Тендер - КОС Адсорбенты Этилен 350 (Тендерная процедура на закупку адсорбентов для аппаратов: V-118А/В; К-554; К-521А/В; V-135А/В; К-204А,Б,В. Просим подать свое ТКП. Массу возможно задать свою, отталкиваясь от требуемых объемов. Объемы в Технических заданиях даны на весь узел аппаратов. ************************************************ Tender procedure for the purchase of adsorbents for the following devices: V-118A/V; K-554; K-521A/V; V-135A/V; K-204A,B,B. Please submit your TCP. It is possible to set your own mass based on the required volumes. The volumes in the Technical Specifications are given for the entire unit of devices.). Номер: 2098749/2. Категория: Химическая продукция и реагенты №290461173

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 060_tz_na_postavku_adsorbenta_.docx
• euf_d_pr_04_29_docx.docx
• technical_requrements_k_204_ko.pdf
• technical_requrements_k_554_ko.docx.zip
• technical_requrements_v_135_ab.docx
• tz_na_adsorbent_k_204_kos_fina.pdf
• tz_osushka_eef_k_554_kos_final.docx.zip

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________

г. _______________ «__» _________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг») /// Предприятие группы СИБУР (указать полное и сокращенное наименование) /// (вариант для многостороннего договора) Предприятия Группы СИБУР (Перечень Предприятий согласно Приложению №1 к данному Договору), именуемые в дальнейшем «Покупатель» или «Предприятие», с одной стороны, и

____________________________________ (указать полное и сокращенное наименование), именуемое далее «Поставщик» или «Контрагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя или его грузополучателя товарно-материальные ценности (далее именуемые «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар или организовать приемку Товара грузополучателем и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.

Наименование (ассортимент) Товара, комплектность, количество, срок поставки, качество (ГОСТ, ТУ), гарантийный срок, цена, порядок оплаты Товара, способы доставки (место передачи), адреса и грузовые реквизиты грузоотправителя и грузополучателя определяются в дополнительных соглашениях (спецификациях) (далее – дополнительные соглашения) к настоящему Договору. Дополнительные соглашения должны содержать ссылку на номер и дату настоящего Договора и после подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен иметь статус находящегося в свободном обращении на таможенной территории Таможенного союза.

Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц (в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога). Поставщик гарантирует, что при поставке Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со стороны Покупателя исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются. В случае предъявления к Покупателю требований или претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Покупателю в полном объеме убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте. Покупатель обязуется сообщать Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

Настоящий Договор является рамочным договором, он определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Поставщик осведомлен и согласен, что для Покупателя представляет интерес весь Товар, указанный в дополнительном соглашении, а не его часть.

Порядок и условия поставки

В зависимости от способа доставки, указанного в дополнительных соглашениях, передача Товара может производиться Покупателю (грузополучателю):

на станции назначения или в месте нахождения Покупателя (грузополучателя), указанном в дополнительных соглашениях, в зависимости от способа отгрузки Товара (железнодорожным или автомобильным транспортом);

на складе Поставщика (грузоотправителя), указанном в дополнительных соглашениях, - в случае поставки Товара на условиях самовывоза;

у оператора почтовой связи, - в случае поставки Товара почтовым отправлением.

Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях.

• Поставка Товара по настоящему Договору должна быть произведена в сроки, указанные в дополнительных соглашениях к Договору.

Товар поставляется партиями. Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях, партией Товара считается количество Товара, поставляемое по одному Транспортному документу (под «Транспортным документом» в рамках настоящего Договора понимается транспортная, товарно-транспортная, железнодорожная накладная, а также квитанция или иной документ, подтверждающий факт перевозки Товара).

• При самовывозе (выборке) Товара Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о готовности Товара к передаче Покупателю (выборке) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала срока поставки Товара, если иной срок не будет согласован в дополнительных соглашениях. Поставщик (грузоотправитель) обязан своими силами осуществить погрузку Товара и надлежащее крепление Товара в транспортном средстве Покупателя (грузополучателя). Упаковка и крепление Товара в транспортном средстве должны быть сделаны таким образом, чтобы обеспечить защиту Товара от загрязнений, а также любых механических и (или) химических или иных повреждений.
• Право собственности на Товар, а также риски его случайной гибели или случайного повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки партии Товара. Дата поставки партии Товара определяется Сторонами в дополнительных соглашениях.
• Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки и при хранении.
• Досрочная поставка Товара без письменного согласования Покупателя допускается не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала течения срока поставки, согласованного в дополнительном соглашении. Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала течения срока поставки, согласованного в дополнительном соглашении, только при наличии письменного согласия Покупателя.

В случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, последний вправе, незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара) уведомив Поставщика по электронной почте, принять Товар на ответственное хранение. При этом Покупатель не ранее 30 календарных дней, предшествующих первому дню срока поставки, предусмотренного дополнительным соглашением, подписывает Товарную накладную. Датой поставки в случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, считается дата подписания Покупателем Товарной накладной без замечаний. Все расходы Покупателя, связанные с хранением Товара, учтены Сторонами в стоимости Товара.

• Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю (грузополучателю) относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором. Конкретный перечень документов согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении. В случае поставки импортного Товара Поставщик обязан передать надлежащим образом заверенный перевод таких документов на русский язык. При этом риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого последствия несет Поставщик.

Качество Товара. Гарантийный срок

Качество Товара должно соответствовать указанным в дополнительных соглашениях ГОСТам, ТУ, иным стандартам, в соответствии с которыми Товар изготовлен. Качество Товара подтверждается документом о качестве (паспорт качества/сертификат соответствия), который Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром.

Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с даты поставки, если иное не установлено в дополнительных соглашениях. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является новым, ранее неиспользовавшимся.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, гарантийный срок прерывается на время с даты направления Покупателем соответствующего уведомления Поставщику до даты устранения недостатков. Поставщик должен за свой счет (в том числе несет транспортные расходы) устранить недостатки согласно условиям настоящего Договора. В случае неустранения недостатков Поставщиком Покупатель вправе без ущерба для гарантии устранить их самостоятельно или привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением всех расходов на Поставщика, которые Поставщик обязан возместить Покупателю в течение 10 (десяти) календартных дней с даты направления Поставщику соответствующего требования с приложением подтверждающих размер расходов документов.

П.3.4 включается по усмотрению ответственного лица по договору (в случае отсутствия необходимости текст раздела исключается, рядом с номером пункта проставляется надпись «не применяется»)

• Порядок проведения технических аудитов и инспекций
• В целях осуществления контроля за обеспечением качества и своевременной поставки Товара в соответствии с условиями Договора и дополнительных соглашений Покупатель вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций технические аудиты и инспекции производственных процессов изготовления Товара на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков – Производителей Товара, в том числе, но не ограничиваясь:
• присутствовать при изготовлении и испытании Товара;
• осуществлять оперативный контроль за производством, упаковкой и отгрузкой Товара Поставщиком (Грузоотправителем) и контроль соблюдения сроков производства и поставки;
• участвовать в периодическом выборочном контроле качества Товара на предмет его соответствия требованиям Договора/дополнительного соглашения, организовывать и проводить отбор образцов Товара для их последующего анализа;
• осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика (Производителя), участвовать в совещаниях технических служб Поставщика (Производителя) по вопросам изготовления и поставки Товара;
• совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины возникновения брака и дефектов Товара в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Товара;
• принимать участие в работе комиссий Поставщика (Производителя), осуществляющих проверку качества поставляемого Товара.
• Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с заключения Сторонами Договора и Спецификаций Покупателем предоставляет Покупателю План инспекций и испытаний на поставляемый Товар по форме Покупателя, либо другой форме, согласованной с Покупателем. В Плане инспекций и испытаний должна быть прописана последовательность контроля и испытаний, обеспечивающая выполнение требований к Товару. План инспекций и испытаний согласовывается Покупателем. К Плану инспекций и испытаний должны быть приложены (либо предоставлены по требованию Покупателя) все внутренние документы Поставщика, определяющие требования к качеству, порядок и способы контроля качества и проведения испытаний, ссылки на которые содержит План инспекций и испытаний. В разработанный Поставщиком План инспекций и испытаний Покупатель вносит информацию о планируемых инспекциях на территории Поставщика.
• Для проведения технического аудита и инспекции Покупатель направляет Поставщику уведомление о проведении аудита и инспекций не позднее 3 (трех) рабочих дней до расчетной даты прибытия. Представитель Покупателя должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя). Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщает о готовности принятия представителей Покупателя и обеспечивает возможность проведения технического аудита и инспекции, как на собственном предприятии, так и на предприятии Производителя Товара или субподрядчиков, вовлеченных в изготовление Товара.
• Поставщик за 10 (десять) рабочих дней до проведения испытаний уведомляет Покупателя о дате и месте проведения испытаний Товара. Представитель Покупателя имеет право присутствовать на испытаниях, по результатам которых подписывается совместный протокол о проведении испытаний, в котором указываются результаты испытаний. В случае если Покупатель не направит своего представителя для участия в проведении испытаний, Поставщик вправе провести испытания в отсутствии представителя Покупателя и направляет Покупателю протокол испытаний вместе с Товаром. Если в результате испытаний Товара будет установлено, что Товар не соответствует условиям соответствующего дополнительного соглашения к Договору и имеет дефекты, Поставщик обязан незамедлительно своими средствами и за свой счет устранить таковые, причем это не дает право Поставщику нарушить срок поставки Товара. После устранения дефектов Товар должен быть испытан вновь с соблюдением условий, установленных настоящим пунктом.
• Поставщик обязан обеспечить представителю Покупателя в период его пребывания на территории Поставщика доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Товара.
• Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим разделом, является существенным, и их невыполнение может являться основанием для отказа Покупателя от исполнения Договора.
• Проведение технического аудита и инспекции, в том числе участие в испытании Товара, подписание документов не лишают Покупателя права осуществлять приемку Товара по количеству и качеству после поставки Товара в соответствии с Договором и не лишают права предъявления в дальнейшем претензий Поставщику по количеству и качеству Товара.
• В случае не проведения технического аудита и инспекций, в том числе намеченных испытаний представителями Покупателя по причинам, зависящим от Поставщика, или отрицательного их результата либо не проведения отгрузки Товара повторный приезд представителей Покупателя (не более четырёх представителей Покупателя) для проведения технического аудита и инспекций осуществляется за счет Поставщика.
• Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее чем за 3 года до передачи товара Покупателю, если иное прямо не предусмотрено Договором или Дополнительным соглашением.
• Товар считается ненадлежащего качества, в том числе, если он является контрафактным. Под контрафактным понимается товар или часть товара неустановленного производителя, либо товар, на котором присутствуют товарные знаки, коммерческие обозначения, фирменные наименования, нанесенные без соответствующего права использования, товар, не прошедший проверку оригинальности, установленную производителем с помощью технических средств, таких как QR код и др., товар, в отношении которого есть письменное заявление от представителя производителя о его контрафактности, товар с поддельными документами, подтверждающими его соответствие обязательным требованиям по качеству и безопасности (техническими регламентами, паспортами, сертификатами, разрешениями, декларациями и пр.), товар, не прошедший экспертизу на соответствие товара его упаковке или сертификату качества.

4. Порядок принятия, осмотра и проверки Товара

4.1. Принятие Товара будет осуществляться Покупателем или Грузополучателем, указанным Покупателем (далее – Покупатель). Грузополучатель в таком случае признается в целях Договора уполномоченным представителем Покупателя по всем вопросам, связанным с принятием, осмотром и проверкой Товара на предмет соответствия условиям Договора.

