполнения настоящего договора персональных данных физических лиц (подписантов, работников, представителей и иных субъектов) осуществляется в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных, и все необходимые согласия от субъектов персональных данных для этого получены.

Стороны также заверяют друг друга, что обработка полученных от другой стороны в связи с исполнением договора персональных данных субъектов будет осуществляться исключительно в целях исполнения договора и в соответствии с требованиями законодательства.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиК56.6094.00.00.03_-_Подложка

К56.6094.00.00.01_-_Подложка

К56.6094.00.00.02_-_Подложка

для_изготовления