4.2 Подписание Покупателем Транспортных документов или Товарной накладной / УПД означает лишь фактическое получение (принятие) Товара, а не осмотр и проверку его по количеству, качеству и комплектности.

4.3. Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара гарантированным показателям (техническим характеристикам), если они предусмотрены технической документацией на Товар или в Дополнительном соглашении/ Спецификации/Приложении (далее – Спецификации).

Осмотр и проверка Товара по качеству, количеству и комплектности завершается вводом его в промышленную эксплуатацию.

4.4. В процессе получения (принятия) Товара от транспортной организации Покупатель проверяет наличие Транспортных документов и документации, в т.ч. технической, соответствие Товара сведениям, указанным в них, целостность крепления Товара, целостность тары, упаковки, маркировки.

Если при получении (принятии) Товара от транспортной организации устанавливается повреждение и/или порча Товара, крепления Товара, тары, упаковки и/или маркировки, несоответствие наименования, веса Товара и/или количества мест данным, указанным в Транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта.

• Если в ходе проведения входного контроля, до начала использования/ввода в эксплуатацию Товара, или в ходе использования/эксплуатации Товара, но в пределах срока его годности/установленного гарантийного срока Покупатель обнаружит несоответствие Товара по качеству, количеству или комплектности Договору/Спецификации, технической документации или иным предъявляемым требованиям (далее – Несоответствие):

4.5.1. Покупатель вправе приостановить оплату Товара, если он не был оплачен к моменту обнаружения Несоответствия. В этом случае Покупатель оплачивает Товар в следующем порядке:

- если Покупателем является ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «СИБУР-РТ» или АО «ТГК-16» или их дочерние общества - ближайший рабочий вторник, а

- если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше - в ближайший рабочий четверг по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, согласованного Сторонами в Договоре.

• • Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения требования Покупателя, предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, в зависимости от требования Покупателя:

- либо исключив из указанных документов Товары, не соответствующие условиям Договора;

- либо разделив на разные документы:

(1) Товары, по которым Покупателем обнаружены Несоответствия и

(2) Товары, соответствующие условиям Договора,

Стороны договорились, что в указанной ситуации оплата Товара, соответствующего условиям Договора, является встречным обязательством Покупателя к обязанности Поставщика предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, и оплата соответствующих Договору Товаров приостанавливается до предоставления Поставщиком Покупателю скорректированных первичных документов.

Товарные накладные, счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением условий, установленных в данном пункте, к оплате не принимаются, и Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату Товара.

• • Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявлении Несоответствий и вызвать его для осмотра, проверки Товара и составления двустороннего акта о несоответствиях. Уведомление направляется Поставщику по электронной почте.
  • Представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара, о котором Покупатель сообщит Поставщику, в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления по электронной почте, если Покупателем не назначен более поздний срок.
  • Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в проверке количества, качества, комплектности Товара и подписание соответствующего акта о несоответствиях.
  • В течение 24 часов с момента направления Поставщику Покупателем уведомления Поставщик обязан сообщить о направлении им представителя для участия в проверке Товара и составлении акта о несоответствиях, либо о разрешении согласии на составление акта о несоответствиях Покупателем в одностороннем порядке.
  • Отсутствие ответа Поставщика на уведомление о вызове в течение 24 часов с момента его направления, равно как и неявка для составления акта о несоответствиях в установленный срок, дают Покупателю право составить такой акт в одностороннем порядке, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
  • Акт о соответствии/несоответствии Товара составляется по форме, принятой у Покупателя, и подписывается всеми лицами, участвовавшими в проверке. Сторона, несогласная с содержанием акта, обязана в лице своего(-их) представителя(-ей) подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.
  • В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, об этом делается соответствующая отметка на акте, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
  • При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок, отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, а также в других случаях возникновения спорной ситуации, Покупатель вправе привлечь к участию в проверке Товара и составлению акта представителя Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) или независимого эксперта.
  • Если при проверке Товара, производимого с участием представителя ТПП или независимого эксперта, будет выявлено Несоответствие Товара, Поставщик обязан в течение 5 дней с момента направления Покупателем соответствующего требования и предоставления Поставщику акта - возместить расходы Покупателя по привлечению представителя ТПП или независимого эксперта. Расходы, связанные с приостановкой проверки Товара, в том числе расходы за простой вагонов, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом, несет Поставщик.
• Возврат, ремонт и замена несоответствующего Товара, а также доукомплектование Товара производится Поставщиком и за его счет в течение 10 дней с даты получения соответствующего уведомления от Покупателя. По истечении указанного срока Покупатель не несет ответственность за сохранность Товара, и Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с хранением Товара, на основании счета и калькуляции Покупателя в течение 10 дней с даты направления Поставщику соответствующего требования или счета.

Цена Товара

Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях с учетом налогов, взимаемых на территории Российской Федерации. Цена Товара, указанная в дополнительном соглашении, является фиксированной и увеличению не подлежит. В случае поставки импортного Товара таможенные платежи, связанные с выпуском Товара на таможенную территорию Таможенного союза, включены в цену Товара, указанную в дополнительном соглашении.

В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.

Если иное не указано в дополнительных соглашениях, цена Товара включает расходы по упаковке Товара, погрузке в транспортное средство, креплению на транспортном средстве, доставке Товара до грузополучателя (за исключением случаев поставки на условиях самовывоза) и другие расходы, которые несет Поставщик до момента передачи Товара грузополучателю. Покупатель несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства.

5.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. В случае установления цены Товара в иностранной валюте, платежи осуществляются по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на дату (выбрать один из вариантов: перехода права собственности на Товар ИЛИ списания денежных средств с расчетного счета Покупателя ИЛИ отгрузки Товара Поставщиком, которая определяется соответствующей отметкой в Транспортном документе).

Порядок оплаты Товара

Порядок оплаты Товара определяется Сторонами в дополнительных соглашениях.

Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика. Обязанность Покупателя по оплате считается надлежащим образом исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

• • За исключением случаев, когда Стороны согласуют предварительную оплату Товара, оплата Товара осуществляется только при условии передачи Поставщиком Покупателю оригиналов подписанных Сторонами настоящего Договора, соответствующего дополнительного соглашения, а также оригиналов счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее – «Товарная накладная»), надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком, и относящейся к Товару технической и иной документации, перечень которой согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях.

Выбрать:

Вариант 1 (если договор двухсторонний или многосторонний, но без предприятий в Республике Татарстан):

В случае непредставления за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Поставщиком оригиналов Договора, счета-фактуры и иных документов, после получения которых Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора производится оплата оказанных услуг, Покупатель вправе произвести оплату в ближайший рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после получения оригиналов вышеуказанных документов.

Вариант 2 (если договор многосторонний, и в договоре участвуют предприятия в Республике Татарстан):

В случае непредставления за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Поставщиком оригиналов Договора, счета-фактуры и иных документов, после получения которых Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора производится оплата Товара, Покупатель вправе произвести оплату в следующие сроки:

- если Покупателем является ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «СИБУР-РТ» или АО «ТГК-16» или их дочерние общества - ближайший рабочий вторник по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после получения оригиналов вышеуказанных документов.

- если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше - в ближайший рабочий четверг по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов.

• • При исполнении настоящего Договора допускается оформление Поставщиком вместо Товарных накладных и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при условии соответствия их требованиям законодательства РФ.
• Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.
• С даты поставки Товара и до момента его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.
• В случае если в результате проведенного Покупателем входного контроля Товара будет установлено несоответствие качества и/или комплектности Товара соответствующим ГОСТ, ТУ, другим стандартам, Покупатель имеет право оплатить только ту часть Товара, которая соответствует требованиям о качестве/комплектности.
• В случае если условиями Договора, дополнительного соглашения или действующими правовыми актами предусмотрена обязанность Поставщика передать Покупателю какие-либо документы, обязательства Покупателя по оплате Товара являются встречными по отношению к обязательству Поставщика по предоставлению Покупателю документации. Покупатель не осуществляет оплату за Товар до получения таких документов в полном объеме.
• В срок до 20 ноября каждого календарного года Покупатель предоставляет Поставщику по электронной почте акт сверки взаимных расчетов в формате PDF за период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года. Поставщик обязуется в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения от Покупателя акта сверки подтвердить указанную в нем информацию, перейдя по соответствующей гиперссылке, указанной в электронном письме Покупателя. В случае несогласия с актом сверки взаиморасчетов Поставщик направляет в ответном электронном письме свой вариант акта сверки в формате PDF, при этом оспариваемая сумма должна быть обоснована документально.

6.7. Изменение реквизитов Сторон происходит в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре. При этом если Поставщик уведомил Покупателя об изменении банковских реквизитов менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до осуществления оплаты в адрес Поставщика, Покупатель имеет право произвести оплату на прежние банковские реквизиты, в таком случае обязанность Покупателя по оплате считается исполненной надлежащим образом.

6.8. Если в соответствии с Договором/Спецификацией/Дополнительным соглашением/иной неотъемлемой частью Договора предусмотрена оплата авансового платежа, то Покупатель вправе потребовать предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата аванса, а Поставщик обязан предоставить такую гарантию согласно требований, указанных в Положении о банковской гарантии и требованиях к банковской гарантии в настоящем Договоре.

6.8.1. Если применительно к конкретному Договору/Спецификации/Дополнительному соглашению Стороны договорились об оплате авансового платежа без предоставления банковской гарантии, то Покупатель до выплаты аванса проводит проверку финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика, при этом Поставщик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты оплаты авансового платежа предоставить Покупателю:

- согласие на запрос Покупателем сведений из Бюро кредитных историй по форме, размещенной по адресу https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/consent-to-inquire-credit-reporting-agency/;

- копию бухгалтерской отчетности по состоянию дату, наиболее близкую к дате предоставления отчетности, - на 31 декабря предыдущего года или 30 июня текущего года: 1. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (при наличии), по состоянию на 31 декабря года предыдущего года с отметкой налогового органа о принятии или распечаткой подтверждения специализированного оператора связи об отправке отчетности, заверенные Поставщиком; или 2. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним по состоянию на 30 июня текущего года, заверенные Поставщиком).

В дальнейшем в течение всего периода действия Договора Поставщик предоставляет Покупателю вышеуказанную бухгалтерскую отчетность каждые 6 (шесть) месяцев.

6.8.2. Если документация, указанная в п. 6.8.1 Договора, не предоставлена, предоставлена не полностью или в ненадлежащем виде, или в ходе проверки финансовых показателей и платежной дисциплины Покупатель получает информацию, в том числе из общедоступных информационных ресурсов, свидетельствующую об ухудшении финансовых показателей/ платежной дисциплины Поставщика* или об изменении адреса места нахождения Поставщика, Покупатель вправе приостановить выплату аванса и запросить у Поставщика (путем направления письма по электронной почте) обеспечение возврата авансового платежа в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям п. 6.8 Договора.

6.8.3. В случае предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, соответствующей требованиям п.6.8 Договора, Покупатель производит оплату в порядке, предусмотренном в Спецификации.

6.8.4. В случае непредоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, или в случае несоответствия предоставленной банковской гарантии требованиям п. 6.8 Договора, или в случае неполучения подтверждения подлинности банковской гарантии, Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменить условия оплаты, и произвести оплату Товара/Работ/Услуг после поставки Товара/выполнения Работ/оказания Услуг в срок, предусмотренный Спецификацией.

* Под ухудшением финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика Стороны договорились понимать, включая, но не ограничиваясь, наступление любого из нижеуказанных событий:

1) существенное снижение прибыли;

2) увеличение исковой нагрузки;

3) подача заявления о банкротстве либо намерения о банкротстве;

4) приостановление операций по счетам в банках.

6.9. Все предоставляемые по Договору банковские гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Положении о банковских гарантиях.

Ответственность Сторон

В случае нарушения сроков поставки Товара (партии Товара), предусмотренных в Дополнительных соглашениях, и/или сроков устранения недостатков, замены Товара (партии Товара) Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (Одной десятой) % от общей стоимости всего Товара, подлежащего поставке, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки по день фактического исполнения обязательства Поставщика в полном объеме.

7.1.1. В случае просрочки поставки Товара и/или передачи надлежаще оформленной документации, указанной в Договоре/Дополнительном соглашении, поставки некачественного Товара или невыполнении требования Покупателя о замене/ремонте некачественного Товара в срок, указанный в Договоре/Дополнительном соглашении, Покупатель в соответствии со ст. 520, 511 ГК РФ имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора в части данного Товара (путем направления соответствующего уведомления Поставщику) и приобрести Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченного аванса в срок, указанный Покупателем, с начислением на сумму аванса процентов согласно ст.395 ГК РФ за период с даты перечисления суммы аванса Поставщику до даты ее возврата Покупателю (зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя).

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя уплачивает штраф в размере 5 (пяти) % от стоимости некачественного, некомплектного Товара и по выбору Покупателя либо производит возврат суммы, полученной Поставщиком от Покупателя за некачественный, некомплектный Товар, либо выполняет иное требование Покупателя в соответствии со ст. 475 ГК РФ и настоящим Договором.
• За не предоставление Поставщиком первичной документации (товарной накладной, счета-фактуры или УПД, счета, транспортной накладной, иных первичных документов), предусмотренных в Договоре, Дополнительном соглашении в срок, указанный в Договоре или в Дополнительном соглашении, а если таковой не указан - установленный законодательством РФ, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей за каждое нарушение.

За не предоставление Поставщиком технической, в т.ч., но не ограничиваясь, конструкторской, технологической, расшифровка ЗИП (на составляющие) и т.п. документации, перечень которой предусмотрен в Договоре, Дополнительном соглашении в момент даты поставки Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей за каждый не предоставленный документ.

• В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Поставщик возмещает Покупателю в полном объеме причиненные убытки, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
• Стороны согласовали, что любые суммы, причитающиеся Поставщику за выполненное им и принятое Покупателем исполнение по Договору, включая суммы отложенного платежа (независимо от наступления срока оплаты) автоматически уменьшаются на сумму любых непогашенных добровольно Поставщиком претензионных требований Покупателя (в т.ч. по возврату аванса, возмещению убытков, стоимости невозвращенных материалов, начисленных пеней и штрафов), по истечении срока ответа на претензию. А в случае невозможности уменьшения Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойки/другие суммы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
• Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в установленный настоящим Договором срок, не является отказом от такого права.
• В случае непредоставления Поставщиком полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Договором и/или дополнительным соглашением, по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки Товара, Покупатель вправе приобрести не предоставленные документы у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Суммы расходов, понесенные Покупателем на приобретение документов, вычитаются Покупателем при перечислении сумм, причитающихся Поставщику за поставленный Товар.
• В случае если заверения об обстоятельствах, предоставленные каждой из Сторон в соответствии с настоящим Договором, оказались недостоверными, Сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой Стороне все убытки, понесенные по причине, связанной с такой недостоверностью.
• Ответственность Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регламентируются законодательством РФ.
• В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, и/или неисполнения обязательств по поставке по любым основаниям, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 (Десяти) % от стоимости не поставленного Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара.
• В случае заключения Поставщиком сделок (сделки) об уступке третьим лицам прав и обязанностей по настоящему Договору (в том числе, сделок об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделок факторинга и (или) иных сделок, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика по Договору и (или) иные обременение, касающиеся предмета/части предмета Договора) без письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан по требованию Покупателя выплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей.
• В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Поставщиком любого из своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Покупателя по оплате штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии (требования об оплате).
• В случае нарушения Покупателем сроков оплаты (за исключением оплаты авансового платежа) поставленного и принятого Покупателем Товара при условии своевременной передачи Покупателю документации, указанной в Договоре и Дополнительном соглашении Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
• Совокупный лимит ответственности Поставщика в части неустоек (включая штрафы и пени) не может превышать 30 (тридцати) % от общей стоимости Товара, согласованной в заключенных Дополнительных соглашениях к Договору и/или Договоре.

Указанный в первом абзаце настоящего пункта лимит ответственности Поставщика не применяется к штрафным санкциям за нарушение Требований Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС.

• Данный пункт добавляется, если договор многосторонний: Каждый Покупатель принимает права и обязанности по Договору исключительно в своих целях и интересах, и не несет солидарной или субсидиарной ответственности по обязательствам других Покупателей.

Разрешение споров

Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде __________________________

ВАРИАНТ 1 (только для предприятий в Республике Татарстан ИЛИ если договор многосторонний) >>>

независимо от цены спора: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области по выбору истца

если контрагент не согласен с предыдущим вариантом: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (или наименование иного субъекта, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы по выбору истца.

ВАРИАНТ 2 (для иных предприятий СХ) >>>

• СХ, СР или если общая сумма договора будет составлять 50 млн. рублей и более для всех предприятий СХ: Арбитражном суде Тюменской области
• иное предприятие СХ, если общая сумма договора будет составлять менее 50 млн. рублей: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается такое предприятие СХ) по выбору истца

если контрагент не согласен с предыдущими вариантами: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы или Арбитражном суде (вариант Контрагента) по выбору истца..

• До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее отправления с приложением подтверждающих ее требование документов.
• Строны договорились, что претензии, отправленные посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны.

Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов с доменными именами @sibur.ru / @bsc.sibur.ru/ @______.sibur.ru / @kos.ru / @nknh.ru / @pikta.ru / @case-law.ru и ______________(указать эл.ящик/доменный адрес контрагента, с которого отправляются исходящие претензии) на адреса электронной почты другой Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.

Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного документооборота по условиям настоящего Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «__» ________ 20___ г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и от исполнения принятых по Договору на себя в периоде его действия обязательств.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), путем уведомления об этом Поставщика за 30 (Тридцать) календарных дней. В этом случае Договор прекращается через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Поставщику соответствующего уведомления.

В случае, если на дату заключения настоящего Договора между Сторонами уже возникли фактические отношения по его исполнению, подготовке к его исполнению, настоящий Договор распространяет свое действие на них с даты их возникновения.

10. Договорные условия в электронном формате

• Контрагент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со всеми документами, доступ к которым предоставляется Предприятием посредством перехода по ссылкам, указанным в Договоре (далее – Договорные условия СИБУР). Договорные условия СИБУР являются неотъемлемой частью Договора.
• Подписание Контрагентом Договора означает присоединение Контрагента к Договорным условиям СИБУР в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ. В случае, если условия Договора расходятся с Договорными условиями СИБУР, Стороны руководствуются Договорными условиями СИБУР.
• Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми Контрагентом, Договорных условий СИБУР является существенным нарушением условий Договора.
• Контрагент обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, (в том числе, физических лиц, привлеченных Контрагентом на основании гражданско-правовых договоров) с Договорными условиями СИБУР.
• В случае изменения после заключения Договора Договорных условий СИБУР Стороны руководствуются новой редакцией таких Договорных условий СИБУР с даты её размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции Договорных условий СИБУР. Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, с новыми редакциями Договорных условий СИБУР.

Таблица с веб-адресами:

- Посмотреть таблицу с данными

Прочие условия

Все дополнения, изменения, приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон. Все надлежащим образом оформленные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

В случае если в дополнительных соглашениях будут согласованы условия иные, чем в Договоре, то применяются условия, согласованные в дополнительных соглашениях. Эти условия применяются к отношениям Сторон только в рамках таких дополнительных соглашениях, в которых согласованы условия иные, чем в Договоре, если иное не указано в дополнительных соглашениях.

Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте, имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, когда предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором.

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в том числе банковских, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их изменения путем направления уведомления об изменения реквизитов по форме, размещенной по адресу: https://www.sibur.ru/upload/details_change/ на электронную почту, указанную в контактной информации для электронной переписки в строке «Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или иные уведомления, предусмотренные договором».

Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

• С момента вступления в силу настоящего договора все предшествующие его заключению переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся настоящего договора, его заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу.
• Сторонам хорошо известны условия договора. Данные условия, а также формулировки договора были определены сторонами совместно и согласованы. При этом каждая из сторон в равной степени имела возможность влиять на содержание договора, исходя из собственных разумно понимаемых интересов.
• Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений к нему обязан возвратить Покупателю подписанные со своей стороны оригиналы Договора и/или дополнительных соглашений и одновременно с направление оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений адрес Покупателя направить Покупателю по электронной почте скан копию документа, подтверждающего направление на почтовый адрес Покупателя оригиналов Договора и дополнительных соглашений. Адрес для направления Поставщиком оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений указан в соответствующем дополнительном соглашении, а при отсутствии соответствующего условия в дополнительном соглашении – таким адресом считается почтовый адрес, указанный в настоящем Договоре.
• Поставщик заверяет и гарантирует, что реорганизация Покупателя никоим образом не нарушит прав Поставщика. Поставщик не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков согласно п. 2 ст. 60 ГК РФ в случае реорганизации Покупателя.
• Стороны определили электронные адреса, на которые направляют друг другу следующие документы и сообщения:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае изменения указанной выше информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

12. Требования к формированию графиков изготовления и отгрузки Товара (Внимание! Раздел подлежит исключению в случае закупки по Договору тары/упаковки)

12.1. Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса с электронного адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть либо иного адреса Покупателя, прямо указанного в договоре, обязан предоставить в зависимости от полученного запроса график изготовления (прохождения этапов изготовления и поставки) и/или информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки. При получении запроса в формате Microsoft Excel (.xlsx или .xls) Поставщик заполняет полученный файл с соблюдением требований, указанных в запросе, и направляет в ответ адресату запроса. Шаблон запроса Поставщику представлен Покупателем по ссылке: https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/purchase-of-goods/.

12.2. За 48 часов до даты отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной выше, сообщить Покупателю и Грузополучателю, наименование и количество отгружаемого Товара, информацию о необходимости использования Покупателем грузоподъемной техники для выгрузки Товара из транспортного средства.

В течение 24 часов после отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной выше, сообщить об отгрузке Покупателю и Грузополучателю, направить копию Транспортного документа, подтверждающего произведенную отгрузку, и информацию по перевозчику (в случае, если перевозка организовывается Поставщиком), для последующей организации пропусков на территорию Грузополучателя.

В случае нарушения предусмотренного порядка Поставщиком Покупатель/Грузополучатель вправе отказать Поставщику в допуске транспорта на территорию Покупателя/Грузополучателя и как следствие не приступать к принятию Товара до предоставлени и я Поставщиком полной информации по отгрузке. Стороны особо оговорили, что в таком случае Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком (пени, штрафы, возмещение убытков Поставщика). Шаблон данных водителя представлен Покупателем по ссылке: https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/purchase-of-goods/.

12.3. Итоговый график изготовления предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя по итогам согласования Рабочей конструкторской документации (РКД) в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Покупателя согласно пункту выше.

12.4. В случае если Поставщик в установленный срок не направил Покупателю согласно п. 1 или п. 3 настоящего раздела График, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 (Одной десятой) % от общей стоимости Товара, согласованного в Спецификации (Дополнительном соглашении), или в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в части соответствующей Спецификации (соответствующего Дополнительного соглашения) без каких-либо финансовых последствий для себя и взыскать с Поставщика штраф в размере 5 (Пяти) % от общей стоимости Товара, поставляемого по такой Спецификации (такому Дополнительному соглашению). В этом случае соответствующая Спецификация (Дополнительное соглашение) считается расторгнутой с момента направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения этой Спецификации (Дополнительного соглашения).

12.5. В случае если Поставщик в срок и в объеме, указанном в электронном запросе, не сообщит Покупателю и Грузополучателю информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три тысячи) рублей за каждый факт выявленного нарушения, начиная с третьего оставшегося без надлежащего ответа запроса Покупателя.

12.6. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товара, Графика, Поставщик незамедлительно уведомляет Покупателя о причинах нарушения сроков и предпринимает все возможные меры для устранения нарушения.

12.7. Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет материалы (видео, фотодокументы, акты, либо иное по запросу Покупателя), подтверждающие выполнение сроков, установленных Графиком. Срок предоставления материалов – не более 5 (Пяти) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику соответствующего запроса.

12.8. В случае изменения электронного адреса Покупатель уведомляет Поставщика о новом электронном адресе по адресу электронной почты, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении (Спецификации).

12.9. Покупатель вправе не применять штрафы, начисленные в соответствии с настоящим разделом Договора, если срок поставки Товара Поставщиком не нарушен, и у Покупателя отсутствуют убытки, возникшие в связи с нарушением Поставщиком настоящего раздела Договора.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Данное приложение добавляется в текст Договора, если Договор многосторонний. В приложении необходимо выбрать/добавить только те предприятия группы СИБУР, которые будут выступать Стороной в Договоре, остальные нужно удалить. Убедитесь, что подписант со стороны Предприятий группы СИБУР имеет право подписать данный Договор от лица каждого Предприятия из финального перечня.

Приложение № 1 к Договору №___ от «__» ______ ____г.

Предприятия Группы СИБУР

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение к ЕУФ_ДС_04_30_09 (Требования к маркировке Товара)

Приложение №__ к Дополнительному соглашению № ______ от _______ г. (далее – дополнительное соглашение) к Договору поставки

№ _________ от «___» _________ 20__г.

Требования к маркировке Товара

Выбрать один из вариантов, второй удалить:

Вариант 1:

Поставщик обязуется нанести следующую маркировку на Товар____ (указать наименование Товара):

включить изображения макетов маркировки Товара

Вариант 2:

Поставщик обязуется разработать макеты маркировки Товара, поставляемого по дополнительному соглашению, и согласовать их с Покупателем по адресам электронной почты, согласованным Сторонами в дополнительном соглашении.

Поставщик обязуется нанести согласованную с Покупателем маркировку на Товар.

Стоимость Товара кроме прочего включает в себя стоимость услуг Поставщика по разработке макетов маркировки Товара и стоимость маркировки Товара Поставщиком.

- Посмотреть таблицу с данными

APPROVED by

Chief Engineer of Kazanorgsintez

PJSC" _____________

R. R. Muzafarov "_____"

_____________ 2024 city of

technical specification

for the supply of adsorbent for adsorbers pos. K-204A, B, C of the pyrogas drying unit

production of ethylene 300

1. Customer's banking

details 1.1. Customer

postal address

telephone

fax

e-mail

General Director

1.2. Object locations

1.3. Item name

Kazanorgsintez PJSC

101 Belomorskaya str., Kazan,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

A. F. Safin

PJSC "Kazanorgsintez", Kazan, RT

Pyrolysis plant, ethylene production 300

2. Source data

2.1. Basis for performing

2.2. Item description

Planned replacement of the adsorbent in the adsorbers pos. K-204A,

B, C. The drying unit is designed for drying pyrogas from moisture

to a residual moisture content of no more than 1 ppm under

operating conditions for at least 24 months. Pyrogas in adsorbers

pos. K-204A, B, C comes from the pyrogas alkaline cleaning unit.

The mode of operation of the adsorbers is two in operation (in

parallel), one on regeneration/in reserve. The drained pyrogas is

intended for further processing (incl.

low -temperature

condensation to minus 170 ° C) and obtaining commercial ethylene

for the production of low-and high-pressure polyethylene.

2.3. Production capacity

Pyrogas production capacity is 74 t/h.

2.4. Supply of raw materials

The characteristics of the initial flow are presented in Appendix

2 . The

moisture content at the outlet of the device is not more than 0.0001%

by weight. (dew point temperature - no higher than minus 70 ° C).

Adsorption mode:

Raw material consumption-no more than 74 t / h

Process pressure-3.6-3.9 MPa

Process temperature▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°

C Raw material flow direction-from top to bottom

Medium phase-gas

Pressure drop along the layer height - 0.01 MPa

Adsorption time-48 h

Regeneration mode:

Regeneration pressure-0.6-0.9 MPa

Reg temperatureRegeneration

gas composition:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть° C

Methane - 0.7 % by weight,

Ethane-98.5 % by weight.,

2.5. Output flow requirements

2.6. Existing

process management parameters

Propane - 0.8 % by weight.;

Regeneration gas flow direction-from bottom to top

Regeneration gas consumption-5-9 t / h

Heating time-8-12 h

Holding time-4-6 h

Cooling time▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьh

2.7. Design

of the adsorber

K-204

Pyrogas dehumidifier

Number of apparatuses-3

Material 09G2S (K-204A: 09G2SA)

Vertical cylindrical unit with nozzle

Dehumidifier volume-50 m3

Diameter-2400 mm

Height▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьmm

Number of nozzle layers - 3

Nozzle type: (gas flow)

1st layer-ceramic balls;

Layer height-150 mm;

2nd layer-synthetic zeolite;

Layer height-6500 mm;

3rd layer-ceramic balls;

Layer height▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьmm.

2.8. Adsorbent loaded

95.2 m of KA-type zeolite was loaded.3 . Last

upload date is September 2023.

2.9. Planned time of delivery and

reloading of adsorbent

2.10. Required volume of adsorbent

Delivery time:

01.08.2025 Reload time: September 2025

The required volume, the number of layers of adsorbent and inert

balls is determined by the SUPPLIER in accordance with

the requirements for drying pyrogas, taking into account the backfill

using the "dense" loading technology and the dimensions of the

existing adsorber.

2.11. Applications

Appendix 1-Technical guarantees

Appendix 2-Composition of raw and purified streams

Appendix 3-Machine loading diagram

Appendix 4-Schematic diagram of pyrogas drying and

dehumidifier regeneration

3. Requirements for the technical part of the Feasibility Study Proposal

3.1. Process efficiency requirement

The moisture content at the outlet is not more than 0.0001% by

weight (dew point temperature is not higher than minus 70 ° C).

The adsorbent's service life is at least 24 months.

3.2. Adsorbent requirements

THE SUPPLIER must specifyit shows the type of zeolite, size and

shape of granules, strength, bulk density, and so on

accordance with the requirements for drying pyrogas specified in

Appendix 2, taking into account the backfill using the "dense"

loading technology and the dimensions of the existing adsorber.

3.3. Composition of the Technical and

Commercial Offer

In the technical part of the SCP, submit:

- technical characteristics of the adsorbent - information about

the adsorbent, service life (warranty and possible),

operating mode at the specified technological parameters, etc

.;

in

- operating conditions of the adsorbent (temperature, pressure,

volume velocity, substances that reduce the efficiency

of work, etc.);

- frequency of regeneration procedures;

- maximum pressure drops observed at

the calculated flow values;

- recommendations for starting the unit, for storage during shutdown

for a long period;

-

parameters of the technological process to achieve

a given quality;

- characteristics of the physical and chemical properties of the adsorbent,

technical specifications

conditions,

including

three-dimensional versiondensity

and

quantitative content of components;

- sanitary and epidemiological conclusion on the adsorbent;

- quality certificate (adsorbent specification),

with

mandatory indication of toxicological and environmental

information;

for

documents

accompanying

transportation services (Passport number

documents - Security);

-

conditions

providing services

service center

the warranty and post-warranty periods (a possible variant

of technical guarantees and calculation of compensation payments

is specified in Appendix 1);

- technical support during loading, start - up, operation

adsorbent;

- size of auxiliary materials.

- weight of auxiliary materials.

- technical specifications on adsorbnt and materials;

- recommended waste disposal procedure.

4. Requirements for the commercial part of the Feasibility Study Proposal

4.1. Composition of the commercial

offer

In the commercial part of the TKP, submit:

- volume, bulk density and weight of the adsorbent offered for

delivery;

- price per unit of production;

- cost of production;

- terms of payment;

- delivery basis;

- delivery schedule;

- warranty and expected service life of the adsorbent;

- warranty obligations and liability;

- scope and content of technical services, including:

- monitoring and consulting services during loading,

start-up and work cycle;

- offer validity period, which must be at least

three months;

- draft contract;

- reference list for downloads, indicating the process parameters.

All technical documentation and correspondence must

be in Russian.

4.2. Term of provision of TKP

Two calendar weeks from the date of receipt of this

technical task

4.3. Documentation requirements

, the set of technical and commercial proposals is sent

by e-mail.

services

during

Responsible person of the

Customer (technical issues)

Technology and Development Manager

Klimin A. Yu

. phone: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3307

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Head of ethylene production 300

Khamedzyanov N.

K. tel. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,9611

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

AGREED

Director of the ethylene plant

F. F. Muratov

Chief Technologist

M. G. Khairullin

Head of ethylene production 300

N. K. Khamedzyanov

Leading Engineer-technologist

of ethylene production

A. R. Akhunov

Head of the Laboratory for the

Introduction of New Catalysts (LVNK)

SIBUR-Innovations LLC

M. A. Morozov

Expert, Raw Materials Certification

and Production Support Department

SIBUR-Innovations LLC

FEP Technology Development Manager

E. S. Kiseleva

D. V. Kuzin

Appendix 1

Technical guarantees

1. Technical guarantees for the operation of the required adsorbent in the process of drying pyrogas in

K-204 A/B/V devices must provide the indicators given in clause 2.5, clause 3.1, clause 3.2, under the operating

conditions of the pyrogas drying unit, in accordance with clause 2.6, the requirements for raw materials in

accordance with item 2. 4 of this Technical Specification.

2. Compensation for failure to reach the target production volumes

2.1. If the indicators specified in clause 2.5, clause 3.1, clause 3.2 to this Technical

Task are not achieved, the Customer notifies or provides a notification from the Consignee to

the Contractor within 1 (one) week and the Contractor must immediately send

technical personnel to the Consignee with instructions and / or supervision of work at

the Consignee's enterprise in order to achieve the indicators specified in clause 2.5, clause 3.1, clause 3.2 to

this Technical Task.

2.2 If the procedures provided for in clause 2.1 of Annex 1 did not lead to the achievement

of the indicators specified in clause 2.5, clause 3.1, clause 3.2 to this Technical Task, the Contractor

provides the Customer with compensation, the amount of which is calculated using the following formula:

C = (full cost of services for the manufacture of adsorbent / 24) x (24-X),

where

C = amount of compensation;

X = Number of months from X1 to X2;

X1 = month of adsorbent loading at the Consignee's facilities;

X2 = month when the Contractor and the Customer (or the Consignee) confirm that despite

For the implementation of the procedure described in clause 2.1 of Annex 1, the indicators specified in clause

2.5, clause 3.1,and clause 3.2 to this Technical Task have not been achieved. Such confirmation is issued

by representatives of the Contractor and/or the Customer / Consignee.

The total amount of compensation is made up of the amounts of compensation for each corresponding period.

month.

2.3 If the indicators specified in clause 2.5, Clauses 3.1 and 3.2 are not achieved for reasons unrelated

to the adsorbent efficiency: failure to comply with acceptable operating conditions set out in clause

2.6 at the Consignee's facilities, as well as with the requirements for raw materials in accordance with clause 2.4

of this Technical Specification, the Contractor is not obligated to provide the Customer with any

services provided by the Supplier. compensation in accordance with clause 2.2 of Appendix 1.

The total amount of compensation is made up of the amounts of compensation for each corresponding period.

month.

Appendix 2

Composition of raw and purified streams

Table 1-Composition of raw material flow:

Component

Unit ed.

Component Content

2H

% by weight

3-5

4CH

% by weight

7-9

2C H 4

% by weight

47-49

2C H 6

% by weight

31-34

2C H 2

% by weight

0,2-0,4

2CO

% by weight

0,1-0,2

3C H 8

% by weight

0,5-2,0

3C H 6

% by weight

4C H 6

1,2-3,0

% by weight

1,2-2,0

ΣC5

% by weight

0,1-0,4

Water

% by weight

No more than 0.1

Table 2 - Composition of the purified stream:

Component

2H

Unit ed.

Component Content

% by weight

3-5

% by weight

7-9

% by weight

47-49

% by weight

31-34

2C H 2

% by weight

0,2-0,4

2CO

% by weight

0,1-0,2

3C H 8

% by weight

3C H 6

% by weight

4C H 6

% by weight

4CH

2C H 4

2C H 6

ΣC5

Water

Dew point temperature

% by weight

% by weight.

°C

0,5-2,0

1,2-3,0

1,2-2,0

0,1-0,4

No more than 0,0001

not higher than minus 70

Appendix 3

Scheme of loading the device to-204

Application 4

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку адсорбента для адсорберов V-135А/В узла осушки

пропан-пропиленовой фракции производства этилена 350 (2 очередь)

завода пиролиза

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСОВАНО

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

Технические гарантии

1. Технические гарантии на работу требуемого адсорбента в процессе осушки пропан-пропиленовой фракции в аппаратах V-135A/B должны обеспечивать показатели, приведенные в П.2.5, П.3.1, П.3.2, при условиях работы адсорберов V-135 A/B узла осушки пропан-пропиленовой фракции согласно П. 2.6, требованиям к сырью согласно П.2.4 настоящего Технического задания.

2. Компенсация при не достижении целевых объемов выработки:

2.1. В случае, если показатели, указанные в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию, не достигаются, Заказчик уведомляет или обеспечивает уведомление от Грузополучателя в адрес Исполнителя в течение 1 (одной) недели и Исполнитель должен немедленно командировать технический персонал к Грузополучателю с указаниями и/или надзором за работой на предприятии Грузополучателя для достижения показателей, указанных в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию.

2.2 Если процедуры, предусмотренные п. 2.1 Приложения 1, не привели к достижению показателей, указанных в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию, Исполнитель предоставляет Заказчику компенсацию, сумма которой рассчитывается по следующей формуле:

C = (стоимость адсорбента / 24) x (24 – Х),

где:

C = сумма компенсации;

X = Количество месяцев с X1 до X2;

X1 = месяц загрузки адсорбента на мощностях Грузополучателя;

X2 = месяц, когда Исполнитель и Заказчик (или Грузополучатель) подтверждают, что, несмотря на осуществление процедуры, описанной в п. 2.1 Приложения 1, показатели, указанные в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию, не достигнуты. Такое подтверждение оформляется представителями Исполнителя и/или Заказчика/Грузополучателя.

Общая сумма компенсации складывается из сумм компенсаций за каждый соответствующий месяц.

2.3 Если показатели, указанные в П.2.5, П.3.1, П.3.2, не достигаются по причинам, не имеющим отношения к эффективности адсорбента: несоблюдение на мощностях Грузополучателя приемлемых условий эксплуатации, изложенных в П. 2.6, а также требований к сырью согласно П.2.4 настоящего Технического задания, Исполнитель не несет обязательств по предоставлению Заказчику каких-либо компенсаций согласно п. 2.2 Приложения 1.

Общая сумма компенсации складывается из сумм компенсаций за каждый соответствующий месяц.

Приложение 2

Состав сырьевого, очищенного потоков и газа регенерации

Таблица 1 – Состав сырьевого потока:

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 2 – Состав очищенного потока:

- Посмотреть таблицу с данными

Продолжение таблицы 2

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 3 – Состав газа регенерации:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

Схема загрузки адсорберов V-135А/В

Приложение 4

Конструктивное оформление аппаратов V-135 А/В

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПАО «Казаньоргсинтез»

_____________ Р.Р. Музафаров

«_____» _____________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку адсорбента для адсорберов поз. К-204А,Б,В узла осушки пирогаза

производства этилена 300

1. Реквизиты заказчика

1.1. Заказчик

почтовый адрес

телефон

факс

e-mail

Генеральный директор

ПАО «Казаньоргсинтез»

420051, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

А.Ф. Сафин

1.2. Месторасположения объекта

ПАО «Казаньоргсинтез», г. Казань, РТ

1.3. Наименование объекта

Завод пиролиза, производство этилена 300

2. Исходные данные

2.1. Основание для выполнения

Плановая замена адсорбента в адсорберах поз. К-204А,Б,В.

2.2. Описание объекта

Узел осушки предназначен для осушки пирогаза от влаги до

остаточного содержания влаги не более 1 ppm при рабочих

условиях в течение не менее 24 месяцев. Пирогаз в адсорберы

поз. К-204А,Б,В поступает из узла щелочной очистки пирогаза.

Режим работы адсорберов – два в работе (параллельно), один на

регенерации/в резерве. Осушенный пирогаз предназначен для

дальнейшей переработки (в т.ч. низкотемпературной

конденсации до минус 170 ºС) и получения товарного этилена

для производств полиэтилена низкого и высокого давления.

2.3. Мощность производства

Производительность по пирогазу 74 т/ч.

2.4. Снабжение сырьем

Характеристики исходного потока представлены в Приложении

2

2.5. Требования к потоку на выходе Содержание влаги на выходе из аппарата – не более 0,0001 %

мас. (температура точки росы – не выше минус 70 ºС).

2.6. Существующие параметры

ведения процесса

Режим адсорбции:

Расход сырья – не более 74 т/ч

Давление процесса – 3,6-3,9 МПа

Температура процесса –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьºС

Направление потока сырья – сверху вниз

Фаза среды – газ

Перепад давления по высоте слоя – 0,01 МПа

Время адсорбции – 48 ч

Режим регенерации:

Давление регенерации – 0,6-0,9 МПа

Температура регенерации –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьºС

Состав газа регенерации:

Метан – 0,7 % мас.,

Этан – 98,5 % мас.,

Пропан – 0,8 % мас.;

Направление потока газа регенерации – снизу вверх

Расход газа регенерации – 5-9 т/ч

Время нагрева – 8-12 ч

Время выдержки – 4-6 ч

Время охлаждения – 6-12 ч

2.7. Конструктивное оформление

адсорбера

К-204

Осушитель пирогаза

Количество аппаратов – 3

Материал 09Г2С (К-204А: 09Г2СА)

Вертикальный цилиндрический аппарат с насадкой

Объем осушителя – 50 м³

Диаметр – 2400 мм

Высота –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмм

Количество слоев насадки – 3

Тип насадки: (по ходу газа)

1-й слой – керамические шары;

Высота слоя – 150 мм;

2-й слой – синтетический цеолит;

Высота слоя – 6500 мм;

3-й слой – керамические шары;

Высота слоя – 150 мм.

2.8. Загружен адсорбент

Загружен цеолит типа КА в количестве 95,2 м3. Дата последней

загрузки – сентябрь 2023 г.

2.9. Планируемый срок поставки и

перезагрузки адсорбента

Срок поставки: 01.08.2025

Срок перезагрузки: сентябрь 2025 г.

2.10. Требуемый объем адсорбента

Требуемый объем, количество слоёв адсорбента и инертных

шаров определяется ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с

требованиями к осушке пирогаза c учётом засыпки по

технологии «плотной» загрузки и габаритов существующего

адсорбера.

2.11. Приложения

Приложение 1 – Технические гарантии

Приложение 2 – Состав сырьевого и очищенного потоков

Приложение 3 – Схема загрузки аппарата

Приложение 4 – Принципиальная схема осушки пирогаза и

регенерации осушителей

3. Требования к технической части Технико-экономического предложения

3.1. Требование к эффективности

процесса

Содержание влаги на выходе– не более 0,0001 % мас.

(температура точки росы – не выше минус 70 ºС).

Срок службы адсорбента – не менее 24 месяцев.

3.2. Требования к адсорбенту

ПОСТАВЩИК должен определить тип цеолита, размер и форму

гранул, прочность, насыпную плотность и прочее в

соответствии с требованиями к осушке пирогаза, указанными в

Приложении 2, c учётом засыпки по технологии «плотной»

загрузки и габаритов существующего адсорбера.

3.3. Состав Технико-коммерческого В технической части ТКП представить:

предложения

- техническую характеристику адсорбента – сведения о

адсорбенте, сроке эксплуатации (гарантийном и возможном),

режиме работы при указанных технологических параметрах и

т.д.;

- условия эксплуатации адсорбента (температура, давление,

объемная скорость, вещества, снижающие эффективность

работы и т.п.);

- периодичность проведения процедур регенерации;

- максимальные перепады давления, наблюдаемые при

расчетных значениях расхода;

- рекомендации по пуску установки, по хранению при останове

на длительный период;

- параметры технологического процесса для достижения

заданного качества;

- характеристику физико-химических свойств адсорбента,

технические условия, включая объемную плотность и

количественное содержание компонентов;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на адсорбент;

- сертификат качества (спецификация адсорбента), с

обязательным указанием токсикологической, экологической

информации;

- сопроводительные документы для перевозки (Паспорт

Безопасности);

- условия предоставления сервисного обслуживания в

гарантийный и пост гарантийный периоды (возможный вариант

технических гарантий и расчёта компенсационных выплат

указан в Приложении 1);

- техническое сопровождение при загрузке, пуске, эксплуатации

адсорбента;

- размер вспомогательных материалов;

- вес вспомогательных материалов;

- технические условия на адсорбент и материалы;

- рекомендуемая процедура утилизации отходов.

4. Требования к коммерческой части Технико-экономического предложения

4.1. Состав коммерческого

предложения

В коммерческой части ТКП представить:

- объём, насыпная плотность и вес адсорбента, предлагаемого к

поставке;

- цена за единицу продукции;

- стоимость продукции;

- условия оплаты;

- базис поставки;

- график поставки;

- гарантийный и ожидаемый срок службы адсорбента;

- гарантийные обязательства и ответственность;

- объем и содержание услуг технического сервиса, в том числе:

- мониторинг, консультационные услуги во время загрузки,

пуска и рабочего цикла;

- срок действия предложения, который должен быть не менее

трех месяцев;

- проект контракта;

- референс-лист по загрузкам, с указанием параметров процесса.

Вся техническая документация и корреспонденция должны

быть на русском языке.

4.2. Срок предоставления ТКП

Две календарные недели со дня получения настоящего

технического задания

4.3. Требование к документации

Комплект технико-коммерческого предложения направляется

по электронной почте.

Ответственное лицо Заказчика

(технические вопросы)

Менеджер по технологии и развитию

Климин А.Ю.

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3307

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Начальник производства этилена 300

Хамедзянов Н.К.

тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,9611

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СОГЛАСОВАНО

Директор завода этилен

Ф.Ф. Муратов

Главный технолог

М.Г. Хайруллин

Начальника производства этилена 300

Н.К. Хамедзянов

Ведущий инженер-технолог

производства этилена

А.Р. Ахунов

Начальник Лаборатории внедрения

новых катализаторов (ЛВНК)

ООО «СИБУР-Инновации»

М.А. Морозов

Эксперт, Отдел аттестации сырья

и поддержки производств

ООО «СИБУР-Инновации»

Е.С. Киселева

Менеджер развития технологий ФЭП

Д.В. Кузин

Приложение 1

Технические гарантии

1. Технические гарантии на работу требуемого адсорбента в процессе осушки пирогаза в

аппаратах К-204 А/Б/В должны обеспечивать показатели, приведенные в п.2.5, п.3.1, п.3.2, при условиях

работы узла осушки пирогаза, согласно п.2.6, требованиям к сырью согласно п.2.4 настоящего

Технического задания.

2. Компенсация при не достижении целевых объемов выработки

2.1. В случае, если показатели, указанные в п.2.5, п.3.1, п.3.2 к настоящему Техническому

заданию, не достигаются, Заказчик уведомляет или обеспечивает уведомление от Грузополучателя в

адрес Исполнителя в течение 1 (одной) недели и Исполнитель должен немедленно командировать

технический персонал к Грузополучателю с указаниями и/или надзором за работой на предприятии

Грузополучателя для достижения показателей, указанных в п.2.5, п.3.1, п.3.2 к настоящему

Техническому заданию.

2.2 Если процедуры, предусмотренные п.2.1 Приложения 1, не привели к достижению

показателей, указанных в п.2.5, п.3.1, п.3.2 к настоящему Техническому заданию, Исполнитель

предоставляет Заказчику компенсацию, сумма которой рассчитывается по следующей формуле:

C = (полная стоимость услуг по изготовлению адсорбента / 24) x (24 – Х),

где

C = сумма компенсации;

X = Количество месяцев с X1 до X2;

X1 = месяц загрузки адсорбента на мощностях Грузополучателя;

X2 = месяц, когда Исполнитель и Заказчик (или Грузополучатель) подтверждают, что несмотря

на осуществление процедуры, описанной в п.2.1 Приложения 1, показатели, указанные в п.2.5, п.3.1,

п.3.2 к настоящему Техническому заданию, не достигнуты. Такое подтверждение оформляется

представителями Исполнителя и/или Заказчика/Грузополучателя.

Общая сумма компенсации складывается из сумм компенсаций за каждый соответствующий

месяц.

2.3 Если показатели, указанные в п.2.5, п.3.1, п.3.2 не достигаются по причинам, не имеющим

отношения к эффективности адсорбента: несоблюдение на мощностях Грузополучателя приемлемых

условий эксплуатации, изложенных в п.2.6, а также требований к сырью согласно п.2.4 настоящего

Технического задания, Исполнитель не несет обязательств по предоставлению Заказчику каких-либо

компенсаций согласно п.2.2 Приложения 1.

Общая сумма компенсации складывается из сумм компенсаций за каждый соответствующий

месяц.

Приложение 2

Состав сырьевого и очищенного потоков

Таблица 1 – Состав сырьевого потока:

Компонент

H2

CH4

C2H4

C2H6

C2H2

CO2

C3H8

C3H6

C4H6

ΣC5

Вода

Ед. изм.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

Содержание компонента

3-5

7-9

47-49

31-34

0,2-0,4

0,1-0,2

0,5-2,0

1,2-3,0

1,2-2,0

0,1-0,4

Не более 0,1

Таблица 2 – Состав очищенного потока:

Компонент

H2

CH4

C2H4

C2H6

Ед. изм.

% мас.

% мас.

% мас.

% мас.

Содержание компонента

3-5

7-9

47-49

31-34

C2H2

% мас.

0,2-0,4

CO2

% мас.

0,1-0,2

C3H8

% мас.

0,5-2,0

C3H6

% мас.

1,2-3,0

C4H6

% мас.

1,2-2,0

ΣC5

% мас.

0,1-0,4

Вода

Температура точки росы

% мас.

Не более 0,0001

ºС

не выше минус 70

Приложение 3

Схема загрузки аппарата К-204

Приложение 4

/[Content_Types].xml  /customXml/item1.xml

FOP42AY2EEHL▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьhttps://sp.sibur.local/orgunits/fop/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=FOP42AY2EEHL▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьFOP42AY2EEHL▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

/customXml/item2.xml This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. /customXml/item3.xml Document ID Generator Synchronous▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 Microsoft.Office.DocumentManagement, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c Microsoft.Office.DocumentManagement.Internal.DocIdHandler Document ID Generator Synchronous▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 Microsoft.Office.DocumentManagement, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c Microsoft.Office.DocumentManagement.Internal.DocIdHandler Document ID Generator Synchronous▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Microsoft.Office.DocumentManagement, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c Microsoft.Office.DocumentManagement.Internal.DocIdHandler Document ID Generator Synchronous▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 Microsoft.Office.DocumentManagement, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c Microsoft.Office.DocumentManagement.Internal.DocIdHandler /customXml/item4.xml DocumentLibraryForm DocumentLibraryForm DocumentLibraryForm /customXml/item5.xml /customXml/itemProps1.xml  /customXml/itemProps2.xml /customXml/itemProps3.xml  /customXml/itemProps4.xml  /customXml/itemProps5.xml  /docProps/app.xml  Normal▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 9318 Microsoft Office Word▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьfalse Название 1 Hewlett-Packard Company false▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьfalse false 16.0000 /docProps/core.xml Жанна Павлова Джамбаев Руслан Зинатович▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-20T04:34:00Z▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8T13:41:00Z▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2T10:01:00Z /docProps/custom.xml 0x010100F4B2A22DB274B▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьAF002D23FBD1 8a47a▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьaa-a7ca-7e74a8d3eeff /word/document.xml ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90500 УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» _____________ Р.Р. Музафаров «_____» _____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку адсорбента для осушки ЭЭФ в адсорбере К-554 узла осушки ЭЭФ производства этил ена 350 третьей очереди завода П иролиза 1. Реквизиты заказчика 1.1. Заказчик почтовый адрес телефон факс e- mail Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьkos @ kos . sibur . ru А.Ф. Сафин 1.2. Месторасположения объекта РТ г. Казань ул. Беломорская 101 1.3. Наименование объекта Завод пиролиза, производство этилена 350 2. Исходные данные 2.1. Основание для выполнения Замена адсорбента в адсорбере К▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2. Описание объекта Узел осушки этан-этиленовой фракции предназначен для о суш ки потока ЭЭФ от влаги до значения точки росы минус 60°С 2.3 . Мощность производства Поток ЭЭФ с массовым расходом до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг/ час 2.4. Снабжение сырьем ЭЭФ поступает на узел осушки К-5 54 с установки гидрирования К-552А/В 2.5. Требования к п оток у на выходе Содержание влаги не более 1 ppm . Точка росы не выше минус 60°С. 2. 6 . Существующие п араметры ведения процесса Основные регламентные значения технологического процесса приведены в Приложении 3. 2. 7 . Конструктивное оформление адсорберов Чертеж существующего аппарата приведен в Приложении 4. Диаметр аппарата – 2000 мм Высота цилиндрической части – ~ 3400 мм Высота слоя – ~ 2100÷ 2330 мм 2. 8 . Загружен сорбент Адсорбент загружен в сентябре 2024 г. Пуск узла в работу – октябрь▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Количество адсорберов – 1 В адсорбер загружено: Адсорбент цеолит типа 3А в ко личестве . 7,62 м 3 ; Шары инертные 6 мм. в количестве 880 кг. 0,62 м 3 ; Шары инертные 12 мм. в количестве 840 кг. 0,62 м 3 . 2. 9 . Планируемый срок поставки и пере загрузки Не позднее 01 августа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. – поставка адсорбента Сентябрь 2025 г. – перезагрузка 2. 10 . Требуемый объем цеолита Требуемый объем цеолита и инертных шаров определяется ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с требованиями к очистке от следов влаги в потоке ЭЭФ и учётом предлагаемого расхода. 2. 11 . Приложения Приложение 1 – Технические гарантии Приложение 2 – Требования к составу ЭЭФ Приложение 3 – Параметры ведения процесса Приложение 4 - Сх ема загрузки адсорбера К-554 . Приложение 5 – Конструктивное оформление адсорбера К-554. 3. Требования к технической части Технико- экономи ческого предложения 3.1. Требование к э ффективност и процесса Содержание влаги в этан-этиленовой фракции не более 1 ppm . Точка росы не выше минус 60°С. Срок службы адсорбента – не менее 24 месяцев. 3.2. Требования к адсорбенту ПОСТАВЩИК должен обеспечить поставку цеолита и шаров из инертного материала с учетом 5 % запаса для компенсации изменений плотности загрузки, а также рассыпания и потери при погрузочно-транспортных операциях. ПОСТАВЩИК должен определить размер и форму гранул, прочность насыпную плотность, конфигурацию загрузки и прочее в соответствии с требованиями к очистке пирогаза указанными в Приложении 2, с учётом габаритов существующего адсорбера. Размер и форма гранул це олита: экструдат цилиндрической формы диаметром 2,9 мм . 3.3. Состав Технико - экономического предложения В технической части ТКП представить: - технические условия на адсорбент и вспомогательные шары, в том числе: требуемый объем, вес; размер шаров; вес шаров; сведения о сроке эксплуатации (гарантийном и возможном); - условия эксплуатации цеолита (температура, давление, объемная скорость), - требуемые параметры проведения процедуры регенерации; - максимальные перепады давления, наблюдаемые при расчетных значениях расхода; - рекомендации по пуску установки, режимам промывок , останову в планируемый кратковременный и длительный простой; - рекомендуемые процедуры загрузки и выгрузки адсорбентов и вспомогательных шаров; - параметры технологического процесса для достижения заданного качества; - характеристику физико-химических свойств цеолита, технические условия, включая объемную плотность и количественное содержание компонентов; - санитарно-эпидемиологическое заключение на цеолит; - сертификат качества (спецификация цеолита), с обязательным указанием токсикологической, экологической информации; - сопроводительные документы для перевозки (Паспорт Безопасности); - паспорта химической безопасности на вспомогательные шары; - инструкции для подложки слоя и промежуточные сетчатые экраны, где применимо, с указанием размеров и типов; - условия предоставления сервисного обслуживания в гарантийный и пост гарантийный периоды (возможный вариант технических гарантий и расчёта компенсационных выплат указан в Приложении 1); - техническое сопровождение при загрузке, пуске, эксплуатации цеолита. 4. Требования к коммерческой части Технико-экономического предложения 4.1. Состав коммерческого предложения В коммерческой части ТКП представить: - объем, насыпная плотность и вес адсорбента, предлагаемого к поставке; - цена за ед. продукции; - валюта предложения; - стоимость продукции; - условия оплаты; - базис поставки; - график поставки; - гарантийный и ожидаемый срок службы адсорбента; - гарантийные обязательства и ответственность; - объем и содержание услуг технического сервиса, в том числе: - шеф-контроль при загрузке и пуске, мониторинг, консультационные услуги во время рабочего цикла; - срок действия предложения, который должен быть не менее трех месяцев; - проект контракта; - референс -лист по загрузкам, с указанием параметров процесса. Вся техническая документация и корреспонденция должны быть на русском языке. 4.2. Срок предоставления ТКП Две календарные недели со дня получения настоящего технического задания. 4.3. Требование к документации Комплект технико-коммерческого предложения направляется по электронной почте. Ответственное лицо Заказчика (технические вопросы) Менеджер по технологии и развитию Климин А.Ю. тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 3307 HYPERLINK "mailto:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Начальник производства этилена 350 Имамутдинов Э.Р. тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 9616 HYPERLINK "mailto:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть СОГЛАСОВАНО Директор завода пиролиза Ф . Ф . Мурато в Главный технолог М . Г . Хайруллин Начальник производства этилена 350 Э . Р . Имамутдинов Менеджер по технологии и развитию производства этилена А.Ю. Климин Ведущий инженер-производства э тилена 350 М.А. Пирогов Ведущий инженер-технолог производства этилена Р.З. Джамбаев Н ачальник Лаборатории внедрения новых катализаторов (ЛВНК) ООО « СИБУР-Инновации » М.А. Морозов Эксперт , Отдел аттестации сырья и поддержки производств ООО « СИБУР-Инновации » Е.С. Киселева Менеджер, Центры компетенций "Пиролиз" и "Дегидрирование" Д.В. Кузин Приложение 1 Технические гарантии 1. Адсорбционная система производства должна обеспечить качество осушки ЭЭФ до остаточного содержания влаги эквивалентному значению температуры точки росы по воде не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°С (в пересчете на стандартные условия) в течении не менее 24 месяцев, при соблюдении нор м технологического регламента. Технические гарантии на работу требуемого адсорбента в процессе очистки газа в аппарате К- 554 должны обеспечивать показатели, приведенные в П.2.5, П.3.1, П.3.2, при условиях работы узла очистки ЭЭФ согласно П. 2.6, требованиям к сырью согласно П.2.4 настоящего Технического задания. 2. Компенсация при не достижении целевых объемов выработки 2.1. В случае, если показатели, указанные в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию, не достигаются, Заказчик уведомляет или обеспечивает уведомление от Грузополучателя в адрес Исполнителя в течение 1 (одной) недели и Исполнитель должен немедленно командировать технический персонал к Грузополучателю с указаниями и/или надзором за работой на предприятии Грузополучателя для достижения показателей, указанных в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию. 2.2 . Если процедуры, предусмотренные п. 2.1 Приложения 1, не привели к достижению показателей, указанных в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию, Исполнитель предоставляет Заказчику компенсацию, сумма которой рассчитывается по следующей формуле: C = (стоимость адсорбента / 24) x (24 – Х), где C = сумма компенсации; X = Количество месяцев с X1 до X2; X1 = месяц загрузки адсорбента на мощностях Грузополучателя; X2 = месяц, когда Исполнитель и Заказчик (или Грузополучатель) подтверждают, что несмотря на осуществление процедуры, описанной в п. 2.1 Приложения 1, показатели, указанные в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию, не достигнуты. Такое подтверждение оформляется представителями Исполнителя и/или Заказчика/Грузополучателя. Общая сумма компенсации складывается из сумм компенсаций за каждый соответствующий месяц. 2.3 Если показатели, указанные в П.2.5, П.3.1, П.3.2 не достигаются по причинам, не имеющим отношения к эффективности адсорбента : несоблюдение на мощностях Грузополучателя приемлемых условий эксплуатации, изложенных в П. 2.6, а также требований к сырью согласно П.2.4 настоящего Технического задания, Исполнитель не несет обязательств по предоставлению Заказчику каких-либо компенсаций согласно п. 2.2 Приложения 1. Общая сумма компенсации складывается из сумм компенсаций за каждый соответствующий месяц. Приложение 2 Требования к составу ЭЭФ Компонент ЭЭФ Характеристика на входе в К-5 54 Требуемая характеристика на выходе из К-5 54 Этан-этиленовая фракция ЭЭФ с содержанием влаги 1-5 ppm об. ЭЭФ с содержанием влаги не более 1 ppm . об. Точка росы – не выше минус 60°С. Компонентный состав этан-этиленовой фракции на входе в адсорбер, (% об.) водород Н 2 0,01÷0,03 этан C 2 H 6 21,27÷37,85 этилен С 2 Н 4 61,57÷76,55 пропан С 3 Н 8 0,03÷1,32 пропилен С 3 Н 6 0,07÷0,77 ацетилен С 2 Н 2 0,0001÷0,001 метил ацетилен, пропадиен 0,0010÷0,061 содержание влаги, ppm об 1÷5 Плотность, г/см 3 1,291÷1,339 Приложение 3 Параметры ведения процесса Режим работы Один аппарат в работе Время работы , час .▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПодача сырья Сверху вниз Расход, кг/ч: 50000÷▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДавление на входе в аппарат К-5 54 МПа изб. 2,1÷ 2 ,4 П ерепад давления, М Па н е более 0,0 3 Температура адсорбции, ⁰С минус 20 ÷ минус 10 Параметры процесса регенерации Меж регенерационный пробег, ч ас▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДавление на входе в аппарат К-554 МПа изб. 0,55-0,80 Время регенерации 24 часа Направление потока Снизу вверх Температура на входе в аппарат К-554,°С минус 20÷ 300 Температура на выходе из аппарата, °С 200÷22 0 Расход, кг/ч: 2500÷ 4000 Перепад давления, кПа Не более 20 Время выдержки, час 6÷8 Время охлаждения, час 6÷ 8 Газ регенерации Этановая фракция Компонентный состав этановой фракции (газа регенерации) , (% масс.) Метан 0,23÷ 0,7 0 Этан 97,00÷99 , 80 Пропан 0,03÷0,44 ƩС 4 и выше 0,01 ÷0,16 СО 2 0,01 ÷0,015 Н 2 S м енее 0,002 Приложение 4 Схема загрузки адсорбера К▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПриложение 5 Конструктивное оформление адсорбера▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть /word/fontTable.xml  /word/numbering.xml  /word/settings.xml  /word/styles.xml  /word/theme/theme1.xml /word/webSettings.xml  /[Content_Types].xml  /customXml/item1.xml

FOP42AY2EEHL▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьhttps://sp.sibur.local/orgunits/fop/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=FOP42AY2EEHL▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьFOP42AY2EEHL▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

/customXml/item2.xml This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. /customXml/item3.xml Document ID Generator Synchronous▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 Microsoft.Office.DocumentManagement, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c Microsoft.Office.DocumentManagement.Internal.DocIdHandler Document ID Generator Synchronous▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 Microsoft.Office.DocumentManagement, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c Microsoft.Office.DocumentManagement.Internal.DocIdHandler Document ID Generator Synchronous▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Microsoft.Office.DocumentManagement, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c Microsoft.Office.DocumentManagement.Internal.DocIdHandler Document ID Generator Synchronous▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 Microsoft.Office.DocumentManagement, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c Microsoft.Office.DocumentManagement.Internal.DocIdHandler /customXml/item4.xml DocumentLibraryForm DocumentLibraryForm DocumentLibraryForm /customXml/item5.xml /customXml/itemProps1.xml  /customXml/itemProps2.xml /customXml/itemProps3.xml  /customXml/itemProps4.xml  /customXml/itemProps5.xml  /docProps/app.xml  Normal▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 9318 Microsoft Office Word▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьfalse Название 1 Hewlett-Packard Company false▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьfalse false 16.0000 /docProps/core.xml Yandex.Translate Джамбаев Руслан Зинатович▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-20T04:34:00Z▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8T13:41:00Z▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2T10:01:00Z Translated with Yandex.Translate /docProps/custom.xml 0x010100F4B2A22DB274B▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьAF002D23FBD1 8a47a▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьaa-a7ca-7e74a8d3eeff /word/document.xml ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 APPROVED by Chief Engineer of PJSC "Kazanorgsintez" _____________ R. R. Muzafarov "_____" _____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьcity of technical specification for the supply of adsorbent for drying EEF in адсорбере the K-554 adsorber осушки of the EEF drying unit produced by ethyl ene 350 of the third stage of the pyrolysis plant 1. Customer's banking details 1.1. Customer postal address phone fax e- mail General Director of PJSC "Kazanorgsintez" 101 Belomorskaya str., Kazan▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть @ kos . sibur . ru A. F. Safin 1.2. Location of the RT object Kazan ul. Belomorskaya 101 1.3. Name of the object Pyrolysis plant, ethylene production 350 2. Initial data 2.1. Basis for performing Replacement adsorbent replacement in адсорбере the K-5 adsorber 54 2.2. Object description Узел осушки The ethane-ethylene fraction drying unit is designed to dry ки потока the EEF flow from moisture to the dew point value minus 60° C2.3 . Production capacity Поток EEF flow with a mass flow rate of up to▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьkg / h 2.4. Supply of EEF raw materials is supplied to the drying unit K-5 54 from the hydrogenation unit K-552A / B 2.5. Requirements for otok u at the output , the moisture content is not more than 1 ppm . The dew point is not higher than minus 60°C. 2.6 6 . Existing process parameters The main regulatory values of the technological process are given in Appendix 3.2.7 2.7 7 . Design of the adsorbers The drawing of the existing apparatus is given in Appendix 4. The diameter of the apparatus is 2000 mm The height of the cylindrical part is ~ 3400 mm The layer height is ~ 2100÷ 2330 mm 2.8 8 . The sorbent is loaded The adsorbent is loaded in September 2024. The node will be put into operation in October 2024. г. Number of adsorbers – 1 The following items are loaded into the adsorber: Adsorbent zeolite type 3A in the amount of 7.62 of 7.62 m3 ; inert balls 6 mm. in the amount of 880 kg 0,62 м . 0,62 m3 ; Inert balls 12 mm. in the amount of 840 kg 0,62 м . 0,62 m3 . 2.9 9 . Planned delivery and пере reloading time No later than August 01 , 202.5 – , 202.5 – adsorbent delivery September▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьreloading 2.10 10 . Required volume of zeolite The required volume of zeolite and inert balls is determined by the SUPPLIER in accordance with the requirements for cleaning traces of moisture in the EEF stream and taking into account the proposed flow rate. 2.11 11 . Appendices Appendix 1-Technical guarantees Appendix 2 - Requirements for the composition of the EEF Appendix 3-Process management parameters Appendix 4-Cx ema for loading the K-554 adsorbent . Appendix 5 -Design of the K-554 adsorber 3. Requirements for the technical part of the Technical экономи and economic proposal 3.1. Требование к э ффективност Efficiency and process requirements The moisture content in the ethane-ethylene fraction is not more than 1 ppm . The dew point is not higher than minus 60°C. The adsorbent's service life is at least 24 months. 3.2. Requirements for adsorbent The SUPPLIER must ensure the supply of zeolite and balls made of inert material, taking into account a 5% reserve to compensate for changes in loading density, as well as spillage and loss during loading and transport operations. The SUPPLIER must determine the size and shape of pellets, strength, bulk density, loading configuration, etc. in accordance with the pyrogas purification requirements specified in Annex 2, taking into account the dimensions of the existing adsorber. Size and shape of zeolite granules: экструдат cylindrical extrudate with a diameter of 2.9 mm. . 3.3. Composition of the Technical and Technical - submit economic proposals in the technical part of the SCP: - technical specifications for the adsorbent and auxiliary balls, including: required volume, weight; size of balls; weight of balls; information about the service life (warranty and possible); - operating conditions of zeolite (temperature, pressure, volume velocity), - required parameters of the regeneration procedure; - maximum pressure drops observed at the calculated flow values; - recommendations for starting the unit, flushing modes , stopping during the planned short-term and long-term downtime; - recommended procedures for loading and unloading adsorbents and auxiliary balloons; - parameters of the technological process to achieve the specified quality; - characteristics of the physical and chemical properties of zeolite, technical conditions, including volume density and quantitative content of components; - sanitary and epidemiological conclusion on zeolite; - quality certificate (specification of zeolite), with mandatory indication of toxicological and environmental information; - accompanying documents for transportation (Safety Data Sheet); - chemical safety data sheets for auxiliary balls; - instructions for the substrate layer and intermediate mesh screens, where applicable, indicating sizes and types; - conditions for providing service during the warranty and post-warranty periods (a possible version of technical guarantees and calculation of compensation payments is specified in Appendix 1); - technical support during loading, start-up, and operation of zeolite. 4. Requirements for the commercial part of the Feasibility Study Proposal 4.1. The composition of the commercial offer In the commercial part of the SCP should be submitted: - volume, bulk density and weight of the adsorbent offered for delivery; - price per unit of production; - currency of the offer; - cost of production; - terms of payment; - delivery basis; - delivery schedule; - warranty and expected service life of the adsorbent; - warranty obligations and liability; - scope and content of technical services, including: - supervision of loading and launching, monitoring, consulting services during the work cycle; - offer validity period, which must be at least three months; - draft contract; - reference list for downloads, indicating the process parameters. All technical documentation and correspondence must be in Russian. 4.2. The deadline for the provision of technical specifications is two calendar weeks from the date of receipt of this technical specification. 4.3. Requirements for documentation The set of technical and commercial proposals is sent by e-mail. Responsible person of the Customer (technical issues) Technology and Development Manager Klimin A. Y. phone: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 3307 HYPERLINK "mailto:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Head of ethylene production 350 Imamutdinov E. R. phone: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 9616 HYPERLINK "mailto:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть AGREED Director of the pyrolysis plant F. . F. . Murato v Chief Technologist M. . G. . Khairullin Head of ethylene production 350 E. . R. . Imamutdinov Manager of Technology and Development of ethylene production A. Y. Klimin Lead Engineer of ethylene production e tilena 350 M. A. Pirogov Lead Engineer of ethylene production R. Z. Jambaev N. Head of the Laboratory of Introduction of New Catalysts (LVNK) SIBUR -Innovations LLC M. A. Morozov Expert , Raw Materials Certification and Production Support Department ООО « SIBUR-Innovations LLC E. S. Kiseleva Manager, Pyrolysis and Dehydrogenation Competence Centers D. V. Kuzin Appendix 1 Technical guarantees 1. The adsorption system of production must ensure the quality of drying of the EEF to a residual moisture content equivalent to the dew point temperature in water of no more than▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°C (in terms of standard conditions) for at least 24 months, in compliance with the standard technological regulations. Technical guarantees for the operation of the required adsorbent in the process of gas purification in the K- 554 apparatus must provide the indicators given in p. 2. 5, p.3.1, p.3.2, under the operating conditions of the EEF purification unit in accordance with p. 2.6, the requirements for raw materials in accordance with p. 2. 4 of this Technical Task. 2. Compensation for failure to reach the target production volumes 2.1. If the indicators specified in Clause 2.5, Clause 3.1, Clause 3.2 to this Technical Task are not achieved, the Customer notifies or provides a notification from the Consignee to the Contractor within 1 (one) week and the Contractor must immediately send technical personnel to the Consignee with instructions and / or supervision of work at the Consignee's enterprise in order to achieve the indicators specified in Clause 2.5, Clause 3.1, Clause 3.2 to this Technical Task. 2.2 . If the procedures provided for in Clause 2.1 of Appendix 1 did not lead to the achievement of the indicators specified in Clause 2.5, Clause 3.1, Clause 3.2 to this Technical Task, the Contractor provides the Customer with compensation, the amount of which is calculated using the following formula: C = ( adsorbent cost / 24) x (24 -X), where C = amount of compensation. X = Number of months from X1 to X2. X1 = month of adsorbent loading at the Consignee's facilities; X2 = the month when the Contractor and the Customer (or Consignee) confirm that, despite the implementation of the procedure described in clause 2.1 of Annex 1, the indicators specified in Clause 2.5, Clause 3.1, Clause 3.2 to this Technical Task have not been achieved. Such confirmation is issued by representatives of the Contractor and/or the Customer / Consignee. The total amount of compensation is made up of the amounts of compensation for each corresponding month. 2.3 If the indicators specified in p. 2. 5, p. 3. 1, p. 3. 2 are not achieved for reasons that are not related to the efficiency of the adsorbent : non-compliance at the Consignee's facilities with acceptable operating conditions set out in p. 2.6, as well as the requirements for raw materials in accordance with p. 2. 4 of this Technical Task, the Contractor It is not obligated to provide the Customer with any compensation in accordance with clause 2.2 of Appendix 1. The total amount of compensation is made up of the amounts of compensation for each corresponding month. Appendix 2 Requirements for the composition of the EEF Component EEF component Characteristic at the entrance to K-5 54 Required characteristic at the exit from K-5 54 Ethane-ethylene fraction of EEF with a moisture content of 1-5 ppm vol. EEF with a moisture content of not more than 1 ppm . vol. Dew point - not higher than minus 60°C. Component composition of the ethane-ethylene fraction at the entrance to the adsorber, (%vol.) hydrogen H 2 0.01÷0.03 ethane C 2 H 6 21.27÷37.85 ethylene C 2 H 4 61.57÷76.55 propane C 3 H 8 0.03÷1.32 propylene C 3 H 6 0.07÷0.77 acetylene C 2 H 2 0.0001÷0.001 methyl acetylene, propadiene 0.0010÷0.061 Moisture content, ppm vol 1÷5 Density, g / cm3 1.291÷1.339 Appendix 3 Process management parameters Operating mode One unit in operation Operating time , h .▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьFeed of raw materials From Top to bottom Consumption, kg / h: 50000÷▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьPressure at the entrance to the unit K-5 54 MPa isb. 2,1÷ 2,4 ,4 P erepad pressure, M Pa n e more than 0,0 3 Adsorption temperature ,СC minus 20 ÷ minus 10 Parameters of the regeneration process Inter-regeneration mileage, h ac▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьPressure at the entrance to the device K-554 MPa isb. 0,55-0,80 Regeneration time 24 hours Flow direction From bottom to top Temperature at the entrance to the device K-554,°C minus 20÷ 300 Temperature at the outlet of the device, °C 200÷22 0 Flow rate, kg / h: 2500÷ 4000 Pressure drop, kPa Not more than 20 Holding time, hour 6÷8 Cooling time, hour 6÷ 8 Regeneration gas Ethane fraction Component composition of the ethane fraction (regeneration gas) , (wt%) Methane 0.23÷ 0.7 0 Ethane 97.00÷99.80 , 80 Propane 0.03÷0.44 ƩC 4 and above 0.01 ÷0.16 FROM CO2 0.01 ÷0.015 N 2 S m enee 0.002 Appendix 4 Схема загрузки адсорбера K -554 adsorber loading scheme 554 Appendix 5 Design of the adsorber▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть /word/fontTable.xml  /word/numbering.xml  /word/settings.xml  /word/styles.xml  /word/theme/theme1.xml /word/webSettings.xml  - Посмотреть таблицу с данными

technical specification

for the supply of adsorbent for adsorbents V-135A /V узла of the dehumidifier unitки

propane-propylene fraction производстваof ethylene production 350 (2 ptsередь)

pyrolysis plant

- Посмотреть таблицу с данными

AGREED

- Посмотреть таблицу с данными

Appendix 1

Technical guaranteesехнические гарантии

1. Technical guarantees for the operation of the required adsorbent during dehumidificationкand the propane-propylene fraction in V-135A/B apparatuses should providethe indicators given in clause2.5,5, П.3.1, clause 3.1, Clause 3.2, under the operating conditions of the V-135A/B adsorbents узла осушofthe propane dehumidification unit- propylene fraction in accordance with Clause. 2.6.6, requirements for raw materials in accordance with Clause2.4 of this ТTechnical assignment..

2. КCompensation if the target production volumes are not reached:

2.1. If the indicatorsspecified in Clause 2.5, Clause 3.1, Clause 3.2 to this Technical Task are not achieved, the Customer notifies or provides a notification from the Consignee to the Contractor within 1 (one) week and the Contractor must immediately send technical personnel to the Consignee with instructions and / or supervision of work at the Consignee's enterprise in order to achieve the indicatorsspecified in Clause 2.5, Clause 3.1, Clause 3.2 to this Technical Task.

2.2 If the procedures provided for in Clause. 2.1 of Annex 1 didnot lead to the achievement of the indicatorsspecified in Clause 2.5, Clause 3.1, Clause 3.2 to this Technical Task, the Contractor provides the Customer with compensation, the amount of which is calculated using the following formula:

C = ( adsorbent cost / 24) x (24-X),

gde:

C = amount of compensation.

X = Number of months from X1 to X2.

X1 = month of adsorbent loading at the Consignee's facilities;

X2 = the month when the Contractor and the Customer (or Consignee) confirm that, despite the implementation of the procedure described in clause. 2.1 of Annex 1, the indicators specified in Clause 2.5, Clause 3.1, Clause 3.2 to this Technical Taskhave not been achieved. Such confirmation is issued by representatives of the Contractor and/or the Customer / Consignee.

The total amount of compensation is made up of the amounts of compensation for each corresponding month.

2.33 If the indicators specified in p. 2. 5, p. 3. 1, p. 3. 2, are not achieved for reasons, that are not related to the efficiency of the adsorbent: non-compliance at the Consignee's facilities with acceptable operating conditions set out in p. 2.66, as well as the requirements for raw materials in accordance with p. 2. 4 of this Technical Specification, The Contractor is not obligated to provide the Customer with any compensation in accordance with clause 2.2 of Appendix 1.

The total amount of compensation is made up of the amounts of compensation for each corresponding month.

Appendix 2

Composition of raw, purified streams and regeneration gas

Table 1-Composition of the raw material flow:

- Посмотреть таблицу с данными

Table 2 - Composition of the purified stream:

- Посмотреть таблицу с данными

Continuation of table 2

- Посмотреть таблицу с данными

Table 3-Composition of the regeneration gas:

- Посмотреть таблицу с данными

Appendix 3

Схема загрузки адсорберов V-135A/V adsorbent loading scheme

Appendix 4

Design аппаратof the V-135 A/V vehicle